Запрос цен на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ОАО «вологодская сбытовая компания» г. Вологда 2013 год Содержание Общие положения 8

1. Общие положения 8

1.1 Общие сведения о процедуре запроса цен 8

1.1.1 ООО «Единая Торгово-Закупочная Компания «Энергия», 115035, Москва, Раушская набережная д. 22, стр. 2 (далее Организатор закупки) Извещением, о проведении запроса цен, опубликованным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, копия на сайте ОАО «Вологодская сбытовая компания», 160035, Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (далее – Заказчик) www.vscenergo.ru в разделе «Закупки», пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса цен (далее — запрос цен) на право заключения Договора подряда на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Общества (далее — работы) для нужд Заказчика в 2013 году. 8

1.1.2 Для справок обращаться: 8

1.1.3 Начальник отдела ремонта и строительства: 8

1.1.4 Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу цен). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса цен, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса цен и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5. 8

1.2 Правовой статус процедур и документов 8

1.2.1 Данная процедура не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 8

1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей Документацией по запросу цен, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим. 8

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Закупочной комиссией в соответствии с этим, однако Закупочная комиссия оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения запроса цен. Организатор оставляет за собой право за 3 дня до окончания срока подачи Предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный момент, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению. 8

1.2.4 Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 8

1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): 8

1.2.6 Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом цен. 9

1.2.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса цен и настоящей Документации по запросу цен стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 9

1.3 Обжалование 9

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса цен, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса цен своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, в соответствии действующим законодательством РФ. 9

1.4 Прочие положения 9

1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса цен. 9

1.4.2 Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу цен. 9

2. Техническое задание 10

2.1 Общие требования 10

2.1.1 Выполнить комплекс работ по ремонту зданий и сооружений ОАО «Вологодская сбытовая компания» согласно ведомости объёмов работ (Приложение №1). 10

2.1.2 Работы выполнить в течение 2 календарных месяцев с начала работ. 10

2.1.3 Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 3-4-80. 10

2.1.4 Все строительные материалы применяемые применять с согласования Заказчика с предоставлением сертификатов качества и паспортов, а производство работ соответствовать действующим СНиПам. 10

2.1.5 Выполненные работы, носящие скрытый характер, оформляются актом в присутствии представителя Заказчика. 10

2.1.6 Участникам предоставить свои предложения по определению цены в виде локальных сметных расчётов в полном объеме с итогом по каждому разделу. Локальные сметные расчёты выполнить с использованием ТЕР 2001 в редакции 2009г. В ценовом предложении учесть все транспортные расходы, затраты на проживание и проезд персонала. 10

2.1.7 При производстве работ подрядчик самостоятельно и привлеченными силами обеспечивает выполнение всех требований техники безопасности 10

2.1.8 Контроль за процессом строительных работ осуществляется технадзором в качестве доверенных лиц от Заказчика. 10

2.1.9 При внесении изменения в проект со стороны Заказчика цена договора может меняться. Во всех остальных случаях цена остаётся неизменной, согласно представленного Участниками предложения. В случае если в представленном предложении будут не учтены какие-либо объёмы работ, но в представленных ведомостях и чертежах они имеют место быть, то подрядная организация их выполняет собственными силами и ЗА СВОЙ СЧЁТ. 10

2.2 Требования к выполнению работ 10

2.2.1 Все работы проводятся с четким соблюдением правил техники безопасности, и охраны окружающей среды. 10

2.2.2 Обеспечение материалами объекта осуществляется собственными силами Подрядчика. Удорожание строительных материалов не должно сказаться на стоимости объекта. 10

2.2.3 Последовательность и сроки выполнения работ определяется календарным графиком производства работ, согласованным с Заказчиком 10

2.2.4 Расчеты с Подрядчиком производятся в соответствии с утверждённым графиком финансирования по формам КС-2, КС-3 с выставлением счёта-фактуры за фактически выполненные работы. 10

2.2.5 Заявки на вызов служб и оформление исполнительной документации возлагаются на Подрядчика. 10

2.2.6 По окончанию работ по договору подрядная организация обязана сдать Заказчику по акту выполненные работы, исполнительно-техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04.-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» 10

3. Проекты Договоров подряда 11

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по данному Договору или до момента его расторжения. 15

10.2 Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 15

10.3 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, урегулируются согласно действующему законодательству РФ. 15

4. Порядок проведения запроса цен. Инструкции по подготовке Предложений 16

4.1 Общий порядок проведения запроса цен 16

4.1.1 Запрос цен проводится в порядке, установленном в Положении «О проведение регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Вологодская сбытовая компания» 16

4.2 Подготовка Предложений 16

Общие требования к Предложению 16

Требования к сроку действия Предложения 17

Требования к языку Предложения 17

Требования к валюте Предложения 17

Начальная (предельная) цена 17

Разъяснение Документации по запросу цен 17

Продление срока окончания приема Предложений 17

4.3 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 17

Требования к Участникам 17

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям 18

4.4 Подача Предложений и их прием 18

4.4.1 Перед подачей Предложение должно быть надежно запечатано в конверт (пакеты, ящики и т.п.). 18

4.4.2 На конверте указывается следующая информация: 18

4.4.3 Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика г. Вологда, Пречистенская наб., д.68, каб. № 308. В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения. 19

4.4.4 Организатор закупки заканчивает принимать Предложения в 16-00 по московскому времени 22 июля 2013 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. 19

4.5 Оценка Предложений и проведение переговоров 19

Общие положения 19

Отборочная стадия 19

Проведение переговоров 19

Оценочная стадия 20

4.6 Договор между Заказчиком и Победителем 20

4.6.1 Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по завершению данной процедуры без определения Победителя и заключения Договора: 20

4.6.2 Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 20

4.7 Подписание Договора 20

4.7.1 Договор с Победителем подписывается в течение 10 дней после утверждения протокола заседания комиссии. 20

5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 21

5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 21

Форма письма о подаче оферты 21

Инструкции по заполнению 22

5.2 Анкета Участника (форма 2) 23

Форма Анкеты Участника 23

Инструкции по заполнению 24

5.3 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3) 25

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 25

Инструкции по заполнению 26

5.4 Справка о кадровых ресурсах (форма 4) 27

Форма Справки о кадровых ресурсах 27

Инструкции по заполнению 28