1 в соответствие с настоящим Договором Поставки Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него

Скачать 83.96 Kb.

Название	1 в соответствие с настоящим Договором Поставки Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Московская область,

пос.Октябрьский «_» ________2017 г.
АО «ОКТЕКС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Лыкова А.В.действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании _________________, заключили договор о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствие с настоящим Договором Поставки Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму.

1.2. Ассортимент товара, поставляемого по настоящему договору, указывается в спецификации и (или) накладной на отгрузку товара, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар может отгружаться отдельными партиями.
2.ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1 Общая стоимость договора составляет _____________________________ (_____________________________________ ) , в том числе НДС 18%

2.2. Цена единицы товара и общая стоимость договора указаны в Спецификации и (или) накладной на отгрузку товара.

2.3. Любые изменения цены допускаются только по соглашению сторон.

2.4. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует качеству, установленному производителем. Качество товара подтверждается сертификатами, предусмотренными для данного вида товара.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Покупатель производит предварительную оплату товара в течение 3 календарных дней с момента выставления счета. Оплата может быть произведена безналичными и (или) наличными денежными средствами.

3.2. При безналичном порядке расчетов обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика, при наличном – после внесения соответствующей суммы в кассу Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Отгрузка товара производиться в течении 3 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет или в кассу Поставщика.

4.2. Доставка осуществляется транспортом Покупателя. В случае доставки товара транспортом Поставщика Покупатель оплачивает транспортные расходы в размере 100%.

4.3. В случае доставки товара транспортом Поставщика либо привлеченным им перевозчиком Покупатель обязан не позднее чем за 2 дня до наступления периода отгрузки направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием товара, подлежащего отгрузки, адреса доставки товара, реквизитов транспортной компании осуществляющей перевозку и условия передачи товара. Покупатель несет полную материальную ответственность перед перевозчиком за достоверность реквизитов указанных в отгрузочной разнарядке.

4.4. В случае привлечения перевозчика Покупатель обязан обеспечить его надлежащим образом оформленной доверенностью.

4.5. В случае привлечения Покупателем перевозчика обязательства Поставщика по настоящему договору считаются выполненными в полном объеме, в момент передачи товара первому перевозчику. Претензии по внутритарной и внутрикусковой недостачи могут быть предъявлены, если будет доказано, что недостача возникла до момента передачи товара первому перевозчику.

4.6. Датой поставки является день оформления Поставщиком накладной, а в случае передачи товара перевозчику день передачи товара первому перевозчику.

4.7 Право собственности на товар переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с момента поставки товара «Покупателю».

4.8 Риск случайной гибели или повреждения Товара (партии Товара) переходит на Покупателя с момента передачи товара «Покупателю» или с момента передачи товара первому перевозчику.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
5.1. Приемка товара по количеству мест осуществляется Покупателем на складе Поставщика.

5.2. В остальной части приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями: «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г., №П-6) (ред. От 14.11.74 г.) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» ( Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г., №П-7) (ред. От 14.11.74 г.) с поправкой на п. 5.3. настоящего договора. Вызов представителя Поставщика при обнаружении некачественного товара обязателен.

5.3. Приемка товара по количеству и качеству должна быть осуществлена не позднее 10 дней с момента отправки товара со склада Поставщика. Покупатель обязан в эти же сроки письменно уведомить Поставщика о выявленных недостатках. Содержание и обоснованность претензии должны быть подтверждены актом, составленным с участием представителей сторон настоящего договора. Акт должен содержать подробные сведения о товарах, подробное описание установленных дефектов с описанием способа их обнаружения.

5.4. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а так же принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами , регулирующими деятельности транспорта, в случае выявления недостатков составляется акт с обязательным присутствием представителей Перевозчика.

5.5. Если Поставщик передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 3-х дней с момента обнаружения. В случае, когда в разумный срок после получения сообщения Покупателя Поставщик не распорядился соответствующей частью товара, Покупатель вправе принять весь товар. При этом дополнительно принятый товар оплачивается по цене определенного для товара, поставленного в соответствии с настоящим договором.

5.6. Если Поставщик передал товар, ассортимент которого не соответствует условиям договора, Покупатель вправе принять этот товар, или потребовать заменить несоответствующий товар любым иным товаром, реализуемым Поставщиком по ценам на день заключения договора.

5.7. Претензии по качеству и количеству поставленного товара не дают право Покупателю отказаться от оплаты товара в полном объеме и в сроки, предусмотренные в спецификациях, если стороны не решат иначе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Поставщик обязан:

передать покупателю товар надлежащего качества, в обусловленные настоящим Договором сроки и ассортименте.

6.2 Покупатель обязан:

принять и оплатить товар на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пеней в размере 0,01% от стоимости не поставленного товара за каждый денно просрочки. .

7.2. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю или первому перевозчику.

7.3. Транспортные расходы по возврату товара оплачиваются Покупателем в любом случае.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе отказаться от исполнения договора.

8.ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, как то: гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный компетентной государственной организацией, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течении 3-х рабочих дней.
9. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
9.1 Качество, маркировка и упаковка поставляемых изделий должны соответствовать стандартам, техническим условиям и образцам (эталонам).
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1 Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры передаются на разрешение Арбитражным судом Московской области в соответствии с законодательством РФ.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1 Договор действует с момента подписания и до 31.12.2017

.

11.2 Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с нормами ГК РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

АО «ОКТЕКС»

ИНН 5027070068 КПП 502701001

Юр.адрес: 140060,Московская обл

Люберецкий р-н, п. Октябрьский,

ул. Ленина, д.47

Фактический адрес: 140060,Московская обл

Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.47

ГТУ ОКПО: 48808482

ОКЛНХ: 17116

р/с : 407 028 104 010 008 504 36

Банк: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)г.Москва

БИК:044 525 836

Кор/сч: 30101810445250000836 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

ОКАТО: 4623157000

________________/Лыков А.В../
М.П

Покупатель:

_______________ /_________/
м.п.

Приложение 1

к договору №

от «___» _______ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Цена (с учетом НДС)	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)
1
2
3
4
ИТОГО:

__________________ //

М.П.

Генеральный директор

ЗАО «ОКТЕКС»
____________________/ Фирсов В.И. /

М.П.

Похожие:

	Ооо «Челны Логистик», именуемое в дальнейшем «Поставщик» Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продовольственные товары (далее по тексту товар) в ассортименте,...		Вторая По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
	Вторая По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...		Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года часть вторая По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
	2. качество и комплектность товара 1 Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется...		Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Еврономер» Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю нижеследующий новый (не бывший в употреблении) товар (далее по тексту «Товар»)...
	Общество с ограниченной ответственностью «пуд» Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, изготовить и передать товар в собственность Покупателю, в определенном...		Общество с ограниченной ответственностью «пуд» Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, изготовить и передать товар в собственность Покупателю, в определенном...
	1 Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором,... Наименование, ассортимент, количество, цена товара, грузополучатель, место и сроки поставки, порядок поставки товара и иные условия...		Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора... Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а заказчик обязуется принять и оплатить товар, указанный в...
	Документация о запросе предложений открытый запрос предложений №89-2016/ЗП По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие...		«уз «Промсвязь», именуемое в дальнейшем В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательство поставить Покупателю Товар, а Покупатель принять и...
	Оговор Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя хозяйственно бытовые товары для судов Находкинского филиала ао...		Общество с ограниченной ответственностью «пм-фарма» Поставщик в течение срока действия настоящего договора обязуется поставлять Заказчику лекарственные препараты, именуемый далее по...
	Огауз «Братская городская больница №5» Поставщик обязуется передать Заказчику лекарственные препараты для лечения сердечно- сосудистой системы, в дальнейшем именуемые «товар»,...		Оговор Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя сзч для гд scania для нужд рн самара, рн саратов, рн сызрань,...

Руководство, инструкция по применению