Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Медика»
|
Скачать 103.2 Kb.
|
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 360/ГК-12 г. Новоуральск « 11 » мая 2012 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника Андрея Юрьевича Морозова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Медика», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ирины Степановны Ивановой, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 1.Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства действующие на центральную нервную систему прочие, именуемые в дальнейшем “Товар”, в количестве, по наименованию, с характеристиками и по ценам, указанным в условиях настоящего контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить эти товары: 1.2. Наименование товара, характеристики и количество товара:
Государственный контракт заключен по результатам проведения запроса котировок № 209/кр-12 (номер извещения на сайте 0362100030212000267) на основании решения Единой комиссии. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 1 от «03» мая 2012 года. 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Цена товара, указанного в настоящем контракте включает в себя транспортные расходы по доставке Товара до склада Заказчика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий настоящего Контракта. * Формирование оптовых цен должно осуществляться согласно главы 1 п.1,2 Постановления РЭК Свердловской области от 01.12.2010г № 149-ПК «Об утверждении предельных надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». 2.2. Расчеты по настоящему Контракту осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления счета-фактуры и товарно-транспортной накладной. 2.3. Форма оплаты – безналичный расчет. 2.4. Общая сумма Контракта составляет: 84 519,30 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот девятнадцать рублей 30 копеек). 2.5. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.6. Цена по настоящему контракту является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего контракта. 3. Срок и порядок поставки товара 3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания государственного контракта, поставка товара одномоментная, осуществляется транспортом поставщика по адресу: 624130 Свердловская область, ЗАТО (Закрытое административно- территориальное образование с пропускной системой входа/выхода в город) г. Новоуральск, ул. Мичурина, д.15/10. 3.2. Приемка Товара производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями Госарбитража о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6 от 15.06.65г.) и качеству (П-7 от 25.04.66г.). 3.3. Датой передачи Товара по количеству и качеству считается дата сдачи товара Поставщиком и приемки товара Заказчиком на своем складе, которая указывается в “Накладной”, при наличии подписи Заказчика в графе “Получено”. 4. Качество и замена Товара 4.1. Наличие документов подтверждающих качество поставляемого товара в соответствии с действующем Законодательством РФ. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 70 % от срока годности, установленного производителем. 4.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара по количеству и качеству, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться в течение суток - если он находится в одном с Заказчиком населенном пункте; в течение трех суток - если он находится в разных с Получателем населенных пунктах. 4.3. При неявке представителя Поставщика в течение сроков, оговоренных в п.4.2. настоящего контракта, приемка товара производится без его участия. 4.4. По результатам приемки товара составляется акт приемки. 4.5. В случае обнаружения недопоставки или несоответствия товара условиям о качестве (п.4.1. контракта), Поставщик обязуется дополнить товар, устранить недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акта приемки или получения уведомления Получателя. 4.6. В случае поставки Товара, несоответствующего по количеству и качеству, Заказчик предъявляет Поставщику претензию в установленный законом срок (Инструкция П-7 от 25.04.66 г.). Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, а Поставщик обязуется его принять. 5. Ответственность сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается государственным контрактом в размере 0,2 % от общей суммы государственного контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, война и военные действия, общенациональная забастовка, правительственные Указы, изменения действующего законодательства РФ по вопросам поставки товаров. 6.2. Свидетельство, выданное Торговой палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 6.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период действия таких обстоятельств. 7. Порядок рассмотрения споров 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или по его поводу, стороны решают путем согласования или в судебном порядке. Исковые заявления подаются в Арбитражный суд Свердловской области. 8. Дополнительные условия 8.1. Настоящий Контракт считается заключенным в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством факсимильной или электронной связи. 8.2. Поставка товара по накладным должна сопровождаться электронными накладными в формате .xml (ZaiR) на e-mail: ivan@uzo.novotec.ru или aptechny@uzo.novotec.ru. Поставку товара осуществлять со следующим пакетом документов: товарная накладная - 3экз, счет-фактура - 1экз., протокол согласования цен - 1экз., реестр сертификатов – 1экз. 9. Заключительные положения 9.1. Стороны обязаны незамедлительно (в течение 10 рабочих дней) информировать друг друга письменно об изменении реквизитов и других условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 9.2. Все письменные Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Контракт может быть изменен только по соглашению сторон, выраженному в письменной форме. 9.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 9.4. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2012 года. 9.5. Победитель, при подписании контракта, предоставляет копии паспортов (страницы с фотографией, данными о выдаче паспорта, данными о прописке) своих представителей, осуществляющих поставку товара до склада Заказчика, для оформления пропусков на въезд в ЗАТО г. Новоуральск. На адрес электронной почты Заказчика: zmsch-31_fmba@mail.ru или по факсу (34370) 915-28. 10. Адреса и реквизиты сторон Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства» Юридический адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Садовая 2 А. Почтовый адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Садовая 2 А. E-mail: zmsch-31_fmba@ mail.ru Банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России) р/сч 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6660013462, КПП 662901001 л. сч.: 20626Х67920, л. сч.: 22626Х67920 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Медика» Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 4 Контактный телефон, факс: (343) 216-66-29, 216-66-50, 216-66-31 Адрес электронной почты: Alt_medika@mail.ru Банковские реквизиты: ИНН 6672333594 КПП 667201001 ОКПО 91078479 Р/с 40702810509570001136 ЗАО «СБЕРИНВЕСТБАНК» г. Екатеринбург к/с 30101810900000000957 БИК 046577957 ОГРН 1116672004316 ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: Начальник ФГУЗ ЦМСЧ №31 Директор ФМБА России ООО «Альт-Медика» _______________А.Ю.Морозов _______________ И.С. Иванова МП МП |
Похожие:
 |
Общество с ограниченной ответственностью Медицинская страховая компания «Медика-Восток» Примечания, состоящие из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации |
|
Уста в Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройэкспорт-Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество» создается в соответствии с... |
|
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 16. 09. 2014... Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр», сокращенно: ООО «укц» |
|
Г. Краснодар ""2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «рн-краснодарнефтегаз» Общество с ограниченной ответственностью «рн-краснодарнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
|
Общество с ограниченной ответственностью Коммунальник Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице Директора Бородина... |
 |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект», в лице Генерального директора Кадацкой Ольги Валерьевны, действующей... |
|
Г. Москва «10» апреля 2008 г. Общество с ограниченной ответственностью «иларавто» Общество с ограниченной ответственностью «иларавто», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Евдокимова П.... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Полуниной... |
|
Договор участия в долевом строительстве № город Тюмень 2017 года... Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице Чистякова Родиона Сергеевича, действующего на... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Двери Эталон» Общество с ограниченной ответственностью «Двери Эталон» в лице генерального директора Банникова Александра Юрьевича, действующего... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» (далее – Управляющая организация), в лице Генерального директора Думкиной... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью в лице Генерального директора, действующей на основании... |
|
Участникам Коммерческого банка «новое время» (Общество с ограниченной... Наименование: Коммерческий банк «новое время» (Общество с ограниченной ответственностью) |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», именуемое в дальнейшем Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице управляющего директора Золотарева... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «кмт-эко»» Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на установки, применяемые в санитарных целях для термохимического уничтожения... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп», в лице Чабаненко Наили Асхатовны, действующей на основании Доверенности... |