Руководство пользователя и инструкция по эксплуатации; иную документацию в соответствии с нормативными и нормативно-техническими актами, техническими условиями изготовителя
|
Скачать 373.15 Kb.
|
|
ПРОЕКТ Договор №____________________ г. Санкт-Петербург «___» ____________ 2017 г. Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта», в лице главного инженера – заместителя генерального директора Морозова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 1526-10-23 от 07.02.2017г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые как «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок осуществить поставку, такелаж, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения «инженерно-лабораторного корпуса для отработки промышленных технологий создания приоритетной морской техники», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 7, строение 2, а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование. 1.2. Наименование, стоимость, количество, данные об изготовителе, стране происхождения, стоимость оборудования определены в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Требования к комплектности, характеристика оборудования определены в Технических требованиях (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. Основание для заключения настоящего договора - протокол заседания единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг АО «ЦТСС» № __________ от «___» _______ 2017 г. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поставщик обязан: 2.1.1. Осуществить поставку оборудования согласно п.1.1. договора и Спецификации (Приложения № 1) и Техническими требованиями к нему (Приложение № 2). 2.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящуюся к оборудованию документацию:
2.1.3. Передать Заказчику новое оборудование (не находившееся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, произведенное не ранее 2016 года. Поставщик настоящим удостоверяет, что он является законным владельцем оборудования, которое передается согласно контракту, и третьи стороны не обладают никакими правами или основаниями для обращения за такими правами на передаваемое оборудование. 2.1.4. Осуществить поставку, выполнить монтажные работы согласно техническим условиям производителя, такелажные и пуско-наладочные работы, осуществить ввод в эксплуатацию и провести обучение специалистов Заказчика. 2.1.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 2.1.6. В случае если Поставщик предполагает, что он не сможет доставить оборудование в срок, установленный для доставки, он незамедлительно уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с указанием причины и, по возможности, срока, в течение которого предполагается доставка. 2.1.7. Обеспечить приемо-сдаточные испытания в соответствии с правилами, установленными на предприятии Заказчика. 2.1.8. При необходимости присутствия на территории Заказчика иностранных граждан для выполнения обязательств по контракту Поставщик за 10 (десять) рабочих дней направляет Заказчику полную информацию о командированных специалистах и возможных сроках их пребывания для согласования и оформления разрешения на присутствие на территории Заказчика. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить прием оборудования. 2.2.2. Оформить все необходимые разрешения для присутствия технических специалистов Поставщика на территории Заказчика. 2.2.3. Обеспечить в местах установки оборудования все необходимые условия в соответствии с техническими условиями на эксплуатацию оборудования. 2.2.4. Обеспечить сохранность материалов, оборудования и инструментов Поставщика, находящихся на территории Заказчика. 2.2.5. Провести приемку оборудования. 2.2.6. В случае если Заказчик предполагает, что он не сможет принять доставку оборудования в установленный срок, он незамедлительно уведомляет об этом Поставщика в письменной форме с указанием причины и, по возможности, времени, когда он сможет принять доставку. 2.2.7. Оплатить оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _________________ (_________________________) рублей __________ копеек. 3.2. Цена договора включает в себя стоимость оборудования, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы по доставке оборудования по адресу Заказчика, стоимость такелажных, монтажных работ, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, а также все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате. 3.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета. 4.2. Оплата в размере 100% от стоимости этапа согласно календарному плану поставки и выполнения работ (Приложение № 3) осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания товарной накладной, Акта приема-передачи (Приложение № 4), Акта ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение № 5), выставления Поставщиком счета, с предоставлением счета-фактуры. 5. СРОК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Срок выполнения обязательств: начало - с даты подписания договора, окончание - не позднее ___ (______________) календарных дней с даты подписания договора. 5.2. Сроки выполнения обязательств по отдельным этапам настоящего договора определяются сторонами в календарном плане поставки и выполнения работ (Приложение № 3). 5.3. Поставка оборудования и выполнение работ должны осуществляться в будние дни: ПН, ВТ, СР, ЧТ 08.15-17.25, ПТ: 08.15-15.15). 6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 6.1. Доставка оборудования Поставщиком осуществляется по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7, строение 2, в помещение под выгрузку, указанное заказчиком. 6.2. Не позднее, чем за три рабочих дня до доставки оборудования Поставщик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о конкретной дате и времени доставки оборудования, государственный регистрационный знак транспортного средства и его марку. Оборудование поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. У водителя транспортного средства должен быть паспорт РФ. 6.3. Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в три этапа: 1) Представитель Заказчика проверяет количество прибывших мест и подписывает транспортную накладную. 2) Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после прибытия оборудования, проверяет качество и комплектность поставленного оборудования. После проверки представитель Заказчика подписывает товарную накладную, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или устранения недостатков оборудования. Результаты приемки оборудования подтверждаются актом приема-передачи оборудования, подписанным обеими сторонами. 3) После окончания всех работ, комиссия проверяет работоспособность оборудования, по итогам которой представитель Заказчика подписывает акт ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение № 5), за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или устранения недостатков в работе оборудования. 6.4. При обнаружении недостачи оборудования по количеству, ассортименту и (или) комплектности, при установлении факта отсутствия сопроводительных документов на оборудование, в случае выявления недостатков качества поставленного оборудования: а) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку оборудования, обеспечивает хранение некомплектного оборудования в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным оборудованием; б) В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления недостатков представитель Заказчика подписывается мотивированный отказ о приемке оборудования. Мотивированный отказ о приемке оборудования направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении или выдается под расписку уполномоченному представителю поставщика. 6.5. Оборудование, несоответствующие по ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в договоре, подлежат возврату поставщику для замены. 6.6. Срок для замены некачественного, некомплектного оборудования в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком мотивированного отказа (уведомления) о приемке оборудования. 6.7. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи оборудования. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче оборудования. 6.8 Приемка выполненных результатов оформляется актом ввода акт ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение № 5), который подписывается Поставщиком и членами комиссии Заказчика. 6.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием срока их выполнения. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за свой счет. 6.8. Заказчик может привлекать независимую экспертную организацию (эксперта). 7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 7.1. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку и маркировку оборудования. 7.2. Оборудование должно быть упаковано в деревянные ящики и поддоны, готовые к транспортировке и обеспечивающие возможность загрузки и разгрузки. 7.3. Упаковка и хранение должны обеспечивать полную безопасность оборудования от любых повреждений или порчи во время транспортировки всеми видами наземного транспорта к конечному месту эксплуатации. 8. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование (в том числе его детали) является новым, не ранее 2016 года выпуска, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Оборудование должно не являться выставочным образцом. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования и наличие сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, оформленных в соответствии с российским законодательством. 8.2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя, иным обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения оборудования. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из тех, которые выпускаются соответствующим учреждением. 9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 9.1. Поставщик гарантирует нормальную работу оборудования, а также его отдельных узлов и деталей в течение __ (_________________) месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. 9.2. Если в течение гарантийного срока оборудование или какие-либо его узлы и детали окажутся дефектными или несоответствующими условиям настоящего договора, Заказчик предъявляет Поставщику рекламацию (претензию). Срок устранения недостатков оборудования не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с момента предъявления рекламации. Заказчик вправе требовать либо устранения дефектов, либо замены как всего оборудования, так и отдельных его узлов и деталей. 9.3. Устранение дефектов, а также замена дефектного оборудования или отдельных его частей и деталей производится Поставщиком и за его счет. 9.4. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектного оборудования или его дефектных узлов и деталей несет Поставщик. 9.5. В случае, когда производится устранение дефектов либо замена дефектного оборудования или его дефектных узлов и деталей, сроки гарантии для основного оборудования продлеваются на время, в течение которого оборудование не использовалось вследствие обнаруженного дефекта. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, иное явление природы, война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и возникших после заключения договора. При этом срок исполнения обязательств по договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий. 10.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 5 дней в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 10.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы после установленного настоящим договором срока поставки оборудования лишает Поставщика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ. 11.2. За нарушение срока выполнения обязательств по договору (этапа) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения. 11.3. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков оборудования, Поставщик выплачивает по требованию Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки исполнения данного обязательства до устранения выявленных недостатков. 11.4. За нарушение срока оплаты переданного оборудования, соответствующего по количеству и качеству требованиям договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), которая начисляется в размере 0,1% от суммы задолженности по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 11.5. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны. 11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 11.7. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 12.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2017 года. 13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью. 14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону. 14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора. 14.4. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 15. ПРИЛОЖЕНИЯ 15.1. Приложение № 1 - Спецификация. 15.2. Приложение № 2 - Технические требования. 15.3. Приложение № 3 - Календарный план поставки и выполнения работ. 15.4. Приложение № 4 - Акт приема-передачи (образец). 15.5. Приложение № 5 - Акта ввода оборудования в эксплуатацию (образец). 16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к договору № ____________от _____ 2017 СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Руководство по эксплуатации ограниченная гарантия Этот аппарат dolphin magic был изготовлен, проверен и испытан в соответствии с техническими условиями. При нормальном использовании... |
|
Техническое задание на проведение закупочных процедур по выбору подрядчика... Пс 110 кВ «Новожилово» в соответствии с Техническими условиями ОАО «Ленэнерго», Техническими требованиями и Проектной документацией,... |
 |
Инструкция по приемке товаров (работ, услуг) по контрактам, заключенным Настоящая инструкция применяется во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями, основными и особыми условиями поставки... |
|
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности пб 08-624-03... Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, n 50, ст. 4742, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми... |
|
Инструкция по применению калькулятора расчета платы за технологическое... В качестве исходных данных используются показатели в соответствии с выданными сетевой организацией техническими условиями |
|
Руководство по эксплуатации: [Кнопка питания] для проверки уровня... Руководство Пользователя и ознакомьтесь с техническими характеристиками H24, надлежащими процессами эксплуатации, мерами о безопасности... |
|
Руководство по эксплуатации елук. 674152. 091 Рэ Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими параметрами, характеристиками, устройством, принципом действия... |
|
Инструкция по установке с техническими данными 0 Нормативная база Прилагаемое к прибору руководство пользователя необходимо сохранять до конца гарантийного срока на прибор |
|
Предписание Бердска по проверке готовности потребителей тепловой энергии (ТЭ) к отопительному периоду и в соответствии с действующими нормативно... |
|
Для регистрации в гас «Управление» Настроить рабочее место пользователя в соответствии с техническими требованиями |
|
Паспорт изделия инструкция по монтажу и эксплуатации благодарим Вас... Сантехника lemark производится со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ |
|
Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления работников эксплуатации с техническими характеристиками и обслуживанием... |
|
Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления работников эксплуатации с техническими характеристиками и обслуживанием... |
|
Руководство по эксплуатации г. Казань Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы,... |
|
Руководство по эксплуатации вмаи. 411188. 005 Рэ Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами... |
|
Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления работников эксплуатации с техническими характеристиками, принципом работы,... |