Ооо авиапредприятие «Газпром авиа»

Скачать 62.08 Kb.

Название	Ооо авиапредприятие «Газпром авиа»
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

Приложение № 3

к Извещению от «10» июня 2010г.

№ 33К-2010

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

г. Москва «___» ____________ 2010 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Овчаренко Андрея Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автомобильную технику (далее – товар) согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма Договора определяется как сумма поставки по спецификации. Технические характеристики, количество, цена товара, сроки поставки согласуются Сторонами в спецификации.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств Покупателем на расчётный счёт Продавца по факту поставки товара, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания товарной накладной.

2.3.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. Качество и комплектность товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и техническим условиям для данного вида товара, и подтверждается оформленной должным образом документацией: (сертификатом соответствия, гарантией завода-изготовителя, паспортом транспортного средства).
При приемке товара по количеству и качеству Стороны руководствуются инструкциями Госарбитража №П-6 и №П-7 с изменениями и дополнениями.
Срок гарантии на товар устанавливается в течение 12 месяцев без ограничения пробега с момента подписания товарной накладной. Межсервисный пробег устанавливается согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.4. При поставке товара ненадлежащего качества Продавец обязан произвести за свой счёт его замену на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) дней или произвести, по требованию Покупателя, возврат денежных средств в тот же срок.
4. Порядок поставки
4.1. Получателем товара является ООО Авиапредприятие "Газпром авиа".

4.2. Продавец передает Товар Покупателю со склада в г. Москве или Московской области по адресу: ____________________________ с обязательным оформлением следующей документации:

с обязательным оформлением следующей документации:

паспорта транспортного средства;
справки-счёта (договора купли-продажи);
акта приёма-передачи;
сервисной книжки;
инструкции по эксплуатации на русском языке;
накладной (торг-12);
счета-фактуры на отгруженную продукцию.

4.3. Покупатель вправе отказаться от получения товара и расторгнуть договор в одностороннем порядке если поставляемый товар по своим техническим характеристикам, комплектации, применяемым для изготовления товара материалам не соответствует заявленным в техническом задании (спецификации) и данные изменения предварительно не согласованы в письменном виде с Покупателем.

4.4. Право собственности, риски утраты или ухудшения качества товара, а также ответственность за утрату товара переходит к Покупателю с момента подписания накладной и акта приёма-передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем Продавец имеет право в претензионном порядке взыскать пеню в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа согласно условий Договора.
Все споры и разногласия, если они не разрешаются путём переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней.

5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Сроки действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязанностей.

Форс-мажор

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно действием наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, постановлений правительства, или установлением каких-либо ограничений государственными органами, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или в той части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

Прочие условия

8.1. После подписания Договора цена на товар остаётся неизменной.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.3. Документы переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и в последующем заменяются оригиналами.

8.4. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у каждой Стороны.

8.6. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения в письменной форме.

Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

Юридический адрес: Российская Федерация, 142131, Московская область, Подольский район, п/о Рязаново, аэропорт Остафьево

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, №71/32.

ИНН 7736046504, КПП 509950001,

Р/с 40702810100000000008 в

ГПБ (ОАО), Москва,

к/с 30101810200000000823,

БИК 044525823, ОКПО 40276166,

ОКОНХ 51300, ОКВЭД 62.10.1

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор Генеральный директор

ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

_______________ ____________________ А.С. Овчаренко

(подпись) (подпись)
м.п. м.п.

Приложение № 1

к договору поставки № __________ от __________ 2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Количество	Цена с НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)
1.	Бортовая машина КАМАЗ-4308-1084-96 Колёсная формула – 4х2; Тип двигателя – дизельный, турбированный; Модель двигателя – Сummins 6 ISBe210 (ЕВРО-3); Мощность двигателя – 210 л.с.; Грузоподъёмность – 6,8 тонн; Монтажная длинна рамы – 5710 см; Тип КПП – ZF6; Производитель КПП – ZF; Кабина – с одним спальным местом; Ёмкость топливного бака – 210 л.; Размер шин: 245/70К19,5ABS; Подогреватель двигателя жидкостной; Сцепное устройство: - шкворень-петля; Подвеска – пневматическая; Длинна кузова – 6м.; Тент-каркас, сзади ворота; Цвет – жёлтый; Год выпуска – 2010 г.	1 шт.
В том числе НДС 18%:
Всего к оплате:

ИТОГО на сумму: _________ ( _____________________________ ) руб., коп., в т.ч. НДС (18%) ( ) руб. коп.
Срок поставки товара – в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания Договора. Продавец вправе осуществить досрочную поставку товара по согласованию с Покупателем.

Генеральный директор Генеральный директор

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
__________________ ____________________ А.С. Овчаренко

Похожие:

	Решение Совета по безопасности полётов Коми мту росавиации от 19. 05. 2017 Ооо авиапредприятие «Газпром авиа» (уф ООО ап «Газпром авиа») и ООО «Авиакомпания «Северо-Запад» продолжают соответствовать сертификационным...		Конкурсная документация Поставка авиационного тягача Schopf F160, Tng gt35 (или эквивалент) для нужд ООО авиапредприятие «Газпром авиа»
	Конкурсная документация Поставка роторного снегоочистителя дэ-226 (или эквивалент) для посадочной площадки Бованенково Ямбургского филиала ООО авиапредприятие...		Ооо авиапредприятие «Газпром авиа» Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автомобильную технику (далее – товар) согласно...
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... Открытый запрос предложений на поставку авиационно-технического имущества для нужд ООО авиапредприятие «Газпром авиа»		Ооо авиапредприятие «Газпром авиа» Страна производитель Япония), именуемый в дальнейшем Товар на условиях настоящего Договора. Полное наименование, технические характеристики,...
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Запросе предложений №050/ГАвиа/12-2-3342/16. 05. 12/З (далее Запрос предложений) на поставку блок контейнеров для нужд ООО авиапредприятие...		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Запросе предложений №043/ГАвиа/2-6286/14. 10. 11/З (далее Запрос предложений) на поставку электроагрегата передвижного аэродромного...
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... Запросе предложений №015/ГАвиа/12-500/16. 10. 12/З (далее Запрос предложений) на поставку блок-репитера nxr-800K2 kenwood nexedge...		Ооо «Газпром трансгаз Югорск» российская газотранспортная кампания.... Протяжённость магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» в многониточном исчислении составляет 1,5 тыс км. Ежесуточно...
	Национальный стандарт российской федерации Разработан публичным акционерным обществом «Газпром» (пао «Газпром») и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский...		Инструкция по участию в открытом запросе предложений. 6 Заказ на... Абот по разработке проектной и рабочей документации по объекту «некапитальный нестационарный ангар для хранения и технического обслуживания...
	Ооо «Газпром трансгаз Казань» шестьдесят лет Ооо «Газпром трансгаз Казань». По итогам 2014 г объем транспортируемого предприятием газа составляет около 223 млрд куб м это более...		Национальны й стандар т российско й федераци и Разработан ОАО «Газпром» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых...
	4. Технические требования. Требования к оказанию услуг. Вид Услуг Генподрядчик в лице ООО «Газпром бурение», на основании договора заключенного с ООО «Газпром добыча Астрахань» намерен заказать выполнение...		Ооо «Газпром бурение» документация о запросе предложений открытый... Оказание услуг по проведению монтажа и пусконаладочных работ систем охранного телевидения и контроля и управления доступом на объектах...

Руководство, инструкция по применению