2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение согласно заранее разработанного графика смазки, чистки, наладки, регулировки лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.
2.2. В состав настоящего контракта входит техническое обслуживание и ремонт всего лифтового оборудования и систем ЛДСС Заказчика, в том числе замена вышедшего из строя оборудования за исключением ниже перечисленного оборудования: электродвигатель главного привода; редуктор лебедки; станция (панель) управления; щиты купе кабины; купе кабины с распашными дверями; червячная пара редуктора; верхняя балка противовеса. Замена перечисленного оборудования не является предметом настоящего контракта и выполняется по отдельному соглашению.
2.3. Работы по техническому обслуживанию, ремонту лифтов и систем ЛДСС проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
2.4. Подрядчик предоставляет специалиста в течение 30 минут.
Телефоны аварийной службы: _______________________________________.
Телефоны Центральной диспетчерской службы: ________________________.
3.СУММА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена определяется в соответствии с поданной конкурсной заявкой, протоколом оценки и сопоставления конкурсных заявок от ____________ года и устанавливается в размере ________ , включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего Муниципального контракта. Не является основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2 Общая сумма настоящего контракта составляет _______________.
3.3 Оплата осуществляется ежемесячно путем предъявления счет-фактуры и Акта выполненных работ в течение 5 банковских дней с даты подписания Акта.
3.4 Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем услуг не более чем на 5%, при этом цена контракта изменяется пропорционально объему услуг.
4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и их соответствие стандартам, нормам и правилам.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Назначить в соответствии с ПУБЭЛ лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию лифтов.
5.1.2. Обеспечить выполнение работ по содержанию лифтов в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.
5.1.3. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения технического обслуживания, ремонт лифтов и систем ЛДСС.
5.1.4. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов и вносить в них необходимые изменения и дополнения.
5.1.5. Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.
5.1.6. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых уполномоченными на это организациями.
5.1.7. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.
Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.
5.2.2. Передать Подрядчику техническую документацию, в т.ч. паспорта лифтов, перечисленных в Приложении 1 настоящего контракта.
5.2.3. Предоставлять Подрядчику доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток.
5.2.4. Принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае нарушения сроков, предусмотренных п. 2.4 настоящего контракта, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки.
6.2 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 3.3 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3 Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.
6.4 Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта.
6.5 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Все споры и разногласия, которые могут возникать по настоящему контракту и в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.3 Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.
7.4 В случае неурегулирования спорных вопросов путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, разрешают спор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1 Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны лишь при условии, если они подготовлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
8.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям, и в порядке, предусмотренными действующим законодательством.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту в связи с обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и т.п.; если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о непреодолимой силе и ее влиянии на исполнение обязательств по контракту в течении 3х дней.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Поставщиком или Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1 Настоящий контракт вступает в силу с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
11.2 Отношения неурегулированные настоящим контрактом разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
_________________________ _____________________
_________________________ _____________________
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
_________________________ _______________________
_________________________ ________________________
_________________________ ________________________
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, на 4-х листах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.
ПОДПИСИ СТОРОН:
|
