ДОГОВОР №_____
на выполнение работ «Модернизация тепловых пунктов с установкой автоматики и приборов учета тепловой энергии»
г. Москва «__» __________ 20__ г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», в лице заместителя начальника метрополитена – начальника Контрактной службы Харитонова Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности №18-13/279 от 31.12.2014 г., в интересах Электромеханической службы ГУП «Московский метрополитен», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________ (для юридических лиц указываются полное наименование, для индивидуальных предпринимателей и для физических лиц - фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путём проведения аукциона в электронной форме (протокол № _________ от ___.___.______г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
-
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по модернизации тепловых пунктов с установкой автоматики и приборов учета тепловой энергии в соответствие со Сметами (Приложение №3), Сводным сметным расчетом (Приложение №2) и Техническим заданием (приложение №1), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цена Договора и порядок расчётов
Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___ (____) рублей ______ (____) копеек, в том числе НДС - _____ %, ______(______) рублей ____ (______) копеек (далее – Цена Договора).
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем работ при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, при этом цена дополнительного объёма рассчитывается сметным методом с применением коэффициента тендерного снижения, данного Подрядчиком на работы по Договору, и не может превышать 10% от первоначальной цены Договора.
Общее увеличение цены договора не может превышать 10% от первоначальной цены Договора.
По согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Метрополитен, Заказчик по соглашению с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно выполняемых работ определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких работ.
2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком после приемки-передачи результатов работ на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Актов о сдаче-приёме отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), копий сопроводительных талонов реализации отходов в результате выполнения работ, счета на оплату выполненных работ и счет-фактуры в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счетов на оплату стоимости выполненных работ, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.5. Договора.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.
Сроки выполнения работ
Подрядчик производит выполнение работ предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в срок в течение 100 рабочих дней с даты подписания договора.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.
4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки выполненных работ
4.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, сопроводительные талоны реализации отходов в результате выполнения работ, счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, сопроводительных талонов реализации отходов в результате выполнения работ, счета на оплату выполненных работ и счет-фактуры, рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.
4.3. При несогласии с объёмами работ и качеством выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, сопроводительные талоны реализации отходов в результате выполнения работ, счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков, в указанный Заказчиком срок, Подрядчик повторно сдаёт Заказчику результаты работ в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Договора.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями Подрядчика, он возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
4.4. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки и дефекты, Заказчик, привлекает для их устранения третьих лиц, а Подрядчик возмещает Заказчику понесённые в связи с этим расходы.
4.5. Качество и безопасность результатов работ должно соответствовать Техническому заданию (Приложение №1). Для проверки соответствия качества и (или) безопасности выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.6. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан представить Заказчику разъяснения – по запрашиваемой в соответствии с пунктом 5.1.3. информации – в отношении выполненных работ.
4.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащем образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Не соблюдение данного требования влекут для Подрядчика последствия, предусмотренные статьей 716 ГК РФ.
4.9. Подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, сопроводительные талоны реализации отходов в результате выполнения работ, предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ, и счет-фактура являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. Договора.
4.10. В случаях, не оговорённых в настоящем Договоре, стороны руководствуются главой 37 ГК РФ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации (Акты сдачи-приемки работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), счет и счет-фактуру), подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств Метрополитена. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.3. Подрядчик вправе:
-
Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) в соответствии с п.4 данного договора.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить работы своевременно, качественно, в полном объеме.
5.4.2. Нести ответственность и обеспечивать соответствие технологии, результатов и порядка выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством.
5.4.3. Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых работ.
5.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, полученного для выполнения работ.
5.4.5. Представить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на сумму 7 501 478 (семь миллионов пятьсот одна тысяча четыреста семьдесят восемь) рублей 45 (сорок пять) копеек, в форме _______________ (безотзывной банковской гарантии; внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора. Выбор обеспечения исполнения Договора осуществляется Исполнителем по своему усмотрению).
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.4.5. настоящего Договора. При этом банковская гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика требовать от Банка выдавшего ее, уплаты возмещений предусмотренных настоящим Договором. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылки на основании заключения настоящего Договора. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок, превышающий не менее чем на 60 календарных дней срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.4.5. настоящего Договора на следующий счет: ГУП «Московский метрополитен»
ИНН 7702038150 КПП 770201001
129110, Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
ОАО «Банк Москвы»
Р/с 406 028 108 009 100 00 014
К/с 301 018 105 000 000 00 219
БИК 044 525 219
ОКВЭД 60.21.23
ОГРН 1027700096280
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. Срок обеспечения исполнения Договора, предоставляемый Подрядчиком, должен превышать не менее чем на 60 календарных дней срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком.
В случае непредставления обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
При этом Заказчик имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на обеспечение исполнения договора, представленное Подрядчиком, за нарушение Подрядчиком договорных обязательств, указанных в настоящем договоре.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора.
5.4.6. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении руководителей и всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ модернизации тепловых пунктов с установкой автоматики и приборов учета тепловой энергии (номер закупочной процедуры ________), (далее-Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением подтверждающих документов или копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом и уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Гарантии
6.1. Гарантийный срок составляет:
- на выполняемые работы 24 (двадцать четыре) месяца;
- на оборудование не менее срока гарантии завода-изготовителя
и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки модернизированного теплового пункта в эксплуатацию.
При выявлении дефектов в период гарантийного срока Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение 2 дней с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя Подрядчика осуществляется путем направления ________________ (телефонограммы, факса, письма по электронной почте) (примечание - указать телефон, факса, электронной почты, при заключении договора указать конкретный номер или адрес).
Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не более 10 дней с момента составления акта.
При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт – рекламации в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику.
6.2. Об устранении дефектов и недостатков составляется Акт. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.3. При отказе Подрядчика от устранения недостатков и дефектов Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов Подрядчик возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
6.4. Если Подрядчик не выполнит работы, в установленный актом срок, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и дефекты. Подрядчик в этом случае возмещает Заказчику затраты по устранению дефектов и недостатков.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. С уведомлением Заказчика Подрядчик вправе привлекать к исполнению работ других лиц (субподрядчиков). Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по договору. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- уплаты пени за нарушение сроков выполнения работ - в размере 0,1% стоимости невыполненных в срок работ по Договору, за каждый день просрочки,
- уплаты пени за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом об устранении дефектов и недостатков, - в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
- уплаты пени за некачественно выполненные работы - в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по вине Заказчика.
7.4. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком по своевременной оплате цены договора, предусмотренной п. 2.3. Договора.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверждённых в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, а достигнутые договорённости оформлять в виде дополнительных соглашений.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора, не влекущее изменения существенных условий Договора, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору в форме электронного документа. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.4. Заказчик может расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней.
10.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления СТОРОН, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу СТОРОНЫ, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными СТОРОНОЙ в день фактического получения, подтверждённого отметкой почты.
11.2. Договор заключён в электронной форме.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Фактическое исполнение обязательств ГУП «Московский метрополитен» по настоящему договору координирует, и осуществляет Электромеханическая служба ГУП «Московский метрополитен» во взаимодействии с иными подразделениями Метрополитена в соответствии с локальными правовыми актами».
11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются Приложения:
Приложение №1 - Техническое задание со всеми приложениями на ____ листах.
Приложение №2 - Сводный сметный расчет на ____ листах.
Приложение №3 - Сметы на ____ листах.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» Электромеханическая служба (Электромеханическая служба ГУП «Московский метрополитен»)
|
акционерное общество «ТЕЛЕМАК»
|
129110, г. Москва, Проспект Мира,
д. 41 стр.2, тел. 688-06-04, 688-06-05
|
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр.8
|
ИНН 7702038150, КПП 770202012, Код ОКПО 03324364, Код ОКТМО 45379000
К/с 30101810500000000219
Р/с 40602810700070000025
БИК 044525219
Акционерный коммерческий банк
«Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
121069, г. Москва, ул. Б. Никитская,
д. ЗЗ, стр.1.
|
ИНН 7726251180, КПП 772601001, Код ОКПО 46786135, Код ОКАТО 45296575000
К/с 30101810400000000225»
117587, . Москва, ул. Кировоградская, д.8, корп.3
|
Приложение №1
к Договору №____________ от ________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «Модернизация тепловых пунктов с установкой автоматики и приборов учета тепловой энергии».
Вид деятельности: Реконструкция
Планируемый способ закупки: Аукцион
№ закупки: 189
Краткая техническая характеристика объекта
Действующие тепловые пункты метрополитена с системами отопления, воздушно-тепловыми завесами, системами горячего водоснабжения (при наличии), системами отопления кассовых залов (при наличии).
Перечень объектов
1.
|
Ст. м. «Орехово», сев. вест.
|
411100003956
|
2.
|
Ст. м. «Орехово», южн. вест.
|
411100003955
|
3.
|
Ст. м. «Киевская» КЛ
|
311100000261
|
4.
|
Ст. м. «Алексеевская»
|
411100000095
|
5.
|
Ст. м. «Смоленская» АПЛ
|
411100000069
|
6.
|
Ст. м. «Киевская» АПЛ
|
411100000067
|
7.
|
Ст. м. «Ясенево», вест. №1
|
411100000130
|
8.
|
Ст. м. «Ясенево», вест. №2
|
411100000130
|
9.
|
Ст. м. «Беляево», вест. №1
|
411100000082
|
10.
|
Ст. м. «Беляево», вест. №2
|
411100000082
|
11.
|
Ст. м. «Полежаевская», вест. №1
|
411100000117
|
12.
|
Ст. м. «Полежаевская», вест. №2
|
411100000117
|
13.
|
Ст. м. «Сходненская», вест. №1
|
411100000121
|
14
|
Ст. м. «Сходненская», вест. №2
|
411100000122
|
15
|
Ст. м. «Отрадное», сев. вест.
|
411100000143
|
16
|
Ст. м. «Нахимовский проспект», вест. №1
|
411100005938
|
17
|
Ст. м. «Нахимовский проспект», вест. №2
|
411100005938
|
18
|
Ст. м. «Савеловская»
|
411100004169
|
19
|
Ст. м. «Менделеевская»
|
411100006631
|
|
