Стоимость работ и порядок оплаты
Стоимость работ по настоящему Договору
составляет _________________________________________.
Указанная сумма является твёрдой договорной ценой и включает стоимость разработки и согласования проектно-сметной документации, а также размер вознаграждения «Исполнителя» за передачу (отчуждение в полном объеме) исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию,
все затраты, издержки и иные расходы «Исполнителя», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (налоги, сборы, пошлины, получение технических условий и пр.).
В счет выполнения работ по настоящему Договору «Заказчик»
имеет право перечислить аванс на расчетный счет «Исполнителя», на основании _________________, в размере _____ % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ___________ руб. (__________________).
Аванс засчитывается при оплате выполненных работ _______________________.
Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится «Заказчиком» на основании подписанного «Сторонами» акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
и в соответствии с расчетом затрат (приложение 6 к настоящему Договору) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта «Сторонами» и получения
от «Исполнителя» счета и счета-фактуры путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт «Исполнителя».
Счет-фактура выставляется «Исполнителем» в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика». Обязательства по оплате считаются исполненными «Заказчиком»
в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств
с расчетного счета «Заказчика».
Ответственность «Сторон»
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору «Заказчик» несёт ответственность в размере реального ущерба, причинённого «Исполнителю» таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, «Исполнитель» направляет «Заказчику» уведомление о просрочке оплаты работ. Если «Заказчик» по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05% от суммы, срок оплаты которой нарушен
(сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более
5% от суммы задолженности.
«Исполнитель» несёт ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причинённых «Заказчику» и/или третьим лицам при использовании результатов работ.
«Исполнитель» несёт ответственность за любой ущерб, причинённый имуществу «Заказчика» или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/ бездействия «Исполнителя» (его работников/ субподрядчиков).
«Исполнитель» несёт ответственность за предоставление результатов выполненных работ, обременённых правами третьих лиц, и обязан возместить «Заказчику» убытки, причинённые в результате предъявления «Заказчику» (удовлетворения «Заказчиком») соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких результатов государственными органами. Срок возмещения убытков -
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от «Заказчика». Положения данного пункта действуют в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае несоблюдения «Исполнителем» сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных календарным планом (приложение
2 к настоящему Договору) «Заказчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 %
от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ)
за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается «Исполнителем» при условии направления «Заказчиком» письменного требования (претензии) об уплате пени.
В случае несоблюдения «Исполнителем» предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков «Заказчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается «Исполнителем» при условии направления «Заказчиком» письменного требования (претензии) об уплате пени.
Все штрафные санкции, наложенные на «Заказчика» уполномоченными органами в связи с деятельностью «Исполнителя» по настоящему Договору (несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться «Исполнителем» в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от «Заказчика». Положения данного пункта действуют в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
«Исполнитель» несёт ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчика требований правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесён вред, «Исполнитель» обязан самостоятельно и за свой счёт урегулировать претензии пострадавших, а также возместить «Заказчику» суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от «Заказчика». Положения данного пункта действуют в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае если в результате действия/бездействия «Исполнителя»
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ, возникшего в результате действий/ бездействия «Исполнителя» (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесён вред. «Исполнитель» обязан возместить «Заказчику» все убытки, понесённые им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на «Заказчика» уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от «Заказчика». Положения данного пункта действуют в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более чем
на 30 календарных дней «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться
от приёмки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом «Исполнитель» обязан вернуть «Заказчику» денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с момента получения уведомления «Заказчика» об отказе от приёмки работ/
о расторжении Договора. Датой отказа от приёмки работ/'расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления «Заказчиком», если иное не указано
в уведомлении.
«Исполнитель» несет ответственность за недостатки разработанной
по настоящему Договору проектно-сметной документации, обнаруженные в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объектов, работы на которых выполнялись на основе проектно-сметной документации, разработанной по настоящему Договору. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации «Исполнитель» по требованию «Заказчика» обязан безвозмездно устранить их, а также возместить «Заказчику» все убытки, понесенные им в этой связи, как в добровольном, так и в судебном порядке. Срок устранения недостатков и возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования «Заказчика». Положения данного пункта действуют
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из «Сторон» не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими «Сторона» (далее – «Затронутая сторона»)
не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия «Затронутой стороны» и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого «Затронутой стороной» оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия «Затронутой стороны» и/или третьих лиц.
«Затронутая сторона» обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую «Сторону» об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС «Затронутая сторона» обязана в те же сроки уведомить об этом другую «Сторону», с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает «Затронутую сторону» права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
По требованию другой «Стороны» «Затронутая сторона» обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий,
являющихся ОНС.
Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если «Стороны»
не договорились об ином.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из «Сторон» вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из «Сторон» вправе требовать от другой «Стороны» всего полученного по Договору, если из существа Договора следует
или он содержит условие о том, что эта «Сторона» заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими «Сторонами», применяется к правоотношениям «Сторон» и действует до полного выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается
в соответствии с календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору).
Настоящий Договор может быть продлен «Сторонами» путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями
и скрепленного печатями обеих «Сторон».
Изменение и расторжение Договора
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию «Сторон» путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из «Сторон» влечёт недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе «Заказчика», при условии направления «Исполнителю» письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора по вине «Исполнителя» последний уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости невыполненных обязательств (работ) и возмещает «Заказчику» убытки, причинённые досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
Все взаиморасчёты «Сторон» должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.
Конфиденциальность
«Стороны» обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. «Сторона», которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
«Сторона», допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
Обязательства «Сторон», изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
Разрешение споров
Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, «Стороны» стремятся разрешить путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров «Стороны» урегулируют споры, указанные в п. 11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой «Стороной», либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
|
