Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора
|
Скачать 1.37 Mb.
|
|
1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования на 2017 год (далее - Услуги), в соответствии с настоящим Договором и техническим заданием на оказание услуг (Приложением №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию в 2017 году, представлен в приложении № 1 к настоящему договору. В случае вывода Заказчиком медицинского оборудования из эксплуатации данное оборудование на указанный период исключается из перечня, оплата за техническое обслуживание такого оборудования не производится. 1.3. Сроки оказания услуг – Техническое обслуживание медицинского оборудования проводится 2 раза в год с момента вступления договора в силу согласно утвержденного графика в приложениях №4,5. 1.4. Исполнитель проводит инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации и правилам ТБ при работе с медицинским оборудованием в течение 3 рабочих дней с момента начала действия договора. 1.5. По окончанию рекомендуемого заводом-изготовителем срока эксплуатации медицинского оборудования Подрядчик, в лице своего представителя, участвует в комиссии по принятию решения о возможной дальнейшей эксплуатации данного медицинского оборудования с составлением соответствующих протоколов и актов. В случае выхода из строя медицинской техники Подрядчик составляет техническое заключение о ремонтопригодности и дальнейшей эксплуатации данного оборудования, либо выдает акты на списание. 1.6. Место оказания услуг: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина 67, ОВЛ 1, 183052, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 35, корп. 2,3, ОВЛ 2. 1.7. Наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники по видам медицинской техники, представленной в перечне Заказчика. Все сервисные работы по профилактике техники осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными МЗ РФ от 24 09.2003г. Наличие документов, подтверждающих квалификацию сотрудников обслуживающих сложное медицинское оборудование 1.8. Мероприятия и операции по техническому обслуживанию определенных видов или наименований медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. 1.9. Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком акта оказанных услуг. 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Цена договора включает в себя полную стоимость технического обслуживания, все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2.2. Общая сумма настоящего договора составляет _______ (_____), в том числе НДС - ____________ рублей. 2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. 2.5. Изменение существенных условий договора по соглашению сторон допускается, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги. 3. Порядок расчетов 3.1. Оплата производится в течение 2017 г по безналичному расчету следующим образом: 3.1.1. в течение 2017 года на основании счета-фактуры (счета) и акта оказанных услуг в течение 30 календарных дней со дня подписания акта; 3.1.2. В акте оказанных услуг должен быть указан перечень медицинского оборудования, техническое обслуживание которого было проведено. 3.2. Обязательство по оплате услуг считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится в рублях платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязан: - оказать услуги на условиях настоящего договора и в соответствии с требованиями действующего законодательства; - незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору; - не разглашать полученную в ходе исполнения настоящего договора информацию (техническую документацию и т.п.). Данное обязательство также распространяется по истечении срока действия договора; - выполнить необходимую номенклатуру работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования; - при оказании услуг представить документы, подтверждающие соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; - при оказании услуг соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности; - предоставить журнал технического обслуживания, оформить журналы и акты оказанных услуг согласно требований заказчика; - по окончанию рекомендуемого заводом-изготовителем срока эксплуатации медицинского оборудования Подрядчик, в лице своего представителя, участвует в комиссии по принятию решения о возможной дальнейшей эксплуатации данного медицинского оборудования с составлением соответствующих протоколов и актов. В случае выхода из строя медицинской техники Подрядчик составляет техническое заключение о ремонтопригодности и дальнейшей эксплуатации данного оборудования, либо выдает акты на списание. 4.3. Заказчик обязан: - оплатить услуги в порядке и сроки, определенные настоящим договором. - предоставить Исполнителю необходимую для исполнения настоящего договора документацию. 5. Порядок сдачи и приемки услуг 5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на соответствие их требованиям, установленным в настоящем договоре. 5.2. По завершению оказания услуг по настоящему договору Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг. В акте оказанных услуг должно быть указан перечень медицинского оборудования, техническое обслуживание которого было проведено. Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку оказанных услуг по качеству и объему и подписывает Акт оказанных услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. Обоснование отказа от подписания Акта оказанных услуг не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим договором для Исполнителя. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Исполнитель обязан обеспечить качественное и в полном объеме выполнение принятых на себя обязательств за счет собственных средств. 5.4. При приемке оказанных услуг по объему и качеству Заказчик проверяет соответствие объема и качества (характеристик) оказанных услуг объему и качеству (характеристикам) услуг, указанным в договоре, акте сдаче-приемки оказанных услуг. 5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 6. Ответственность Сторон. 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, устанавливается штраф в размере 2,5% цены договора, что составляет __________ рублей. 6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договора, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, устанавливается штраф в размере 10% цены договора, что составляет __________ рублей. 6.6.Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 6.7. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения принятых обязательств по договору, в 10-дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении (приостановлении) выполнения обязательств по договору с указанием причин неисполнения и подтверждающих документов. 6.8. Все споры и разногласия разрешаются путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области. 7. Срок действия договора 7.1. Договор вступает в силу с 01.01.2017 г и действует до 31.12.2017 г. 7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 8. Прочие условия договора 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 8.2. При изменении адреса, наименования, банковских реквизитов, Исполнитель обязан незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. В противном случае Исполнитель несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением. 8.3. Ответственное лицо за исполнение договора: от Исполнителя начальник технического отдела Юрчик Андрей Иванович, телефон +7-900-943-99-75. 8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 9. Реквизиты и подписи сторон:
Приложение № 1 к договору №_________от ______________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники 1. Место, условия и сроки выполнения работ: 1.1. Место выполнения работ: работы выполняются на объектах Заказчика, при необходимости на ремонтной базе Исполнителя.
1.2. Работы выполняются на основании заключенного договора согласно приложению с указанным и утвержденным перечнем медицинского оборудования, установленного в отделении. Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание всей медицинской техники, указанной в Приложениях №1, №2 согласно утвержденного графика в Приложениях №4, №5. Работы по техническому обслуживанию медицинского оборудования, должны проводиться с учетом действующих Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003г. Министерством здравоохранения РФ, 10.10.2003г. Министерством промышленности, науки и технологий РФ и согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией для каждого типа медицинского оборудования: а) контроль технического состояния на соответствие эксплуатационным параметрам; б) ежемесячный контроль технического состояния в процессе эксплуатации; б) периодическое техническое обслуживание; в) текущий ремонт. Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные виды работ и услуг: - периодическое и текущее техническое обслуживание; - контроль технического состояния (КТС), - восстановление работоспособности с заменой вышедших из строя узлов и деталей (текущий ремонт); - ведение журнала технического обслуживания; - инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним; - иные отдельные виды работ. |
Похожие:
 |
О проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право... Извещение, документация по запросу котировок № зк7/2016 по проведению открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения... |
|
О проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право... Документация, извещение № зк10/2016 по проведению открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на... |
|
О проведении запроса котировок на право заключения договора на Официальный сайт, адрес электронной площадки, на которых размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме |
 |
Извещение – документация о проведении запроса котировок в электронной форме Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 35 – 13 от «22» мая 2013г... |
|
О проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения... «Интернет» в соответствии с Регламентом электронной площадки. При проведении процедур закупки в электронной форме порядок их проведения... |
|
Документация по проведению запроса котировок запрос котировок в электронной... Заказчика доводится неограниченному кругу лиц путём размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса котировок и Документации... |
|
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право... Государственное автономное учреждение Республики Крым «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н. Н. Бурденко» проводит... |
|
О проведении запроса котировок в электронной форме Документация о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку бытовых электротоваров |
|
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника,... Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №15/14-кз на право заключения Договора на поставку музыкальной и электронно-вычислительной... |
|
Ао «россельхозбанк» Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому... |
|
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора Техническое обслуживание медицинского оборудования Отделения спортивной медицины в 2017 году |
|
О проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право... Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki rosatom ru |
|
Далее Заказчик приглашает принять участие в проведении запроса котировок... Фбу «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» (далее Заказчик) приглашает принять участие в проведении запроса котировок в электронной... |
|
Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме... Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
|
Запроса котировок в электронной форме «Коряжемская стоматологическая поликлиника» (далее Заказчик) приглашает принять участие в проведении запроса котировок в электронной... |
|
О проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право... Положением о закупке ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере... |