Закрытое акционерное общество «Спецстрой-Лизинг»
|
Скачать 421.27 Kb.
|
|
Приложение № 3 к документации процедуры закупки способом запроса котировок цен (идентификационный номер процедуры № 35/4-14011) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ г. Москва «___» _______ 2014 г. ______________________ (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, Закрытое акционерное общество «Спецстрой-Лизинг» (ЗАО «Спецстрой-Лизинг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Лукашевич Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, со второй стороны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», в соответствии с Протоколом № _______ от «____» _____________ 201_г. заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, обеспечить шеф-монтаж и ввести в эксплуатацию: - Буровую установку Wirth PBA-612 – 1 (одна) единица, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в комплектации и в соответствии с техническими характеристиками согласно Приложения № 1.1. к Договору, далее именуемый «Товар», Покупатель обязуется оплатить, а Лизингополучатель (по доверенности, выданной Покупателем) принять Товар и работы по вводу Товара в эксплуатацию на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Наименование, технические характеристики, комплектность, количество, место поставки, цена и общая стоимость Товара, являющегося предметом Договора, согласованы Сторонами и приведены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору и в Приложении №1.1. к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Товар не состоит под арестом, свободен от требований и притязаний третьих лиц, Покупатель является первым пользователем. Стороны пришли к соглашению, что несоблюдение (нарушение) названных условий является основанием для расторжения настоящего Договора. 1.4. Поставщик гарантирует, что Товар по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации, требованиям производителя и имеет сертификат соответствия. 1.5. Настоящим Поставщик и Покупатель подтверждают, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставами Поставщика и Покупателя данный Договор заключается в процессе их обычной хозяйственной деятельности, не является крупной сделкой, на заключение которой необходимо соответствующее одобрение участников (учредителей/акционеров) общества. 1.6. Поставщик информирован Покупателем, что Покупатель приобретает Товар по Заявке Лизингополучателя – ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» (ИНН 2315078029), для последующей его передачи в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю. Поставщик согласен с тем, что Лизингополучатель имеет все права и выполняет все обязанности Покупателя по настоящему Договору по всем вопросам, связанным с пользованием, владением, хранением и ремонтом Товара и т.д., в том числе по предъявлению соответствующих претензий Поставщику, так как если бы он был Покупателем, за исключением обязанности Покупателя оплатить Цену Договора, права собственности Покупателя на Товар и возможного права получения на свой счет осуществленных по Договору платежей.
1.8. Настоящий Договор заключается по результатам процедуры закупки способом запроса котировок цен (Протокол №____________ от ____________ ).
2.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на условиях доставки по адресу: г. Владивосток, бухта «Малый Улисс» (Далее – «Место поставки»). Поставщик своими силами и за свой счет производит разгрузку Товара в Месте поставки. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты отгрузки Товара направляет Покупателю и Лизингополучателю уведомление о готовности Товара к отгрузке с приложением копий приемо-сдаточных документов (товарная накладная, Акт приема-передачи), подлежащих подписанию при передаче Товара. Уведомление с приложенными копиями документов направляется посредством электронного или факсимильного сообщения. В случае поставки Товара, не соответствующего заявленному в Спецификации к настоящему Договору (наименование/модель в ПТС/ПСМ/паспорте завода-изготовителя не идентичны наименованию/моделям, указанным в Спецификации), Поставщик обязан вышеуказанным уведомлением сообщить об этом Покупателю. При этом уведомление должно содержать обоснование, что внесенные изменения не влияют на технические и стоимостные характеристики, заявленные в спецификации Товара. В данном случае Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 2.2. Стороны согласились, что обязанность по регистрации Товара в соответствующих государственных органах лежит на Лизингополучателе. 2.3. Поставщик обязуется передать Товар Лизингополучателю в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты перечисления авансового платежа (при выборе второго способа оплаты - не позднее 6 (шести) месяцев с даты подписания Договора.) Поставщик по письменному согласованию с Покупателем и Лизингополучателем имеет право на досрочную поставку Товара. 2.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар к Покупателю является дата передачи Товара в Месте поставки и документов, указанных в п. 2.9. настоящего Договора, что подтверждается подписанием уполномоченными лицами Сторон Акта приема-передачи Товара (Форма Акта приема-передачи Товара – Приложение № 3 к Договору) и товарной накладной (форма ТОРГ-12). Правомочным подписантом товарной накладной (форма ТОРГ-12) является уполномоченное Покупателем на основании доверенности лицо. 2.5. Лизингополучатель принимает переданный ему Поставщиком Товар посредством подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной по доверенности от Покупателя в месте и сроки, установленные Договором. Убытки Сторон, наступившие вследствие просрочки Лизингополучателем сроков принятия Товара, относятся на Лизингополучателя. До подписания Акта приема-передачи Товара по Месту поставки Товара уполномоченный представитель Поставщика в присутствии уполномоченного представителя Лизингополучателя проверяет работу ДВС (методом пуска и прогрева до рабочей температуры), работу трансмиссии, тормозной системы, рулевого механизма, электрооборудования, световой сигнализации, систем пневматики и автоматики, работы комбинации приборов и системы вентиляции. 2.6. При получении Товара Лизингополучатель проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах и Акте приема-передачи Товара, а также принимает Товар с соблюдением правил, предусмотренных законодательством РФ и Договором. Лизингополучатель, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при изложенном способе приемки. В случае если приемка Товара проведена с нарушениями условий Договора и/или норм законодательства, либо выявленные Лизингополучателем недостатки или несоответствия Товара не подтверждаются надлежащими доказательствами, Товар считается принятым по количеству, комплектности и качеству. Лизингополучатель должен внести соответствующие замечания в Акт приема-передачи Товара, подписываемый Сторонами Договора, который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших по этому поводу разногласий. В случае если недостатки переданного Товара являются существенными, т.е. неустранимыми и исключающими использование его по назначению, Покупатель/Лизингополучатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата оплаченных ранее денежных средств за Товар или требовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. 2.7. Лизингополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания Акта приема-передачи Товара, обязан заключить Договор об оказании услуг по сервисной поддержке в гарантийный период с сервисным центром, определённым Поставщиком на выполнение данного вида услуг, по месту регистрации и/или эксплуатации Товара после получения письменного уведомления Поставщика о сервисном центре. 2.8. Риск случайной гибели, порчи, утраты и повреждения Товара переходит от Поставщика к Лизингополучателю с момента передачи Товара Лизингополучателю, который определяется в соответствии с п. 2.4. Договора. 2.9. Поставщик обязуется при передаче Товара представить следующие сопроводительные документы на каждую единицу Товара: 2.9.1. Лизингополучателю: 2.9.1.1. Акт приема-передачи Товара. 2.9.1.2. Заверенная копия сертификата соответствия. 2.9.1.3. Копия таможенной декларации (в случае поставки Товара импортного происхождения). 2.9.1.4. Технический паспорт на русском языке. 2.9.2. Покупателю: 2.9.2.1. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) на имя Покупателя с указанием, что Лизингополучатель является грузополучателем. 2.9.2.2. Счет-фактура на имя Покупателя с указанием, что Лизингополучатель является грузополучателем. 2.9.2.3. Копия таможенной декларации (в случае поставки Товара импортного происхождения). 2.9.2.4. Акт приема-передачи Товара. 2.9.2.5. Паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины (в случае поставки техники). 2.9.2.6. Копия сертификата одобрения типа транспортного средства (при наличии). После подписания уполномоченными лицами Сторон документов о приемке Товара в Месте поставки, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется направить Покупателю комплект документов, согласно п.п.2.9.2. Передача документов производится ценным письмом с уведомлением с описью вложения и направляется по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ПС, ул. Мира, д. 15, литер. Б, каб. 109. Датой передачи документов считается дата приемки ценного письма Покупателем. Наименование Товара в товаросопроводительных документах и документации должно соответствовать (быть идентичным) наименованию Товара, указанному в настоящем Договоре и Приложениях к нему. В случае несоответствия вышеуказанных наименований, Товар считается не поставленным до момента предоставления Поставщиком надлежаще оформленных товаросопроводительных документов и документации. Документы предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях. В выставленном Поставщиком счете-фактуре в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается адрес (в соответствии с учредительными документами) Лизингополучателя: 353912, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 59 3. Ввод Товара в эксплуатацию. 3.1. Поставщик обязуется обеспечить шеф-монтаж и ввод Товара в эксплуатацию по месту требования Лизингополучателя, что подтверждается подписанием уполномоченными лицами Поставщика и Лизингополучателя Акта ввода Товара в эксплуатацию (Приложение № 4 к Договору). Срок ввода Товара в эксплуатацию – по согласованию Поставщика и Лизингополучателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара. Требования и условия к вводу в эксплуатацию, шеф-монтажу согласуются Сторонами в Приложении №5. 3.2. В случае возникновения спорных ситуаций и взаимных претензий по вопросу ввода Товара в эксплуатацию, все споры урегулируются Поставщиком и Лизингополучателем самостоятельно, без участия Покупателя.
4.1. Гарантия Поставщика на поставленный Товар изложена в Приложении № 2 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 4.2. Гарантия Поставщика распространяется только на заводские дефекты Товара. 4.3. Гарантия на Товар предоставляется Поставщиком при условии строгого соблюдения Лизингополучателем рекомендаций и предписаний по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара, установленных Руководством по эксплуатации, входящим в комплектацию Товара, а также при условии заключения Договора об оказании услуг по сервисной поддержке в гарантийный период и выполнения требований такого договора (п. 2.7.), а также проведения ТО в сервисах Поставщика, либо иных сервисных центрах рекомендованных Поставщиком. 4.4. Несоблюдение требований, установленных технической документацией, входящей в комплектацию Товара, и предписаний по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара, прекращает действие гарантии. Гарантия, предоставленная Поставщиком Лизингополучателю носит персональный характер. 4.5. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся неисправности в работе Товара, Лизингополучатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения неисправности вызвать (направить письменное уведомление факсимильной связью) уполномоченного представителя Поставщика для участия в совместном установлении Сторонами характера выявленных Лизингополучателем недостатков и причин их возникновения, с составлением и подписанием Сторонами (их уполномоченными представителями) по результатам совместного осмотра двустороннего Акта технического осмотра. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления Поставщика факсимильной связью. До прибытия к месту нахождения Товара представителя Поставщика, Лизингополучатель не вправе самостоятельно или с привлечением 3-их лиц осуществлять ремонт возникших неисправностей, повлекших вызов представителя Поставщика. 4.6. При возникновении разногласий между Сторонами по вопросу признания неисправности гарантийным случаем, Поставщик обязуется в 15-ти дневный срок от даты подписания двустороннего Акта технического осмотра предоставить Лизингополучателю письменное заключение с обоснованием отказа, либо о признании данной неисправности гарантийным случаем. При получении отказа в признании данной неисправности гарантийным случаем Лизингополучатель вправе назначить независимую экспертизу с привлечением третей стороны, имеющей соответствующий сертификат на проведение данных работ на данном Товаре, для установления причины неисправностей. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, признанная ответственной за выявленные неисправности. И в случае отказа признания данной неисправности гарантийным случаем Лизингополучатель обязан оплатить следующие документально подтвержденные и согласованные расходы Поставщика или уполномоченного сервисного центра в течение 5 (пяти) банковских дней от даты получения Лизингополучателем счета: работы по диагностике, устранению данной неисправности, стоимость транспортных расходов специалистов, а также стоимость использованных при этом запасных частей и расходных материалов, согласно ценам прейскуранта Поставщика, действующим на момент устранения неисправности. 4.7. Несоблюдение Лизингополучателем любых условий, установленных п.п.3.3.,3.4. Договора исключает ответственность Поставщика за недостатки качества Товара. 4.8. Для выполнения обязательств по разделам 3. и 4. настоящего Договора Поставщик по своему усмотрению вправе привлекать третьих лиц, уполномочив их соответствующей Доверенностью. Ответственность за действия третьих лиц в этом случае несет Поставщик.
5.1. Цены согласованы Сторонами, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и не подлежат изменению в течение срока действия Договора. Цена Договора включает стоимость самого Товара, его погрузки/разгрузки, упаковки, маркировки, транспортные расходы до момента передачи Товара Лизингополучателю, таможенные расходы, расходы по вводу Товара в эксплуатацию, шеф-монтажу, а также страховку Товара на время следования до Места поставки. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения платежа. 5.2. Цена Договора составляет ____________, в том числе НДС 18% _____________. Первый способ: 5.3. Покупатель обязуется произвести авансовый платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от Цены Договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% _________, на расчетный счет Поставщика после подписания Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату, при условии предоставления Поставщиком оригинала безотзывной банковской гарантии возврата аванса на сумму авансового платежа. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать указание денежной суммы в иностранной валюте (валюте платежа по Договору) или суммы в рублях, рассчитанную по курсу ЦБ РФ на день согласования Поставщиком с банком суммы безотзывной банковской гарантии, увеличенному на 5 (пять) рублей. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения платежа. Покупатель без согласования с Поставщиком и Лизингополучателем имеет право провести проверку подлинности (подтверждение факта выдачи банковской гарантии банком, указанным в банковской гарантии) банковской гарантии, предоставленной Поставщиком. В случае реализации Покупателем права на проверку банковской гарантии, срок 5 (пять) банковских дней, указанный в 1 абзаце настоящего пункта, исчисляется с даты получения Покупателем ответа соответствующего банка, подтверждающего подлинность (факт выдачи) банковской гарантии. При получении отрицательного ответа банка, то есть ответа о подложности банковской гарантии, либо при неполучении ответа от банка на запрос Покупателя, Покупатель имеет право не исполнять обязанность по выплате Поставщику авансового платежа, предусмотренного в 1 абзаце настоящего пункта, а Поставщик с момента получения от Покупателя уведомления об указанных ранее результатах проверки банковской гарантии обязан поставить Товар в срок, указанный в Договоре без предварительного авансирования, либо по согласованию с Лизингополучателем Поставщик предоставляет банковскую гарантию повторно. 5.4. Второй платеж в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18%_________________ оплачивается после подписания уполномоченными лицами Сторон Акта приема-передачи Товара и товарной накладной в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату с приложением комплекта следующих надлежаще оформленных документов-оригиналов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура, Акт приема-передачи Товара, подписанного уполномоченными лицами Сторон, а так же ПТС/ПСМ/паспорт завода-изготовителя, копия таможенной декларации (в случае поставки Товара импортного происхождения) и, при наличии, копия сертификата одобрения типа транспортного средства. 5.5. Окончательный платеж в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18%_________________ перечисляется на расчетный счет Поставщика после подписания уполномоченными лицами Сторон Акта ввода Товара в эксплуатацию в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату с приложением комплекта следующих надлежаще оформленных документов-оригиналов: Акт ввода Товара в эксплуатацию (копия, заверенная Лизингополучателем). Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения платежа. Второй способ: 5.3. Покупатель обязуется произвести платеж в размере 100% от Цены Договора, который перечисляется на расчетный счет Поставщика после подписания уполномоченными лицами Сторон Акта приема-передачи Товара и товарной накладной в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату с приложением комплекта следующих надлежаще оформленных документов-оригиналов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура, Акт приема-передачи Товара, Акт ввода Товара в эксплуатацию (копия, заверенная Лизингополучателем), а так же ПТС/ПСМ/паспорт завода-изготовителя, копия таможенной декларации (в случае поставки Товара импортного происхождения) и, при наличии, копия сертификата одобрения типа транспортного средства. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения платежа. 5.6. Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора предоставляет Покупателю безотзывную банковскую гарантию возврата аванса на сумму авансового платежа, предусмотренного п. 5.3. Договора. Поставщик обязуется письменно согласовать банк-гарант, входящий в ТОП-50 Банков РФ, с Покупателем. Поставщик несет все расходы по получению безотзывной банковской гарантии возврата аванса. Требования к предоставляемой банковской гарантии: -уплата денежных сумм по гарантии по первому письменному требованию Покупателя; -выплата гарантийной суммы должна быть произведена без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против Поставщика; -срок банковской гарантии исчисляется сроком поставки Товара плюс 20 (двадцать) дней; -Гарантийная сумма перечисляется Гарантом на счёт, указанный Покупателем в требовании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Гарантом письменного требования Покупателя (Бенефициара) о совершении платежа. 5.7. Оплата Товара в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5. Договора осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика. При этом датой оплаты (датой исполнения Покупателем денежных обязательств по настоящему Договору) является дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. 5.8. В течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с даты оплаты Покупателем вышеуказанного авансового платежа Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру на суммы оплаченного аванса. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от суммы непредставленного в срок счета-фактуры за каждый день просрочки. 5.9. Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить (увеличить) срок уплаты авансового платежа до момента прекращения обстоятельств, указанных в подпунктах 3-6 п. 9.6 Договора. При этом, моментом прекращения существования обстоятельств, указанных в пп.3 п. 9.6 Договора, является дата вступления в законную силу определений о возвращении искового заявления, о прекращении производства по делу или об утверждении мирового соглашения, либо решения об отказе в удовлетворении искового заявления. Поставщик в случае реализации Покупателем права, предусмотренного абз. 1 настоящего пункта, имеет право поставить Товар до получения авансового платежа и требовать оплаты Товара в размере 100% стоимости Товара в порядке, предусмотренном п. 5.5. Договора.
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени, как на территории России, так и на территории стран-производителей Товара. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны в целях Договора отнесли такие явления стихийного характера как землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п., температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, террористические акты и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. Подтверждением возникновения и продолжительности таких обстоятельств является документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой и/или иными компетентными государственными и муниципальными органами Российской Федерации и /или стран-производителей Товара. О наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны уведомлять друг друга в срок, не позднее 2-х дней с момента, когда им станет известно об их наступлении/прекращении. 6.2. В случае неисполнения Покупателем обязанности предварительно оплатить Товар в соответствии с п. 5.3. Договора Поставщик вправе приостановить исполнение своего обязательства по передаче Товара либо отказаться от исполнения Договора. Если предварительная оплата произведена не в полном объеме, Поставщик вправе приостановить исполнение своего обязательства. 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара, Поставщик имеет право начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с момента истечения срока платежа, предусмотренного п. 5.4., 5.5. Договора. Указанная неустойка не освобождает Покупателя от исполнения его обязательств в полном объеме. 6.4. Лизингополучатель обязан оплатить Поставщику штрафные санкции, в размере убытков, если таковые возникнут в случае вины Лизингополучателя, предусмотренные настоящим Договором, (в том числе, при необоснованном отказе от получения Товара, расторжении настоящего Договора из-за отказа Лизингополучателя от Товара). 6.5. В случае невыполнения Лизингополучателем требований и обязанностей, установленных п.п. 2.6., 2.7. Договора, надлежащим образом принять поставленный Товар, Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) банковских дней от даты требования Поставщика возместить убытки Поставщика, наступившие вследствие невыполнения Лизингополучателем этой обязанности. Неисполнением обязательств принять Товар является:
6.6. В случае просрочки поставки Товара Покупатель имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,15% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств в полном объеме. В случае просрочки ввода Товара в эксплуатацию Покупатель имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств. 6.7. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем в размере убытков, если таковые возникнут у Покупателя, в случае непредставления счёта-фактуры, либо указания Поставщиком недостоверных сведений в счёте-фактуре или иного нарушения требований, предъявляемых к счетам-фактурам ст. 169 НК РФ и действующим законодательством Российской Федерации, и последующего, в связи с этим, не возмещения Покупателю НДС.
7.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и др. 7.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом, с уведомлением о вручении, не позднее, чем через 7 (семь) дней с момента получения претензии. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.1. Договор и все приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора без предварительного письменного согласия на это другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.1. До подписания Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежаще оформленную копию доверенности, если Сторону в Договоре представляет лицо, действующее на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица. Стороны согласились, что непредставление указанного документа является самостоятельным основанием для отказа от подписания Покупателем Договора. 9.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств в полном объеме. Датой подписания Договора считается дата подписания Договора последним подписантом. 9.3. Все названия глав Договора приведены исключительно для удобства пользования текстом и не принимаются во внимание при толковании статей Договора. 9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон. 9.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон при наличии к тому оснований, которые Стороны сочтут достаточными для расторжения Договора. 9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае: 1) отказа Лизингополучателя от заключения с Лизингодателем договора финансовой аренды (лизинга). Поставщик в этом случае имеет право предъявить к Лизингополучателю требования о возмещении убытков, связанных с расторжением настоящего Договора; 2) в случае неполучения кредитного ресурса Покупателем под настоящую сделку. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. После расторжения настоящего Договора, Поставщик обязан вернуть денежные средства, полученные от Покупателя, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Покупателя уведомления о расторжении настоящего Договора; 3) в случае получения Покупателем сведений из Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) об участии Поставщика в качестве ответчика в более чем 3 арбитражных делах, возбужденных на основании исковых заявлений по спорам из договоров купли-продажи и его видах, предусмотренных Главой 30 Гражданского кодекса РФ, и рассматриваемых арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора; 4) в случае получения Покупателем сведений из Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) о принятых в пользу истцов и вступивших в законную силу решениях (постановлениях), если Поставщик по требованию Покупателя не предоставил заверенные надлежащим способом документы, которые достоверно подтверждают исполнение Поставщиком решений (постановлений) арбитражных судов; 5) в случае получения Покупателем сведений из Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) об участии Поставщика в качестве должника в арбитражных делах, возбужденных на оснований заявлений должника, кредиторов и иных заинтересованных лиц о признании Поставщика банкротом, по которым судом не вынесено определение о прекращении производства по делу; 6) в случае получения Покупателем сведений из Банка данных исполнительных производств (http://fssprus.ru/iss/ip/) о возбужденных в отношении Поставщика исполнительных производств. 9.7. При достижении Сторонами взаимного решения о расторжении Договора последний прекращает свое действие в день подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения о расторжении Договора. При необходимости Стороны осуществляют взаимную сверку расчетов в порядке и сроки, определяемые ими по согласованию. 9.8. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, протоколы о намерениях, касающиеся Договора, теряют юридическую силу. 9.9. Если Спецификацией предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Договора, то при толковании Договора приоритет имеют положения, установленные Спецификацией. 9.10. Договор составлен в 4-х экземплярах по одному для каждой из Сторон и один – для органа государственной власти, осуществляющего регистрацию (постановку на учет) Товара, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 9.11. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои обязанности по Договору, за исключением обязательств Поставщика предусмотренных п.3.8. Договора, без письменного согласия каждой из Сторон. 9.12. Подписывая настоящий Договор, соответствующие лица подтверждают, что они наделены полномочиями подписывать это соглашение от лица своих компаний/организаций. Они также подтверждают, что компания или организация, от лица которой они подписывают, обязуется следовать и выполнять условия Договора. 9.13. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, даже если они не упомянуты в тексте Договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату, номер и наименование Договора, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. 9.14. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.15. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: - Приложение № 1 – Спецификация. - Приложение № 1.1. – Комплектация и технические характеристики Товара. - Приложение № 2 – Гарантия. - Приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара (форма). - Приложение № 4 – Акт ввода Товара в эксплуатацию (форма). - Приложение № 5 – Условия и требования при проведении ввода в эксплуатацию, монтажа и шеф-монтажа. 10. Адреса и реквизиты Сторон. 10.1. В случае изменения реквизитов Сторон (почтовых, банковских, отправительских, отгрузочных и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск имущественной ответственности за убытки и иные неблагополучные последствия, причиненные вследствие этого другой Стороне. 10.2. Адреса и реквизиты Сторон:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору купли-продажи № _______________ от «__» __________ 2014 г. |
|||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Закрытое акционерное общество «Спецстрой-Лизинг» Зао «Спецстрой-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Шаповаловой Оксаны Александровны, действующего... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Системы ограждений и ворота»... Закрытое акционерное общество «Спецстрой-Лизинг» (зао «Спецстрой-Лизинг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального... |
|
Годовой отчет «Московский электромашиностроительный завод «Памяти революции 1905 года», Закрытое акционерное общество «Кросна-Инвест», Закрытое... |
|
Закрытое акционерное общество Заказчик Закрытое акционерное общество «ВяткаТорф» г. Киров 610017 ул. Маклина, 31 проводит конкурентную процедуру запрос цен, и... |
 |
Существенная информация о кредитной организации акционерный коммерческий... Пояснительная информация акционерного коммерческого банка «транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) к промежуточной отчетности... |
|
Закрытое акционерное общество «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Закрытое акционерное общество «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», Россия, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора... |
|
Оао «ржд» закрытое акционерное общество «СибТрансТелеКом» аукционная документация Закрытое акционерное общество «СибТрансТелеКом» (далее – заказчик) проводит открытый аукцион №166/оаэ-сибттк/2013/ркрн (далее аукцион)... |
|
Закрытое Акционерное Общество "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" Закрытое Акционерное Общество "Московский центр новых технологий телекоммуникаций", именуемое в дальнейшем «покупатель», в лице Генерального... |
|
Оао «ржд» закрытое акционерное общество «СибТрансТелеКом» аукционная документация Закрытое акционерное общество «СибТрансТелеКом» (зао «СибТрансТелеКом») (далее – заказчик) проводит открытый аукцион №330/оаэ-сибттк/2014... |
|
Закрытое акционерное общество «Обувьпром» |
|
Закрытое акционерное общество «Зап-СибТранстелеком» |
|
Закрытое акционерное общество «Топливно – обеспечивающая компания» |
|
Закрытое акционерное общество «Прогноз» Общество с ограниченной ответственностью... ... |
|
Закрытое акционерное общество «Локомотив»- дочернее общество ОАО... |
|
Закрытое акционерное общество «Локомотив»- дочернее общество ОАО... |
|
Пояснительная записка 55/09 н мо пз том 2 г. Орел, 2010 г. Закрытое акционерное общество «надир» |