Инструкция по участию в открытом Запросе предложений 9 Общий порядок проведения Запроса предложений 9

Скачать 1.56 Mb.

Название	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений 9 Общий порядок проведения Запроса предложений 9
страница	8/12
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Инструкция

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стороны – совместно Заказчик и Подрядчик.

Исполнительная документация – полный комплект рабочей документации с внесенными в нее изменениями и уточнениями, произведенными в ходе выполнения работ, отражающие фактическое состояние Объекта на момент сдачи работ или на момент расторжения Договора, в том числе материалы геологического и технологического характера, диаграммы геофизических исследований, дело скважины и паспорт скважины.

Цена работ - полная стоимость работ на Объекте, сумма которой определена в пункте 4.1 настоящего Договора.

Экономия Подрядчика – случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены работ, в том числе выполнение работ особым способом с применением особых методов и новых технологий, более эффективной организации строительного производства, сокращению логистических и прочих общехозяйственных расходов, в результате чего расходы Подрядчика на выполнение работ значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных работ и используемых в ходе работ материалов. Уменьшение объема работ по Договору не считается Экономией Подрядчика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Договор заключается по итогам конкурентной закупки. Протокол № от «___» ___________2014 г. Подрядчик обязуется в полном соответствии с «Временным регламентом ремонтно-восстановительных работ на скважинах подземных емкостей 1Т, 3Т, 6Т, 10Т, 11Т, 13Т, 14Т и 15Т объекта «Вега» выполнить условия настоящего Договора и в соответствии с Планом графиком выполнения работ (Приложение №1 к Договору) своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить следующие работы: «Ликвидация осложнений при проведении ремонтно-восстановительных и изоляционных работ на скважине и подземной емкости 10Т на объекте «Вега».

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Продолжительность работы «Ликвидация осложнений при проведении ремонтно-восстановительных и изоляционных работ на скважине и подземной емкости 10Т на объекте «Вега» составляет ___ (__________) рабочих дней. Начало выполнения работ Подрядчиком осуществляется по письменной заявке Заказчика.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу в целом. Заказчик принимает и оплачивает выполненную работу в соответствии с условиями Договора.

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Цена работы, указанной в п.2.1., определяется Сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) и составляет _____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% ____________ (________________) рублей __ копейки.

4.2. Цена работ является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость работ, даже если на момент заключения Договора и подготовки документации исключается возможность определить полный объем работ, необходимых для сдачи Объекта Заказчику. Цена работ включает в себя стоимость подрядных работ, указанных в прилагаемой документации, и любых иных работ, необходимых для сдачи Объекта Заказчику, стоимость материалов, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика, включая, но не ограничиваясь расходами, указанными в пункте 4.3. Договора.

4.3. В составе Цены работ учитываются все возможные расходы Подрядчика, включая, но не ограничиваясь следующими затратами:

- затраты на производство работ с учетом стоимости материалов, изделий и конструкций;

- издержки, связанные с инфляционными рисками;

- затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость;

- затраты на строительство временных зданий и сооружений, необходимых для размещения и обслуживания рабочих;

- затраты на строительство временных коммуникаций для обеспечения работ на площадке;

- затраты на строительство необходимых временных подъездных путей;

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- затраты по перевозке автомобильным и/или иным транспортом работников подрядчиков (субподрядчиков) или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского транспорта;

- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах);

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ;

- затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда;

- таможенные пошлины, подлежащие уплате Подрядчиком при перемещении товаров через таможенную границу;

- резерв средств на любые непредвиденные работы и затраты, необходимые для Объекта Заказчику.

4.4. Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены работ в случае уменьшения объема работ, выявленного как в ходе выполнения работ, так и до их начала. Перечень работ, исключенных из Сметной документации и не подлежащих в связи с этим выполнению в соответствии с настоящим Договором, а также величина уменьшения Цены работ определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, подписываемое Ответственным лицом Заказчика или Заказчиком. Цена работ и объем работ считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления с утвержденными Заказчиком изменениями в Сметную документацию.

В случае несогласия Подрядчика с уменьшением объема подлежащих выполнению работ и снижением Цены работ, он вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, вызванных необоснованным уменьшением Цены работ Заказчиком. При этом обязательства Подрядчика, связанные с выполнением других работ, не исключенных из Сметной документации, сохраняются в полном объеме, независимо от несогласия Подрядчика с уменьшением объема работ.

4.5. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации внести изменения в сметную документацию, учитывающие дополнительные работы, по стоимости не превышающие 10 % от Цены работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.

Внесение в сметную документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10 % от Цены работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на получение оплаты указанных в ней дополнительных работ.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение общей стоимости отдельных видов работ, либо отдельных видов материалов (единицы работ/материалов) более чем на 10 % от стоимости таких материалов и работ (единицы материалов/работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Ответственному лицу Заказчика с приложением документов, подтверждающих цену за единицу работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости работ и/или материалов (единицы работ/материалов), и получить письменное согласие Ответственного лица Заказчика на производство таких работ или закупку материалов. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра Сметной документации на основании ст. 709 и 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно в соответствии с актом приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3), представляемыми Подрядчиком ежемесячно до первого числа следующего за отчетным месяцем.

До подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ их визирует полномочный представитель Заказчика (директор ПФ «Астраханьподземгазпром»).

4.8. Заказчик подписывает Акты приемки выполненных работ в течение 5 дней с момента их получения либо представляет мотивированный отказ. Моментом предоставления мотивированного отказа считается дата отправления его почтой.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Подрядчиком за свой счет. Повторная сдача-приемка работы после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.

4.9. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при предъявлении счета-фактуры и счета. Перечисление денежных средств Подрядчику производится после поступления целевых финансовых средств Заказчику по Договору генерального подряда с ОАО «Газпром».

4.10. В случае, если работы будут приостановлены Заказчиком в процессе исполнения настоящего Договора, а незаконченная строительством скважина будет подлежать консервации Заказчик оплачивает фактически выполненные работы, а также возмещает расходы, связанные с консервацией скважины.

4.11. По окончании работ по настоящему Договору Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, оставляя себе копии без права передачи их для использования третьими лицами.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.2.1., в объемах, сроках и ценах, предусмотренных настоящим Договором. Персонал Подрядчика, занятый на выполнении работ, должен иметь соответствующую квалификацию и необходимые разрешения на работы в условиях потенциальной радиационной опасности (группа «А»).

5.2. Подрядчик обязуется останавливать работы, если во время их выполнения возникают ситуации, при которых дальнейшее продолжение работ может привести к уменьшению надежности или безопасности объекта. Принимать все возможные меры по их предупреждению. Немедленно уведомлять об этом Заказчика и согласовывать с ним все дальнейшие действия.

5.3. Подрядчик:

5.3.1. Сообщает до начала работ в письменной форме о назначении своих полномочных представителей для согласования вопросов с представителями Заказчика.

5.3.2. Предоставляет возможность представителям Заказчика осуществлять контроль за ходом работ, включая беспрепятственный доступ на объект, предоставляет всю необходимую информацию и документацию для исполнения представителем Заказчика своих обязанностей.

5.3.3. Обеспечивает передачу оперативной информации в сроки и по форме, оговоренные с Заказчиком.

5.3.4. Обеспечивает надлежащее качество работ.

5.3.5. При невозможности осуществления работы, указанной в п.2.1., в соответствии с Планом графиком на ликвидацию осложнений при проведении ремонтно-восстановительных и изоляционных работ на скважине и подземной емкости 10Т на объекте «Вега», приостанавливает работы, извещая об этом Заказчика, и требует принятия им соответствующего решения.

5.4. Подрядчик обязуется выполнять требования законодательства об охране окружающей среды и несет ответственность за экономические последствия загрязнения окружающей среды, если таковое будет иметь место по его вине. После окончания работ на скважине производит зачистку, планировку и рекультивацию земельного участка в соответствии с установленными требованиями. Если по климатическим или иным условиям эти работы не могут быть выполнены немедленно, порядок и сроки их проведения определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору с учетом того, что работы по рекультивации должны быть выполнены сразу же, как только проведение этих работ становится возможным. Подрядчик принимает участие при передаче земли Заказчиком постоянному землепользователю и устраняет выявленные недостатки.

5.5. Подрядчик несет ответственность за объект строительства до передачи его Заказчику. На Подрядчике лежит риск случайного его уничтожения или повреждения, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

5.6. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований Плана графика и иной нормативной, технической документации, связанной с выполнением работ. Аварии, допущенные по вине Подрядчика, устраняются за счет его собственных средств.

5.7. На Подрядчике лежит риск радиоактивного загрязнения бурового оборудования в процессе выполнения работ.

5.8. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Заказчика (mail@gazpromgeotech.ru) в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

5.9. Подрядчик одновременно со сдачей работ по Договору, а также в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика, предоставляет последнему документы, подтверждающие размер расходов, понесенных им при выполнении работ.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан до начала работ передать Подрядчику «Временный регламент ремонтно-восстановительных работ на скважинах подземных емкостей 1Т, 3Т, 6Т, 10Т, 11Т, 13Т, 14Т и 15Т объекта «Вега» (Астраханского ГКМ).

6.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к подземной емкости 10Т, обеспечить постоянный контроль радиационной обстановки на месте проведения работ, обеспечить Подрядчика средствами индивидуальной защиты и дозиметрического контроля.

6.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.9. настоящего Договора.

6.4. Заказчик обеспечивает радиационную безопасность персонала при проведении работ.

6.5. Все указания Заказчика, требующие неукоснительного исполнения при выполнении работы, выдаются только в письменном виде за подписью ответственного лица (лиц), назначенных приказом.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

В случае обнаружения дефектов при приемке выполненных работ Стороны в 15-дневный срок определяют возможность их устранения. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьи лица с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в период выполнения работ.
Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения имущества, материалов, оборудования.

Если по геологическим причинам (вскрыты зоны катастрофических поглощений, обвалов, проявлений и т.д.) возникает ситуация, когда продолжать или закончить работу не представляется возможным, Подрядчик составляет Акт о начале геологического осложнения и проводит работы по выходу из него. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на момент начала геологического осложнения, а также работы, по вновь разработанным мероприятиям по выходу из геологического осложнения.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки в выполненных работах по настоящему Договору, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
Гарантийный срок в случае обнаружения и устранения дефектов и недостатков, указанных в п.8.4. настоящего Договора, продлевается соответственно на период их устранения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Сторона, нарушившая принятое по Договору обязательство, несет имущественную ответственность перед другой Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации, если не докажет, что нарушение произошло не по ее вине.

9.2. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные недоброкачественным выполнением работ в размере реального ущерба, но не свыше стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором.

9.3. По требованию Заказчика, Подрядчик в случае несвоевременной сдачи работ уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости несданных в срок работ за каждый день просрочки.
10. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора (полностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые, не ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают: землетрясения, стихийные бедствия, пожары, наводнения, ураганы, военные действия (объявленные или необъявленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады или эмбарго, забастовки, мятежи, саботаж, восстания и другие общественные беспорядки гражданского неповиновения или другие аналогичные действия.

10.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен в течение одних суток в письменной форме уведомить Заказчика. Это уведомление должно содержать данные о характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, нанесенного Подрядчику и Заказчику, а также предполагаемую дату, с которой Подрядчик сможет продолжить выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (Одного) месяца, Заказчик и Подрядчик обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения строительства скважин. Если Стороны не смогут договориться в течение 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора. При этом Подрядчик производит работы по консервации или ликвидации скважины в соответствии с согласованным планом работ, с последующим возмещением Заказчиком их стоимости Подрядчику в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между Сторонами.

10.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или другими уполномоченными органами.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и оформляются Дополнительным соглашением.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Последующие изменения в законодательстве не изменяют условия настоящего Договора, если только эти изменения не носят характер прямых предписаний изменить или расторгнуть Договор.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив Подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в том числе при:

13.1.1. наступлении продолжительных форс-мажорных обстоятельств;

13.1.2. принятии государственными органами мер в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права производства ремонтно-восстановительных работ;

13.1.3. нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, а также выполнения работ в ненадлежащем качестве.

13.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.8. настоящего Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Подрядчика и Заказчика, в одностороннем порядке, или по решению суда, работы (законченные и незаконченные) передаются Заказчику, который возмещает стоимость фактически выполненных работ, оформленных в установленном порядке при обязательной в этих случаях консервации скважин.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

14.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица все права и обязательства по настоящему Договору не прекращаются, а переходят к его правопреемнику.

15.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – План график выполнения работ
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.
Приложение № 3 – Образец Акта сдачи-приемки выполненных работ.

15.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Заказчик:

Подрядчик:

Юридический адрес:

119311, г. Москва, ул. Строителей,

дом 8, корп.1.

Почтовый адрес: 123290, г. Москва,

ул. 1-ая Магистральная, д.11/2.

Тел./факс: 8(499) 940-02-68

Эл. адрес: mail@gazpromgeotech.ru

Р/сч 40702810100000000435

в ГПБ (ОАО) г. Москва,

кор.сч. 30101810200000000823,

БИК 044525823,

ИНН 7719002546, КПП 773601001,

ОГРН 1037739149447

Генеральный директор

ООО «Газпром геотехнологии»
________________ В.Г. Хлопцов ______________

Приложение № 1

к Договору №_______ от «___»________201__г.
План график выполнения работ

Ликвидация осложнений при проведении ремонтно-восстановительных и изоляционных работ на скважине и подземной емкости 10Т на объекте «Вега».

№ п/п	Наименование технологических операций	Продолжи-тельность (сутки)	Описание работ
1	2	3	4
1	Проведение ГИС		- шаблонирование колонны НКТ 114,3х88,9мм. (шаблон Ø70мм) до глубины 887м - привязка в интервале 700-887м по локатору муфт (ЛМ). - прострелочно-взрывные работы с целью создания гидравлической связи (отрезание) НКТ Ø 88,9мм и затрубным пространством при помощи трубореза ТРК-68 на глубине 885 метров.
2	- установка цементного моста для герметизации трубного и затрубного пространства в эксплутационной колонне в интервале: 912-850 метров.		Приготовление 1,0 м³ цементного раствора, закачка, продавка. ОЗЦ.
3	- опрессовка цементного моста совместно с МКП 7х9.
4	- при негерметичности, повторная установка цементного моста для герметизации трубного и затрубного пространства в эксплутационной колонне в интервале: 912-850 метров.		Приготовление 1,0 м³ цементного раствора, закачка, продавка. ОЗЦ.
5	- опрессовка цементного моста совместно с МКП 7х9.
6	- при негерметичности, повторная установка цементного моста для герметизации трубного и затрубного пространства в эксплутационной колонне в интервале: 912-850 метров.		Приготовление 1,0 м³ цементного раствора, закачка, продавка. ОЗЦ.
7	- опрессовка цементного моста совместно с МКП 7х9.
8	- разборка и ревизия устья скважины.		Демонтаж трубной головки, ревизия клиньевых трубодержателей.
9	Монтаж станка подъемника и вспомогательного оборудования, демонтаж ФА, переводника 100х35-230х35К2, монтаж ПВО.
10	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
11	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
12	- СПО с обурочной трубой Ø146мм.		Разбуривание муфты НКТ Ø 114,3мм (диаметр наружный 130мм). Проработка по длине трубы
13	- СПО с обурочной трубой Ø146мм.		Разбуривание муфты НКТ Ø 114,3мм (диаметр наружный 130мм). Проработка по длине трубы
14	- СПО с печатью Ø146мм.		Исследование забоя скважины.
15	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
16	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
17	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
18	- СПО с метчиком Ø 75-120мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
19	- СПО с калибром Ø 88-103мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
20	- СПО с калибром Ø 88-103мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
21	- СПО с калибром Ø 88-103мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
22	- СПО с метчиком Ø 58-94мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
23	- СПО с метчиком Ø 58-94мм.		Ловильные работы по извлечению НКТ
24	Стравливание газоконденсата		Стравливание газоконденсата на горелочном блоке.
	Итого работ по ликвидации осложнений

Заказчик Подрядчик
_______________ ______________

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3

к Договору № __________

от ____________ 2014 г.

Заказчик	Подрядчик
ООО «Газпром геотехнологии»
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 (юридический)
123290, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.11/2 (почтовый) ИНН 7719002546 КПП 773601001 р/с 40702810100000000435 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от « » 20 г.
по договору №____________ от "___" ___________ 20__ г.
«Ликвидация осложнений при проведении ремонтно-восстановительных и изоляционных работ на скважине и подземной емкости 10Т на объекте «Вега»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Генеральный директор ООО «Газпром геотехнологии» Хлопцов В.Г., с одной стороны, и от лица Подрядчика ______________________________., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы _____________________________________________________________________________ удовлетворяют условиям договора

Стоимость выполненных работ по настоящему акту составляет _________________ (прописью) руб. коп., кроме того, НДС (18%) - ____________ (прописью) руб. коп.

Всего с учетом НДС - _________________ (прописью) руб. коп.

Сумма перечисленного аванса _________________ (прописью) руб. коп., кроме того, НДС (18%) - ____________ (прописью) руб. коп.

Всего с учетом НДС - _________________ (прописью) руб. коп.

Если аванс отсутствует проставлять 0,00 руб.

Следует к перечислению по настоящему акту _________________ (прописью) руб. коп., кроме того, НДС (18%) - ____________ (прописью) руб. коп.

Всего с учетом НДС - _________________ (прописью) руб. коп.
работы принял работы сдал

от Заказчика от Подрядчика
_______________________ __________________

(подпись) (подпись)

5. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие в Запросе предложений

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Запросе предложений №050/ГАвиа/12-2-3342/16. 05. 12/З (далее Запрос предложений) на поставку блок контейнеров для нужд ООО авиапредприятие...		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4		Инструкция по участию в открытом запросе предложений. Общий порядок... Заказчик, Организатор устанавливают следующие обязательные требования к участникам запроса предложений
	Инструкция по участию в открытом запросе предложений. Общий порядок... Заказчик, Организатор устанавливают следующие обязательные требования к участникам запроса предложений		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... Торговая система) пригласил юридических лиц, отвечающих требованиям пункта 2, к участию в открытом Запросе предложений №003/Нижегородоблгаз/...
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок...		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок...
	Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Запросе предложений №043/ГАвиа/2-6286/14. 10. 11/З (далее Запрос предложений) на поставку электроагрегата передвижного аэродромного...		Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 10 Общий порядок... Участнике, если после подачи Заявки на участие в запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее...

Инструкция по участию в открытом Запросе предложений 9 Общий порядок проведения Запроса предложений 9

Похожие: