Финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № д-163-14 от 01. 07. 2014 г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно

Скачать 463.06 Kb.

Название	Финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № д-163-14 от 01. 07. 2014 г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно
страница	1/7
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________

г. Москва

«__» _______________ 2014_ г.

_____________________________ (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице Заместителя директора-Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д-163-14 от 01.07.2014 г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. « Модернизации УАТС для внедрения системы СОРМ». Поставщик обязуется поставить Оборудование (далее – Товар) и ПО программно-аппаратного комплекса «XSM.Lime., в соответствии со Спецификацией (Приложение№1) к Договору и осуществить работы по монтажу, пуско-наладке и приемо-сдаточные испытания товара (ввод в эксплуатацию) (далее Работы) согласно Техническому Заданию (Приложение №2), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы в порядке и сроки предусмотренные Договором и приложениями к нему.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора является:

• Протокол закупочной комиссии от __ ________2014 №___________

ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Стоимость Товара и Работ (цена Договора) указана в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3). Цена Договора не подлежит увеличению до окончания срока действия настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.
Порядок, сроки, содержание, объем и адрес выполнения Работ указаны в Техническом Задании.

3.3. Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

3.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №4).

3.5. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.

3.6. В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.

3.7. При обнаружении при приемке несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) и передает 1 экземпляр Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) представителю Поставщика, осуществляющего доставку Товара.

3.8. Поставщик обязан рассмотреть Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.

3.9. Надлежащее выполнение Работы оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ (Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ – Приложение №5).

3.10. В случае наличия замечаний у Покупателя Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается представителями Сторон только после устранения данных замечаний в согласованные Сторонами сроки.

3.11. В случае непредоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ Работы по Договору считаются не выполненными до момента предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.12. Поставщик обязан обеспечить наличие у физических лиц, непосредственных исполнителей Работ, допуска к государственной тайне по форме №3. В случае отсутствия у непосредственных исполнителей Работ допуска к государственной тайне по форме №3 Покупатель имеет право требовать замены непосредственных исполнителей Работ на лиц, имеющих такой допуск.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ И РАБОТАМ

Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.
Содержание, объем, качество и сроки выполнения Работ должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
2. В случае нарушения сроков поставки Товара и/или выполнения Работ, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.
3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации и/или просрочка выполнения Работ более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Техническом задании признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.
Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять рабочих) дней с момента ее получения.
2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Сведения об условиях Договора являются информацией ограниченного доступа (далее - Информация). Стороны имеют право передавать Информацию исключительно в случаях, когда такая передача однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.
Информация не может быть передана какой-либо из Сторон, третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.
Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые для:

- обеспечение защиты Информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении Информации;

- соблюдение конфиденциальности Информации.

При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации ограниченного доступа.

Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 9.1.-9.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

.

Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.
Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их подписания.
При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.
Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.
В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Техническое задание

Приложение №3 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №4 – Форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение №5 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ;

Приложение №6 – Соглашение по охране труда;

Приложение №7 – Особые условия;

Приложение №8 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ППОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

Банковские реквизиты:

Банк: ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Расчетныйсчет:407 028 109 382 900 327 53

к/ сч.: 301 018 104 000 000 002 25

БИК: 044 525

13. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ Заместитель директора-Генерального конструктора по экономике и финансам ОАО «НИКИЭТ»
_________________ М.П.	______________________В.А. Зубаков М.П. Приложение № 1 к Довору № __-_____ от________ 201 г

1. Спецификация оборудования и ПО.

№	Наименование	Цена, руб., за ед. (с НДС – 18%)	Кол-во, шт.	Стоимость руб., (с НДС – 18%)
Товар Программно-аппаратный комплекс «XSM.Lime» в составе:
1.	Программно-аппаратный модуль E1 PROBE		1
2.	Программно-аппаратный модуль LIMON – конвертер интерфейсов СОРМ		1
3.	Репитор трактов RGE 1.0		4
	Итого Товар
	В т.ч. НДС по оборудованию 18 %

4.	Пуско-наладочные работы, участие в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ).
	В т.ч. НДС по услугам 18 %
	ВСЕГО с НДС:
	В т.ч. НДС 18 %

1 2 3 4 5 6 7

	Дмитриевича, действующего на основании доверенности №164 от 01. 12.... Ао «рт-охрана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Омского филиала Куличенко Владимира Дмитриевича, действующего...		Проет договор №260. 1-16/08-321 «Рязанский Радиозавод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора исполнительного директора...
	Предмет договора Генерального директора Шульги Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем...		Мид россии Гибова Александра Захаровича, действующего на основании... Общество с ограниченной ответственностью «Компания кг» (ооо «Компания кг»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального...
	Владимира Робертовича, действующего на основании Устава, именуемое... Исполнитель обязуется оказывать услуги автотранспортными средствами (см. Приложение №1) именуемые в дальнейшем "Транспорт", на основании...		Открытое акционерное общество «Седьмой Континент» Александра Валентиновича, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице...
	Г. Мытищи зао «Супертехприбор», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,... «Заказчик», в лице начальника производственного управления Стояновского А. П., действующего на основании доверенности №069-14-9 от...		В лице директора Сергиево-Посадского филиала ао «рт-охрана» Федорова... Ао «рт-охрана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Сергиево-Посадского филиала ао «рт-охрана» Федорова Александра...
	1. Предмет Контракта, срок, место и условия поставки Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании...		№776-01/16 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе «Альбатрос», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного представителя Гавриловой Елены Константиновны, действующего...
	Филиала ао «рт-охрана» Сабирова Ильдара Ризаевича, действующего на... Башкортостанского филиала ао «рт-охрана» Сабирова Ильдара Ризаевича, действующего на основании доверенности №178 от 02. 12. 2016...		1. Предмет Договора «Заказчик», в лице заместителя директора по медицинской части – главного врача Саламадиной Г. Е., действующего на основании доверенности...
	Действующего на основании доверенности №1937-001/дк от 24. 03. 2014... Общество с ограниченной ответственностью "диар групп" (ооо "диар групп"), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора...		Действующего на основании доверенности №1937-001/дк от 24. 03. 2014... Общество с ограниченной ответственностью "диар групп" (ооо "диар групп"), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора...
	Действующего на основании доверенности №1937-001/дк от 24. 03. 2014... Общество с ограниченной ответственностью "диар групп" (ооо "диар групп"), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора...		Действующего на основании доверенности №1937-001/дк от 24. 03. 2014... Общество с ограниченной ответственностью "диар групп" (ооо "диар групп"), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора...

Финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № д-163-14 от 01. 07. 2014 г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно

Похожие: