Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для муз «Городская больница №5»

Скачать 1.05 Mb.

Название	Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для муз «Городская больница №5»
страница	7/7
Тип	Конкурс

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Конкурс

1 2 3 4 5 6 7

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Поставщика» счета подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленный «Поставщиком» товар.
9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

9.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.
10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
Поставщик:

Приложение 1

к муниципальному контракту

от ______________ № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку с доставкой и монтажом физиотерапевтического оборудования

для МУЗ «Городская больница №5»

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Количество, шт.	Цена за единицу без учета НДС, руб.	Сумма всего без учета НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Сумма итого с учетом НДС, руб.

Итого

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»


_____________________	_____________________

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ №4

на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Красноярск «__»_________ 2008 г.
Главное управление здравоохранения администрации города Красноярска, действующее от имени муниципального образования «город Красноярск», в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 07.12.2005 №617 и Положением, в лице начальника Шевченко Виктора Васильевича, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и победитель открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница №5» по лоту №4, заявке которого присвоен первый номер, ______________, в лице _____________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. "Поставщик" принимает на себя обязательства поставить лабораторное оборудование (далее – товар) и осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию в обусловленный срок, а "Заказчик" принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и характеристикам, указанным в спецификации.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.
2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от " __ " __________ 200_ г.

Общая цена контракта составляет _______ рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).

2.2. В цену товара входит стоимость товаров расходы по доставке, монтажу, вводу в эксплуатацию, консультированию персонала Заказчика по работе с оборудованием, страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Оплата осуществляется в соответствии с условиями конкурсной документации: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

2.5. Поставщик обязан заключить договор страхования ответственности по контракту, либо представить безотзывную банковскую гарантию, либо передать в залог денежные средства на основании заключенного договора залога, в размере обеспечения исполнения контракта, что составляет 64 260,00 рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента признания его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
3. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию

3.1. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от " __ " __________ 200_ г.: в течение ___ дней с момента заключения муниципального контракта.
4. Обязанности Сторон

4.1. "Поставщик" обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве и по ценам, предусмотренным спецификацией, по адресу: г. Красноярск, ул. Тамбовская, 3, МУЗ «Городская больница №5»;

- осуществить контроль за доставкой товара;

- вместе с поставляемым оборудованием представить:

1. Регистрационное удостоверение на оборудование (копия);

2. Сертификат соответствия на оборудование (копия);

3. Технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования (оригинал) с указанием серийного номера на оборудование на русском языке;

4. Гарантийный талон на оборудование, а также другие документы при необходимости, в которых определены все условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание продукции (оригинал заполненного гарантийного талона на каждую единицу оборудования);

5. Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке;

- произвести монтаж поставляемого оборудования;

- произвести работы по вводу в эксплуатацию;

- проконсультировать персонал Заказчика по работе с оборудованием;

- обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение _________;

- срок гарантийного обслуживания увеличивается на период простоя оборудования в связи с ремонтом. Ремонт осуществляется сервисными инженерами производителя;

- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик обязуется:

- произвести оплату поставляемого товара и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с обычаями делового оборота.
5.Требования к приемке и качеству товара

5.1. По факту поставки оформляется акт приема-сдачи товара, с приложением к нему необходимых документов, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

5.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара.

5.3. По окончании пуско-наладочных работ сторонами оформляется акт ввода в эксплуатацию оборудования, который является основанием для оплаты поставленного оборудования.

5.4. В случае обнаружения недостатка товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления следующего объема гарантий качества:

- ________________________________________________________________.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.
8. Порядок расторжения контракта

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при получении товара ненадлежащего качества;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара;

- при отсутствии потребности в поставляемом товаре.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Поставщика» счета подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленный «Поставщиком» товар.
9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

9.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.
10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
Поставщик:

Приложение 1

к муниципальному контракту

от ______________ № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку с доставкой и монтажом лабораторного оборудования

для МУЗ «Городская больница №5»

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Количество, шт.	Цена за единицу без учета НДС, руб.	Сумма всего без учета НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Сумма итого с учетом НДС, руб.

Итого

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»


_____________________	_____________________

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для муз...		Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию медицинского...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Предмет конкурса выбор поставщиков на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования...		Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию медицинского...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Предмет конкурса отбор поставщиков на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом оборудования для...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Предмет конкурса выбор поставщиков на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования...
	Конкурсная документация Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом диагностического оборудования для...		Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Наименование предмета конкурса: Выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом...
	Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Наименование предмета конкурса: Выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой, монтажом и...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...		Документация об аукционе по размещению заказа на поставку медикаментов... Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная городская больница» г. Великие луки извещает о проведении открытого аукциона...
	Документация об аукционе по размещению заказа на поставку медикаментов... Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная городская больница» г. Великие луки извещает о проведении открытого аукциона...		Документация об аукционе по размещению заказа на поставку медикаментов... Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная городская больница» г. Великие луки извещает о проведении открытого аукциона...
	Документация об аукционе по размещению заказа на поставку медикаментов... Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная городская больница» г. Великие луки извещает о проведении открытого аукциона...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на поставку... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой игрового оборудования для мдоу «Детский сад...

Руководство, инструкция по применению