1 Техническая спецификация тс содержится в Приложении №1, к настоящему договору. 2

Скачать 137.58 Kb.

Название	1 Техническая спецификация тс содержится в Приложении №1, к настоящему договору. 2
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

Приложение №2
Утверждено:

Ректор ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Скворцов В.Н.

_______________________________

ПРОЕКТ Договора поставки №

г. Санкт-Петербург « » 2016 г.

________________________________________________________________, именуемый в тексте настоящего договора «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании __________ с одной стороны, и ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им А.С. Пушкина» именуемым в тексте настоящего договора «Покупатель», в лице Ректора университета Скворцова Вячеслава Николаевича. действующего на основании Устава, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель при одновременном упоминании в тексте настоящего договора именуются «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующее транспортное средство (далее - «ТС»):

№ пози- ции	Наименование	Цена (руб.), вкл. НДС	Кол- во	Сумма (руб.), вкл. НДС
1	Skoda Oktavia A7 в комплектации Active		1
		Всего:	1

1.2. Техническая спецификация ТС содержится в Приложении №1, к настоящему договору.

2. СТОИМОСТЬ ТС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Общая стоимость ТС составляет ______________________________________, включая НДС 18% _________________________________
Оплата ТС производится поэтапно:

1 этап - сумму в размере _________________(30%), включая НДС 18%= _________________________________ Покупатель переводит на расчетный счёт Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

2 этап - Оставшаяся сумма в размере ___________________________ (70%), включая НДС 18%= ________________________ переводится на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приема-передачи, включая дату подписания.

2.3. Оплата производится на основании выставленного счета. В платежном поручении в обязательном порядке указывается номер и дата подписания настоящего договора.

2.4. Покупатель вправе отказаться от покупки ТС до подписания акта приема-передачи. В этом случае Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней вернуть сумму в размере __________________________(30%), уплаченную в соответствии п 2.2. настоящего договора с удержанием технических затрат на предпродажную подготовку (ТС) в соответствии с прейскурантом Поставщика, в размере 10 000 руб. 00коп. (десять тысяч рублей 00 копеек).

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТС

Передача ТС производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Поставщика суммы в размере _________________________ (30%), указанной в пункте 2.2 настоящего договора.
Передача ТС производится на складе Поставщика, расположенного по адресу: ____________________________________________ и оформляется Актом приема-передачи. Подписанием Акта приема-передачи ТС Покупатель подтверждает, если иное не указано в Акте приема-передачи, соответствие принятых ТС условиям настоящего договора, их техническую исправность, полную комплектность, отсутствие видимых дефектов и недостатков.

Покупатель обязан прислать своего представителя на указанный в п.3.2 склад Поставщика для приёмки ТС. Полномочия представителя на получение ТС, подписание Акта приёма-передачи ТС, товаросопроводительных и иных документов подтверждаются доверенностью. Подлинник доверенности представителя остается у Поставщика.
В случае обнаружения в ходе приемки ТС дефектов, повреждений, недопоставки, некомплектности Покупатель вправе отказаться от приемки соответствующего ТС до момента устранения обнаруженных дефектов. В этом случае Стороны подписывают Протокол замечаний, в котором отражаются обнаруженные дефекты и определяются способы и сроки их устранения.
В случае обнаружения на момент приёмки ТС дефектов не подлежащих устранению и делающих эксплуатацию ТС невозможной, Покупатель вправе предъявить требование о возврате суммы, уплаченной за данное ТС. В данном случае Покупатель составляет письменную претензию, в которой должно быть указано точное описание дефектов, не подлежащих устранению. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами представителя завода. На основании данной Претензии, Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму, уплаченную за ТС в течение 3 (трех) рабочих дней.
Датой поставки ТС считается дата подписания Сторонами Акта приёма-передачи ТС. Право собственности на ТС и риск случайной гибели или порчи ТС переходят к Покупателю с момента подписания Акта приёма-передачи ТС.

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Качество и комплектность ТС должны соответствовать техническим условиям прилагаемой технической документации.
Гарантийное обслуживание ТС осуществляется только на сертифицированных станциях.
Поставщик заверяет и гарантирует, что предпродажное техническое обслуживание ТС было проведено в уполномоченном заводом-изготовителем дилерском центре.
Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Гарантийном талоне на ТС, выдаваемом Покупателю в момент приёмки-передачи ТС.
Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в сервисной книжке.
Одновременно с ТС Поставщик передает Покупателю полный комплект документов на ТС, а именно:

счёт-фактуру;
товарную накладную по форме ТОРГ-12;

заверенную импортером копию грузовой таможенной декларации (в случае поставки импортируемого ТС);

паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства);
копию одобрения типа ТС (если таковое требуется);
сервисную книжку;
руководство по эксплуатации ТС на русском языке.
договор поставки транспортного средства для предоставления в органы ГИБДД

О передаче вышеперечисленных документов делается отметка в Акте приёма-передачи ТС.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку из расчета 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных п. 3.1, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку из расчета 0,1 % от оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости несвоевременно поставленного ТС. Поставщик не несёт ответственности за нарушение срока поставки ТС, если это вызвано неприбытием/несвоевременным прибытием должным образом уполномоченного представителя Покупателя для приёмки ТС.
В случае невозможности проведения приемки ТС по причине отсутствия должным образом уполномоченного представителя Покупателя, а также в случае необоснованного отказа Покупателя от подписания Акта приёма-передачи ТС, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 900 рублей за каждый день просрочки в приёмке ТС.
Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

просрочки Покупателя при осуществлении платежа в соответствии с п.2.2. на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
просрочки Покупателя срока приемки ТС более 5 (пяти) рабочих дней.
не обоснованного отказа Покупателя от приемки ТС

В случаях, предусмотренных п.п. 5.4.1 - 5.4.2, настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего уведомления Поставщика. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п.п. 5.4.1 и 5.4.2. Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости ТС, в отношении которого Поставщик нарушил свои обязательства, за каждый день просрочки. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п.п. 5.4.3 Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку из расчета 3% от общей стоимости ТС указанной в п.2.1, при этом Поставщик возвращает Покупателю оплаченные денежные средства за вычетом неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления о расторжении настоящего договора. В случае нарушения сроков возврата денежных средств, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку из расчета 0,1 % от несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки.

5.5. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

нарушения Поставщиком сроков поставки ТС, установленных в п.3.1, с учетом положений п.3.4 настоящего договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней;
наличия на момент приемки ТС дефектов, делающих эксплуатацию ТС невозможной;
несоответствия ТС характеристикам, указанным в Приложении № 1.

В случаях, предусмотренных п.п. 5.5.1 - 5.5.3, настоящий договор считается расторгнутым в отношении ТС, по которому Поставщик нарушил свои обязательства, со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя. Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму, уплаченную за соответствующие ТС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о расторжении настоящего договора.

В случае расторжения договора в соответствии с п.п. 5.5.1, 5.5.2 и 5.5.3, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости ТС, в отношении которых Поставщик нарушил свои обязательства, за каждый день просрочки.

5.6. Если размер штрафных санкций рассчитывается исходя из стоимости ТС, то для целей расчёта используется стоимость ТС без учёта НДС. Суммы штрафных санкций НДС не облагаются.

6. АРБИТРАЖ.

6.1. В случае невозможности разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с настоящим договором, путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К указанным обстоятельствам относятся, в частности: наводнение, пожары, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, военные действия и гражданские беспорядки, действия органов государственной власти и местного самоуправления, а также иные обстоятельства подобного рода.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных в п. 7.1 обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, должна уведомить об этом другую сторону в письменном виде, предоставив соответствующие доказательства. Указанное уведомление должно содержать описание обстоятельства непреодолимой силы и оценку последствий, а также объяснение, каким образом данное обстоятельство может повлиять на выполнение стороной своих обязательств и когда станет возможным выполнить эти обязательства. Не направление или несвоевременное направление уведомления в соответствии с абзацем 1 настоящего п.7.2 лишает сторону, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства, как на причину неисполнения своих обязательств.

7.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжится в течение 30 (тридцати) календарных дней либо если на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы есть основания полагать, что они будут продолжаться не менее 30 (тридцати) календарных
дней, Стороны обязуются в кратчайшие сроки вступить в переговоры с целью выработки и реализации иных способов исполнения настоящего договора. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента начала указанных переговоров Сторонами не будет принято решение продолжить исполнение обязательств по настоящему договору после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны.
С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу и заменяются текстом настоящего договора.
Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, два экземпляра — для покупателя.
Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, после чего они считаются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.7. Извещения и уведомления, направляемые в соответствии с настоящим договором, направляются экспресс-почтой (DHL, TNT, FedEx и т.п.), с курьером (с распиской в получении) или посредством телеграммы, а в целях оперативности могут быть продублированы посредством факсимильной связи или по электронной почте. Уведомления и извещения направляются по адресам, указанным в ст. 10. В случае изменения адреса, сторона, адрес которой изменился, обязана в течении 3 (трех) рабочих дней с момента изменения адреса, уведомить об этом другую сторону. Сторона, адрес которой изменился, несет ответственность за негативные последствия, наступившие в результате несвоевременного уведомления другой стороны о новом адресе.

8.8. Все ссылки в настоящем договоре на статьи и пункты рассматриваются , как ссылки и пункты настоящего договора.

9. Приложения.
9.1 Приложения: 1. Техническое задание.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик Покупатель

	ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
	196605,г.Санкт-Петербург,Пушкин, Петербургское ш, д.10
	ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербурга
	р/с 406 038 101 551 200 00 198
	кор.сч. 301 018 105 000 000 006 53
	БИК 044 030 653
	ИНН 7820019192
	КПП 782001001 ОКТМО 40397000

	Ректор Скворцов В.Н.
Подпись. М.П.	Подпись. М.П.

Приложение №1

к договору поставки №

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля

Skoda Octavia A7 в комплектации Active
Количество автомобиля – 1шт.
Технические характеристики:

Габариты, клиренс, багажник Шкода Октавия

Длина – 4659 мм
Ширина – 1814 мм
Высота – 1474 мм
Снаряженная масса/ полная масса – 1210/1780
Колея передних колес/задних – 1549 / 1520 мм
База, расстояние между передней и задней осью – 2686Объем багажника – 568 литров
Объем багажника при сложенных сидениях – 1558 литров
Объем топливного бака – 50 литров
Размер колес, шин – 6,0J x 15'', 195/65 R15
Клиренс Шкода Октавия – 155 мм

Тип и цвет кузова:

Лифтбэк
Цвет кузова по согласованию с заказчиком (Brilliant silver metallic, Platin Grey, Pacific blue, Topaz Brown metallic, Black Magic pearl effect).

Коробка передач

Механическая 5-ступенчатая

Характеристики двигателя 1.6 MPI

Рабочий объем –см3 1598
Количество цилиндров/клапанов – 4/16
Мощность л.с/кВт – 110/ 81 при 5800 оборотах в минуту
Крутящий момент – 155 Н*м при 3800-4000 оборотах в минуту
Максимальная скорость – 192 (МКПП5)
Разгон до первой сотни – 10,6 (МКПП5)
Расход топлива в смешанном цикле – 6,1(МКПП5)

Комплектация:

1.Антиблокировочная система тормозов (ABS)

2.Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат

3.Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости

4.Подвеска для плохих дорог

5.Скребок для льда

6.Крепление для детского кресла сзади Isofix

7.Ручная регулировка высоты сиденья водителя

8.Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная

9. 2 подголовника сзади

10.Полка багажника, складная

11.Теплозащитное остекление

12.Центральный замок с дистанционным управлением

13.Передние электростеклоподъемники

14.Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением

15.Макияжные зеркала спереди

16.Наружные зеркала в цвет кузова

17.Задние брызговики

18.Наружные электрозеркала с обогревом

19.Электронный иммобилайзер

20.Дневной свет фар Day Light

21. 2 лампы для чтения спереди

22.Индикатор уровня жидкости омывателя

23.Радиоподготовка (4 динамика, антенна)

24.Подсветка в багажнике (1 лампа)

25.Исполнение для курящих (пепельница спереди)

26.Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя

27.Бортовой компьютер

28.Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

29.Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15

30. Пакет 1 (кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, Радио Swing - 2DIN, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, подогрев передних сидений)
Дополнительное оборудование:

1. Коврики для салона резиновые с бортиком под размеры поставляемого автомобиля - 1 комплект для автомобиля

2. Поддон багажника под размеры поставляемого автомобиля - 1 шт.

3. Передние брызговики под поставляемый автомобиль – 2 шт.

4. Набор автомобилиста (сумка для хранения, аптечка (согласно установленным требованиям к автомобильной аптечки, произведена не позднее января 2016 г.), огнетушитель ОП – 2, знак аварийно остановки, буксировочный трос (с крючками), жилетка).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте), изготовленным не ранее января 2016 года.
Дилер должен находиться на территории г. Санкт-Петербурга.

Гарантийный ремонт и техническое обслуживание проводится в сертифицированном дилерском центре г. Санкт-Петербурга, который имеет соответствующие документы от производителя автомобиля.

Подпись. М.П. Ректор Скворцов В.Н.

М.П.

	1. термины и определения договор — настоящий документ с Приложениями Поставщиком и перечисленные в Приложении №2 к Договору, для создания системы мониторинга emc smarts, технические требовании я к которой...		Открытое акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» Лдсс в соответствии с Актом о разделе границы ответственности при техническом обслуживании и текущем ремонте электроустановок лифтов,...
	Открытое акционерное общество «Самаранефтепродукт» Втомобилей (далее – «ТО»), принадлежащих «Заказчику» и указанных в Приложении №1 к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой...		Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора... Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а заказчик обязуется принять и оплатить товар, указанный в...
	Расписание и бюджет проекта: эффективное планирование, управление... Управление проектами на основе стандарта pmi pmbok guide 5th Edition (2012) Базовый курс для 2 (двух) представителей		Приложение №1 к Договору. Техническая спецификация Размеры: 570х915х1205 ммНапольная модель. Ручное управление. В комплекте: дежа, 1 лопатка, 1 венчик,1 крюк, защитная решетка. Объём...
	Далее по тексту «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить... Оао «Мариэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора пао гк «тнс энерго» управляющего...		1 Описание Услуг, требования к составу, содержанию и результатам... Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ао эк «Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик 1», в лице Генерального...
	Сравнение проектов типового договора на текущий отцепочный ремонт... Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее грузовые вагоны), на всех эксплуатационных вагоноремонтных...		Акционерное Общество «Газпром теплоэнерго» (ао «Газпром теплоэнерго») Работы) средств пожарной автоматики на объектах Заказчика (далее по тексту – Объект), перечисленных в Приложении №1 к Договору, а...
	По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю		По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
	Приемка закон Приложение № перечень субподрядных организаций, привлекаемых по настоящему договору		Вознаграждение по настоящему договору 5 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, регламентирующих проведение модернизации 19
	По настоящему Договору Заказчик действует в рамках исполнения Государственного...		Соколова александра сергеевича По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности: медицинского дезинфектора

1 Техническая спецификация тс содержится в Приложении №1, к настоящему договору. 2

Похожие: