 ДОГОВОР
ПОДРЯДА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХРАННЫХ СИСТЕМ
Московская область, г. Химки « » г.
Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево» (ЗАО «ТЗК Шереметьево»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рябенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава «Исполнитель», в лице______________ действующего на основании_______________ Устава, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в течение срока действия Договора обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, системы освещения периметра, системы охранной сигнализации, (далее по тексту – Оборудование,) установленных на объектах «Заказчика».
- склад ГСМ ББХ, КПП №39Н ЗАО «ТЗК Шереметьево» по адресу: Московская область, г. Лобня, Шереметьевское ш. 1;
- АЗС-1, АЗС-2, КПП №38, КПП №55, КСБ ЦЗС, тех. видео ЦЗС ЗАО «ТЗК Шереметьево» по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево,
и сопровождению их программного обеспечения (далее по тексту – Услуги), в соответствии с регламентом технического обслуживания охранных систем (Приложение №2 к Договору) и техническим заданием (Приложение №6 к Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги.
1.2. Услуги Исполнителя включают в себя:
обеспечение устойчивого функционирования Оборудования;
контроль технического состояния и определение пригодности Оборудования к дальнейшей эксплуатации;
профилактический осмотр Оборудования в течение срока обслуживания;
- сопровождение программного обеспечения (ПО);
- проведение консультаций персонала Заказчика;
- поддержка программного обеспечения;
- проведение технического обслуживания.
1.3. . Ремонт оборудования, а также монтаж нового оборудования и модернизация программного обеспечения осуществляется Исполнителем за отдельную плату по отдельно заключенному сторонами дополнительному соглашению к настоящему Договору, в котором будет указана стоимость работ, деталей, комплектующих, сроки выполнения работ по ремонту и прочие существенные условия выполнения указанных работ. Срок устранения недостатков работ, указанных в настоящем пункте Договора, составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления по электронной почте Заказчика. При этом, стоимость мелкого ремонта оборудования (стоимость ремонта до 50 тыс. руб., в том числе НДС 18%) включен в стоимость данного договора.
1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями) для проведения работ/оказания услуг.
1.5. Список обслуживаемого оборудования содержится в Техническом задании (Приложение №6 к Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая Стоимость Услуг по Договору составляет ___________(______________) руб.__________ коп., в том числе НДС_________(____________) руб.___________ коп. и определяется в соответствии с Расчетом стоимости технического обслуживания телевизионной системы охранного наблюдения, системы освещения периметра, системы охранной сигнализации (Приложение №1 к Договору).
2.2 Заказчик вправе не заказывать Услуги на общую сумму, указанную в п. 2.1 Договора, к окончанию срока действия Договора, - по своему усмотрению. При этом общая цена Договора определяется исходя из фактически оказанных и принятых Заказчиком Услуг.
2.3. Заказчик ежемесячно производит оплату оказанных Услуг на основании выставленного Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __________________ с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №9 к Договору).
2.4. В следствие оказания исполнителем услуг по Договору сторонами подписывается Акт о техническом состоянии оборудования (Приложение №8 к Договору), ПО, перечень необходимых работ и деталей, необходимых для работоспособности и исправности вышедшего из строя оборудования, в котором должны быть отражены все произведенные работы и устраненные неисправности. Акты о техническом состоянии оборудования, ПО, перечень необходимых работ и деталей, необходимых для работоспособности и исправности вышедшего из строя оборудования составляются по каждому объекту.
2.5. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг стороны составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. После устранения замечаний приемка оказанных услуг осуществляется в установленном порядке.
2.6. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что, при необходимости, подтверждается копией выписки из банка Заказчика.
2.8. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
обеспечить устойчивую работоспособность техники, принятой на обслуживание путем своевременного и качественного проведения услуг, определенных Договором;
обеспечить оказание Услуг по сервисному обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, расходными материалами;
выполнять техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов с соблюдением правил техники безопасности;
по окончании оказания Услуг заносить в Журнал учета по техническому обслуживанию соответствующую запись о характере оказанных Услуг, с указанием сроков начала и окончания;
оказать Услуги по устранению неисправностей и проведению текущего ремонта оборудования, в случае его внезапного выхода из строя, независимо от даты планового технического обслуживания в течение срока, установленного Договором;
давать рекомендации по устранению неисправностей по телефону;
в случае получения от Заказчика мотивированных претензий о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет отмеченные недостатки в кратчайший срок, согласованный Сторонами, но не позднее 3-х рабочих дней после получения претензий;
Заказчик обязуется передать Исполнителю по акту приема-передачи перечень локальных нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, передаваемых подрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ и оказанию услуг на объектах ЗАО «ТЗК Шереметьево» (Приложение №4 к Договору).
Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении №3 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора;
У подрядчика должен быть ответственный за электрохозяйство (группа по электробезопасности не ниже IV c аттестацией в Ростехнадзоре), группа по электробезопасности не ниже III.
выполнять требования контрольно-пропускного режима, предоставлять информацию о специалистах по требованию Заказчика для оформления пропусков.
перед началом выполнения работ по договору подписать Акт разграничения принадлежности и эксплуатации электроустановок (Приложение №7 к Договору)
перед началом выполнения работ по договору подписать Акт о состоянии работника, отстраненного от работы ( Приложение №5 к Договору
При внештатных ситуациях на объектах, услуги оказываются Исполнителем по заявке Заказчика в течение 24 часов. Заявка направляется Исполнителю по адресу электронной почты ( ) с уведомлением о доставке и прочтении. В Заявке указывается перечень неисправностей оборудования и общее описание внештатной ситуации.
Исполнитель не позднее 2-х часов с момента получения Заявки, должен направить Заказчику по электронной почте ( ) копию полученной Заявки c отметкой о том, что Исполнитель получил заявку и готов выполнить указанные в заявке работы в течение 24 часов. Данная отметка должна быть подписана руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом и скреплена печатью Исполнителя. В случае не подтверждения заявки в течение 2-х часов, Заявка считается принятой исполнителем и его согласием со всеми условиями оказания услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги;
выполнять предписания Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации Оборудования и техники безопасности.
обеспечить в соответствии с технической и эксплуатационной документацией правильную эксплуатацию оборудования и программного обеспечения, принятого Исполнителем на техническое обслуживание;
при выходе Оборудования из строя обеспечить его сохранность;
обеспечить доступ специалистов Исполнителя к обслуживаемому Оборудованию, который заключается в оформлении и выдаче пропусков на территорию предприятия в соответствии с требованиями инструкции ЗАО «ТЗК Шереметьево» « О пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах» № П3-11.03.ШИ-01 версия 2.00.
незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех случаях некачественного оказания Услуг;
назначить приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию эксплуатации Оборудования, которое обеспечивает доступ к эксплуатации только лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по технике безопасности; организует ежедневную проверку состояния Оборудования, следит за его бесперебойным функционированием в соответствии с руководством по эксплуатации; при обнаружении неисправности Оборудования немедленно направляет заявку Исполнителю.
обеспечить ведение Журнала учета работ по техническому обслуживанию Оборудования.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения срока оказания Услуг Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в
размере 0,1 % от общей стоимости Услуг по соответствующей Заявке, за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, а также в случае, если вследствие разглашения (передачи третьим лицам) конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне будут причинены убытки, соответствующая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренной Договором неустойки.
4.4 В случае отказа ____________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) от предоставления Информации, согласно п. ___ настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации________(указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
4.5 В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (приложение № __ к настоящему Договору) _________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.____ настоящего Договора, дополненной отсутствующей информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушение сроков ее предоставления, а также предоставления такой информации ____________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
4.6. В случае привлечения ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить ЗАКАЗЧИКА штраф в размере 300 тыс. рублей.
4.7. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) информации ЗАКАЗЧИКУ, предоставление которой предусмотрено п. _______настоящего ДОГОВОРА ( указываются пункты договора о предоставлении информации о субподрядчиках/субисполнителях, а также о предоставлении копий договоров с субподрядчиками/субисполнителями ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 тыс. рублей, а также возместить причиненные ЗАКАЗЧИКУ убытки, в том числе суммы уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ штрафов в связи с непредоставлением ЗАКАЗЧИКОМ информации о договорах с субподрядчиками.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
5.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
5.3. В случае продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, по письменному уведомлению другой Стороны.
5.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением Договора вследствие указанных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
5.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
6. Антикоррупционная условия
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
6.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
6.7. В антикоррупционных целях Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить последнему информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения.
Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
6.8 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
6.9 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
6.10.Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
6.11 Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), ____________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) обязан предоставить ________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных по форме согласно Приложение №10 к настоящему Договору и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Договору.
6.12 ____________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
6.13. В случае если ________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего соглашения, либо ________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего соглашения, ____________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) обязан возместить ________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
7. Разрешение споров
7.4. В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
7.5. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.
7.6. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный срок, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
8. 1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями норм ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
8.2. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные НК РФ сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
8.3. Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, информирует другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. Срок замены счет-фактуры Стороной, направившей Счет-фактуру с нарушениями, составляет 2 (Два) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
8.4. Положения настоящего раздела не подлежат применению в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2. НК РФ.
8.5. Использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи, при подписании любых документов, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, не допускается.
8.6. Документы, переданные посредством факсовой, электронной связи будут иметь юридическую силу при условии, если выбранный способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (ч. 2 ст. 434 ГК РФ) и что не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания документа Сторонами будет произведен обмен оригинальными экземплярами.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
9.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
9.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
9.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
9.6. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ
10.1. Список СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении №12 к настоящему Договору. Для привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) необходимо выполнить требование, указанное в п. 3. настоящей Статьи.
10.2. От ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) ожидается, что основная часть РАБОТ/УСЛУГ по Договору будет выполнятся с использованием собственного ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) в частности__________________________ (указываются работы, которые не могут быть переданы на субподряд).
10.3. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе привлекать для выполнения РАБОТ/УСЛУГ СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) только при условии получения предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА на привлечение конкретного СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) для выполнения РАБОТ/УСЛУГ.
10.4. При привлечении СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет ЗАКАЗЧИКУ информацию о договоре с субподрядчиком/субисполнителем в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»..
10.5. В случае если привлекаемые СУБПОДРЯДЧИКИ (СУБИСПОЛНИТЕЛИ) относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ декларацию о соответствии привлекаемого СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением ЗАКАЗЧИКА «О закупке товаров, работ, услуг».
10.6. При этом ПОДРЯДЧИК обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), до их привлечения к работе по настоящему ДОГОВОРУ.
10.7. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) во всех случаях несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.
10.8. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) договоры условия, предусмотренные Статьями __________ настоящего ДОГОВОРА, и осуществлять контроль их исполнения. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) и, в случае наличия у ЗАКАЗЧИКА замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) соответствующих изменений.
|
