3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ - 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений


Название1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
страница4/23
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1.Общая стоимость услуг по настоящему договору не должна превышать _________________ руб.

3.2.Стоимость услуг, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору определяется по фактически выполненным работам на основании расценок «Исполнителя», действующих на основании утвержденного Прейскуранта цен на работы по ремонту и техобслуживанию автотранспорта (Приложение № 2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, составленного на основании Технического задания, предоставленного «Исполнителем» на открытый запрос предложений по проведению процедуры по выбору поставщика услуг. В стоимость включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также стоимость на используемые запасные части, материалы и агрегаты, сопутствующие работы: мойка кузова, чистка салона.

В случае согласованного сторонами внесения изменений в объемы и стоимость работ, предусмотренных п.п.1.2. настоящего договора, указанные изменения уточняются в подписываемом сторонами дополнительном соглашении к договору.

3.3 Дополнительные работы, не включенные в Перечень услуг и цен на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспорта (Приложение № 2), проводимые Исполнителем и включающие в свою стоимость запасных частей, согласовываются с «Заказчиком» и должны соответствовать средней стоимости по г. Калининграду на момент оказания услуги.

3.4. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичной форме, на основании подписанных обеими сторонами актов об оказании услуг.

3.5.«Заказчик» производит оплату за выполненные работы в течение 30 банковских дней после подписания актов об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному соглашению.

4.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае некачественного оказания услуг Исполнителем с письменным уведомлением «Исполнителя».
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Передача автомобилей от «Заказчика» «Исполнителю» производится по дефектной ведомости -заявке (приложение №3) и акту приема – передачи (приложение №4), отдельно по каждому автомобилю. Дефектная ведомость - заявка и акт оформляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, и подписывается уполномоченными на то представителями сторон, с указанием технического состояния автомобилей на момент ее подписания.

  1. С момента подписания акта приема-передачи «Исполнитель» несет ответственность за сохранность автомобиля «Заказчика» в объеме его рыночной стоимости.

  2. Выполнение работ по настоящему договору подтверждается подписанным уполномоченными на то представителями сторон заказ – нарядом и актом об оказании услуг.

  3. В случае необходимости проведения дополнительных работ и по этой причине превышения объемов работ, определенных при подаче заявки, «Исполнитель» обязан своевременно предупредить об этом «Заказчика» и по согласованию сторон объемы работ по заявке могут быть изменены, с оформлением дополнений в заявку.

  4. «Исполнитель», своевременно не предупредивший «Заказчика» о необходимости проведения дополнительных работ и выполнивший данные работы, все расходы берет на себя.

  5. После окончания работ сторонами подписывается акт приема-передачи автотранспортного средства от «Исполнителя» к «Заказчику».

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков ремонта, устранения недостатков «Исполнитель» по требованию «Заказчика» обязан уплатить пени, в размере 0,1% от стоимости услуги, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает «Исполнителя» от выполнения принятых им на себя обязательств.

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты «Заказчик» по требованию «Исполнителя» обязан уплатить пени, в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от суммы задолженности.

6.5.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению договора, сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему договору по согласованию сторон отодвигаются на время действия указанных обстоятельств.

6.6.Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.)

6.7.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить подтверждающий письменный документ.

6.8.Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, рассматриваются в арбитражном суде Калининградской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Сведения о содержании настоящего Договора или любая иная информация, относящаяся к настоящему Договору, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или по предварительному письменному соглашению Сторон) в течение всего срока действия настоящего Договора.

7.2. Положения настоящей статьи не распространяются на следующие виды информации:

а) информацию, полученную от третьих лиц;

б) общеизвестную информацию;

в) информацию, переданную Стороной по требованию государственных органов, судов и прочих компетентных органов;

7.3. При нарушении п. 7.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    1. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

    2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

    3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения:

№1 - список автотранспорта ОАО «Янтарьэнерго», подлежащего ремонту и техническому обслуживанию;

№ 2 - Перечень услуг и цен на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспорта;

№3 – форма дефектной ведомости - заявки на ремонт ОАО «Янтарьэнерго»;

4 – форма Акта приема-передачи транспортного средства.

5 – форма Акта об оказании услуг.


  1. Место нахождения и реквизиты сторон:

«Заказчик» «Исполнитель»

ОАО «Янтарьэнерго»




236040, г. Калининград,

Ул. Театральная, д. 34

р\с №40702810420100100669 в отделении №8626 Сбербанка России

к\с №30101810100000000634

БИК 042748634$ ИНН 3903007130

КПП 392550001



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договора на эксплуатацию...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Муп уис, пригласило организации (далее — Участники) к участию в конкурентной процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора поставка прибора акустико-эмиссионного контроля...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора поставки установки вакуумной фильтровальной...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Закупочная документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку канцелярских товаров...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора поставки приборов учета электроэнергии, каналообразующего...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ...

1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск