Предмет контракта
|
Скачать 1.02 Mb.
|
|
Комитет по информатизации и связи
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0172200006113000020_146076
Комитет по информатизации и связи, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя Комитета Громова Ивана Александровича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «м.Текнолоджис» (далее ООО «м.Технолоджис»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела договоров Исправниковой Анны Валентиновны (паспорт серия 1103 № 858542, выдан УВД города Северодвинска Архангельской области 18.02.2003), действующей на основании доверенности №11 от 30.11.2012, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику аппаратно-программные средства для формирования IP каналов (2-ого уровня) из набора служебных каналов коммутации для государственных нужд Санкт-Петербурга. (далее – Товар), а Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный Товар. 1.2. Количество, качество, технические характеристики, комплектность, ассортимент, место поставки и другие сведения определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и сведениями, представленными Поставщиком в своей заявке в форме «Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (Приложение № 3 к Контракту). 1.3. Цена Товара определяется в Расчете цены контракта (Приложение № 2 к Контракту). 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 2.1. Цена Контракта составляет 4 566 820,33 руб. (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать рублей 33 копейки), в том числе НДС (18%) 696 633,61 руб. (Шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля 61 копейка). В цену Контракта включены все налоги, сборы, страховки, расходы по доставке Товара и все другие расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Контракту. 2.2. Цена Контракта может быть изменена только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2.3. Государственный заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, путем безналичных перечислений в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком соответствующих документов: счета, счета-фактуры, накладной. Основанием для оплаты поставленного Товара является подписанная Сторонами Контракта накладная. 2.4. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 06.12.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», код раздела 0410, код целевой статьи 3300303, код фонда 00, КОСГУ 310. Авансирование не предусматривается. 2.5. Государственный заказчик направляет поручение на оплату поставленного по условиям Контракта Товара в Комитет финансов Санкт-Петербурга для перечисления Казначейством денежных средств на счет Поставщика. В случае задержки Комитетом финансов Санкт-Петербурга обязанности по перечислению денежных средств Государственный заказчик не несет ответственность за такую задержку. 2.6. Государственный заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения Контракта в сумме, указанной в пункте 2.7 Контракта, в следующих случаях: а) Поставщик нарушил сроки поставки Товара не по вине Государственного заказчика. б) Поставщик нарушил установленные Государственным заказчиком сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленном Товаре. 2.7. Обеспечением исполнения настоящего Контракта является: _________________________________________________________________________ (наименование документа, № документа, дата) (безотзывная банковская гарантия, документ, подтверждающий перечисление на счет Государственного заказчика в качестве обеспечения денежных средств) в размере 1 376 930,75 руб. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ПОСТАВКИ 3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 3.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга. 3.3. Поставщик осуществляет поставку Товара в срок: - начало поставки товара: не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Государственного контракта; - окончание поставки товара: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Государственного контракта. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязуется: 4.1.1. Передать Государственному заказчику качественный Товар. 4.1.2. Произвести доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу, указанному в Техническом задании. 4.1.3. Осуществить доставку, погрузку-выгрузку Товара, в случае необходимости сборку, своими силами и за свой счет. 4.1.4. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение дня, следующего за днем обнаружения недопоставки Товара. 4.1.5. Заменить Товар ненадлежащего качества своими силами за свой счет в течение одного дня, следующего за днем обнаружения некачественного Товара. 4.1.6. Передать Государственному заказчику одновременно с Товаром сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов. 4.1.7. Передать Товар в количестве, указанном в Техническом задании. 4.1.8. Оформить и передать Государственному заказчику накладную, счет, счет-фактуру. 4.2. Государственный заказчик обязуется: 4.2.1. Оплатить поставленный Товар. 4.3. Поставщик вправе требовать оплаты по Контракту только в случае исполнения своих обязательств в полном объеме. 5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 5.1. Поставщик гарантирует Государственному заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода. 5.2. Поставщик подтверждает качество Товара документами, указанными в подпункте 4.1.6 Контракта. 5.3. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества в срок, указанный в подпункте 4.1.5 Контракта. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. 5.4. Срок гарантийного обслуживания указан в пункте 5 Технического задания. 5.5. В случае выявления недостатков в Товаре в течение периода его эксплуатации об этом составляется Рекламационный акт в порядке, определенном пунктом 6.7 Контракта. 5.6. Иные требования к качеству товара могут быть установлены в Техническом задании. 6. СДАЧА-ПРИЁМКА ТОВАРА 6.1. После доставки Товара по адресу, указанному в Техническом задании, Государственный заказчик принимает Товар. 6.2. При приёмке Товара Государственный заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке. 6.3. По окончании приёмки Товара представитель Государственного заказчика подписывает накладную. 6.4. Поставка Товара считается оконченной после подписания Сторонами накладной в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.5. Внесение каких-либо изменений в текст накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей. 6.6. Государственный заказчик вправе отказаться принимать Товар, поставка которого просрочена или совершена в нарушение требований настоящего Контракта. 6.7. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки Товара ненадлежащего качества или его недопоставки составляется Рекламационный акт по форме согласно Приложению № 4 к Контракту, в котором фиксируется перечень некачественного и/или недопоставленного Товара и сроки его замены и допоставки Поставщиком своими силами и за свой счет. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным заказчиком акт подтверждается третьим лицом по выбору Государственного заказчика. 7. ТАРА И УПАКОВКА 7.1. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке. 7.2. Товар должен быть новым, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. Государственный заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм в случае ненадлежащего качества Товара. 8.2. В случае нарушения срока поставки Товара, установленного пунктом 3.3 Контракта, Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств. 8.3. В случае нарушения срока устранения недостатков Товара, указанного в подпункте 4.1.5 Контракта, Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в виде штрафа в размере 5 % от стоимости Товара ненадлежащего качества, а также пени в размере 0,1 % от стоимости Товара ненадлежащего качества, за каждый день просрочки исполнения обязательства. 8.4. В случае нарушения обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.6 Контракта, Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в виде штрафа в размере 1 % от цены Контракта. 8.5. В случае причинения Государственному заказчику убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик возмещает убытки сверх неустойки. 8.5.1. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. 8.6. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков производится Поставщиком на основании претензии Государственного заказчика либо решения суда перечислением денежных средств на текущий счет Государственного заказчика по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 8.7. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине жизни, здоровью, имуществу Государственного заказчика, иных лиц в процессе оказания услуг. В случае если поставленный Товар стал причиной выхода из строя оборудования Государственного заказчика Поставщик обязан отремонтировать это оборудование за свой счет или предоставить новое, если оборудование ремонту не подлежит. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9.1.Государственный заказчик вправе требовать расторжения Контракта в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта: 9.1.1. Нарушение срока, установленного пунктом 3.3 Контракта, более чем на 5 рабочих дней. 9.1.2. Двукратная поставка Товара ненадлежащего качества. 9.1.3. Нарушение подпункта 4.1.6 Контракта. 9.1.4. Нарушение срока, указанного в подпункте 4.1.5 Контракта. 9.2. Стороны вправе расторгнуть Контракт, заключив об этом соглашение в письменной форме. 9.3. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Контрактом, он может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также из него вытекающие подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Сторона Контракта освобождается от ответственности за неисполнение, и/или) ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если докажет, что таковое неисполнение, ненадлежащее исполнение произошло вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, отсутствие и/или задержка бюджетного финансирования, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения. 11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение. 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и соответствуют законодательству России и Санкт-Петербурга в сфере размещения государственного заказа. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 12.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 12.3. Стороны обязуются извещать друг друга в десятидневный срок об изменении сведений, указанных в разделе 13 настоящего Контракта. 12.4. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Государственного заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно. 12.5. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика. 12.6. В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности выполнения работ, Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства. 12.7. В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Государственного заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика. 12.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. 12.9. Замена поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 12.10. Государственный заказчик обеспечивает возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в соответствии с пунктом 2.7 Контракта, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение пяти банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.1 12.11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: - Приложение №1– Техническое задание; - Приложение № 2 – Расчет цены Контракта; - Приложение № 3 – Форма «Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара»; - Приложение № 4- Форма Рекламационного акта. |
|||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Предмет муниципального контракта (предмет аукциона), объем и начальная... Муниципальные заказчики: муз «Гатчинская цркб» 188300 г. Гатчина ул. Рощинская 15а к. 1 E-mail grtmo@ lens spb ru. (81371) 2-26-90,... |
|
1. Предмет муниципального контракта Предмет муниципального контракта: Техническое обслуживание в 2010 году инженерных терминалов системы диспетчерского контроля коммунальных... |
|
1. Предмет муниципального контракта Предмет муниципального контракта: оказание услуг по предоставлению эвакуаторов для принудительной эвакуации транспортных средств,... |
|
Техническое задание на поставку бортового грузового автомобиля с тентом Предмет контракта Предмет контракта: Поставка бортового грузового автомобиля с тентом (далее так же Товар) |
|
Предмет контракта |
 |
Статья 1 Предмет Контракта |
|
Статья I предмет контракта продавец соглашается продать, а покупатель... Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Коминтерна, д. 111 б в лице Генерального директора Иващенко Сергея Анатольевича,... |
|
Об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Предмет аукциона – выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой средств вычислительной техники... |
|
Статья Предмет Контракта Предметом настоящего Контракта является... Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме,... |
|
Извещение В информационной карте (Приложение 1) раздел «Предмет муниципального контракта» изложить в следующей редакции |
|
Документация об аукционе г. Дзержинск, 2008 г Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов (далее Товар), по лотам |
|
О проведении запроса котировок в электронной форме Предмет контракта: выполнение работ по сервисному обслуживанию медицинского оборудования в 2018 г |
|
Управление муниципального заказа Предмет контракта: Поставка медикаментов и товаров медицинского назначения в III квартале 2007 года |
|
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Предмет государственного контракта: Поставка антипсихотических лекарственных препаратов и анксиолитиков |
|
Протокол результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Предмет контракта: поставка миксера для мяса (фаршемешалка): Электровзбивалки, миксеры. Характеристики товаров: нет |
|
Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика... |