Документация
|
Скачать 2.16 Mb.
|
|
Приложение № 2 к Документации Проект Договора №__ г. Санкт-Петербург «__»_________ 2014 г. ФГУП «Гознак», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице исполняющего обязанности директора Санкт-Петербургского монетного двора – филиала ФГУП «Гознак» (сокращенное наименование – Санкт-Петербургский монетный двор Гознака) Мазура Александра Глебовича, действующего на основании доверенности № 7Д от 27.01.2014 г. и Положения о филиале, с одной стороны, и ________________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора ___________, действующего на основании _________ с другой стороны, на основании результатов Открытого Конкурса (Извещение №_____ от «__»_______ 20 г., Протокол №_____ от «__»_______20 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту инженерных сетей в помещениях ЦИИиО № 6- 9, 11-14, 19, 21, 23, 299; № 419 инв.№ 09784; № 23; № 293; № 8; № 147-421; № 24 инв.№ 02286; № 6, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 23 (ГВС); помещения чердака; ЦП ММОП № 128; № 162 (ХВС, ГВС); № 128 (электрика); № 162 (вентиляция) инв.№ 11459; № 6, 7 (ХВС, ГВС); № 162, 167, 168; № 6 (замена магистралей подачи воздуха); АХУ № 92, 95 (д.3, лит.В); ОГЭ № 51; ТСО № 12, 13 инв.№ 06168; ОТК № 234; ООСТиКРиЭЗиС № 58; в помещениях ювелирного производства № 45 инв.№ 10084; № 33 инв.№ 10084; № 18 инв.№ 10084; № 14Н инв.№ 10084; 42, 45 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6, лит. А, д. 3, лит.В, Д.
2.1.Начало работ «__» ______ 2014 г. 2.2. Срок окончания работ «__» ______2014г. 2.3.Промежуточные сроки выполнения отдельных работ определяются Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3). 2.4.Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также давать Подрядчику указания относительно результатов работы. Указания Заказчика обязательны для Подрядчика. 2.5.В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ, стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. При обоснованности претензий Заказчика, Подрядчик в 5-дневный срок устраняет недостатки за свой счет. При этом оплата экспертизы производиться стороной, против которой вынесено решение экспертизы. 2.6.В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу. 2.7.В случае выполнения работ из материалов Подрядчика, последний несет ответственность за их недоброкачественность. 2.8.В случае предоставления Заказчиком Подрядчику для выполнения работ материалов, оборудования (иного имущества), последний обеспечивает его сохранность и несет ответственность за упущения, повлекшие за собой утрату или повреждение этого имущества.
3.1.Выполненная в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора работа оплачивается согласно смете (Приложение 2) на сумму ________ , в том числе НДС ______. 3.2. Указанная в п. 3.1 настоящего Договора стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора. 3.2.Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы. 3.3.Оплата производится в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в соответствии со сметой. 3.4. Возврат денежных средств в размере 10 % (десяти процентов) от общей суммы договора, внесенной в качестве обеспечения договора будет произведен в течение 5 (пяти) банковских дней после полного выполнения своих обязательств по данному Договору Подрядчиком. 3.5. Оплата считается совершенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.6. Работы, выполненные с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний.
4.1.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. 4.2.Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. После подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком работа считается принятой. 4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков их выполнения. 4.4. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Если в течение 12 месяцев с момента принятия Заказчиком работ им были обнаружены недостатки, относящиеся к числу скрытых, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работ, то Подрядчик обязан безвозмездно исправить недостатки или возместить понесенные расходы по исправлению своими средствами.
5.1.При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Проектно-сметную документацию, после ее передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты и убытки, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями. 5.2.Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства работ. 5.3.Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям. 5.4.Обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами. 5.5.Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект. 5.6.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 5.7. Ответственность за обращение с отходами согласно законодательству несет Подрядчик.* *Примечание – по факту (работы выполняются иждивением Подрядчика)
6.1.Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства работ. 6.2.Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и за риск причинения вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов. 6.3.Выполнить работы собственными и/или привлеченными силами (по согласованию с Заказчиком), средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 3). 6.4.Обеспечить соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности и внутри объектного режима, а также принять меры к исключению доступа работников не задействованных в договорных работах, в зону проведения этих работ. 6.5.Назначить из числа своих работников лиц ответственных за обеспечение охраны труда, безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, лицо ответственное за электрохозяйство, и письменно уведомить об этом Заказчика. 6.6.Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал, а также персонал поставщиков и Субподрядчиков средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности. 6.7.Обеспечить поддержание порядка, чистоты и безопасности в зонах, где он производит работы. По завершении какой-либо части работ Подрядчик должен немедленно вывезти из рабочей зоны все свое оборудование, строительную технику, временные сооружения и оставшиеся материалы, которые не будут использоваться в данной зоне или около нее во время проведения последующих работ. 6.8.При производстве работ Подрядчик должен обеспечить установку и регулярно проверять противопожарное оборудование, оборудование обеспечения жизнедеятельности и прочее оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на объекте и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии. 6.9.Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации. 6.10.Допускать к выполнению работ персонал, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму. 6.11.Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска. Представитель Подрядчика, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. 6.12.Немедленно уведомить Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению травмы или вреда имуществу и произошедших с работниками или по вине работников Подрядчика. 6.13.Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения строительных работ. 6.14.Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы скрывающие результат выполненных Работ. 6.15.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения. 6.16.Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика или уполномоченного им лица в части технического надзора за качеством работ и ведением исполнительной документации, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период ремонтных работ недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. Указания Заказчика и сроки их исполнения не должны противоречить действующему законодательству в области строительства. 6.17.Обеспечивать Заказчику или уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом работ по объекту, качеством используемых материалов в т.ч. беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов, государственным стандартам, удостоверяющих их качество. 6.18.Сдать законченные Работы на Объекте. 6.19.Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора. 6.20.Осуществлять сбор, вывоз, размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнении работ по Договору, на лицензированные предприятия (свалки), а так же плату за негативное воздействие на окружающую среду с ежеквартальным предоставлением филиалу копии справки о сдаче - приемке отходов и копии платежных документов, подтверждающих, соответственно факт размещения отходов и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств Подрядчиком, кроме случаев наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с возмещением всех понесенных убытков. 7.2.При нарушении срока окончания работ предусмотренного п.2.2 настоящего Договора Подрядчик выплачивает пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки (данная неустойка является незачетной с убытками), от стоимости данного договора до фактического исполнения обязательств. 7.3.В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ после даты осуществления платежа, предусмотренного в п.3.4 настоящего Договора, заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до осуществления фактического платежа (данная неустойка является незачетной с убытками). 7.4.Подрядчик несет полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком. 7.5.При производстве работ Подрядчик несет всю ответственность, связанную с обеспечением необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала, привлеченного Подрядчиком и задействованного в выполнении, инспекции или приемке работ. 7.6.Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда. 7.7.Подрядчик несет всю ответственность за предоставление медицинских услуг, а также средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу. В случае, если любому из работников Подрядчика потребуется медицинская помощь, предоставляемая вне Объекта ФГУП «Гознак», включая транспортировку до места осуществления такой помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или организациям, их предоставившим. 7.8.Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров. 7.9.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти, препятствующие выполнению обязательств), возникшие после заключения Договора. 8.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло ни исполнение обязательств в установленный срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 8.3.Сторона должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении у нее форс-мажорных обстоятельств. |
Похожие:
 |
Страница из ОАО «Птицефабрика «Боровская» Конкурсная документация... Документация (Техническое задание) на право заключения договора номер в плане закупок 514 |
 |
Документация об аукционе. Организатор аукциона Документация открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества – далее документация об аукционе |
|
М. Н. Мальцан Документация по электронному аукциону Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... |
|
Документация о запросе предложений открытый запрос предложений в электронной форме Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
|
Документация о запросе предложений открытый запрос предложений в электронной форме Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
|
Пао «Птицефабрика «Боровская» Документация Предмет договора : Поставка... Документация (Техническое задание) по проведению запроса котировок цен на право заключения договора |
|
Страница из 13 ООО сп «Голышмановское» Документация Номер в плане... Документация (Техническое задание) по проведению запроса котировок цен на право заключения договора |
|
Документация открытого запроса предложений на поставку электро-технических материалов Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
|
Инструкция участникам размещения заказа Общие сведения Предмет аукциона... Настоящая документация об открытом аукционе (далее документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21. 07. 2005... |
|
ОоО сп «Ситниковское» Документация Номер в плане закупок 76 Предмет... Документация (Техническое задание) по проведению запроса котировок цен на право заключения договора |
|
Документация открытого запроса предложений на оказание услуг по поверке средств измерения Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
|
Документация открытого запроса предложений на оказание услуг по поверке средств измерения Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
|
Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |
|
Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |
|
Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |
|
Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |