Программа ввода ионола (агидола) в бак трансформатора 2т пс «Касимово»
|
Скачать 298.73 Kb.
|
|
____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Проект договора (форма 3) Договор подряда № на оказание услуг г.____________ ___________20___. ООО "БашРЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _________________ филиала ООО «БашРЭС» _____________, действующего на основании доверенности №________ от________ г, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по _____________________________________ в здании ________________, расположенного по адресу _________________ , далее по тексту «объект». Объем работ : _______________________________________. Работы выполняются поэтапно . Первый этап : _____________________________ Второй этап : _____________________________ 1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 1.3. «Подрядчик» обязуется завершить _______________ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке. 2. Стоимость работ 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и (ориентировочно) составляет ______________(_______________) рублей. Стоимость объема работ по первому этапу на основании утвержденных смет составляет ________________руб. (_________________), в т.ч. НДС 18% ___________________ руб.
3. Сроки выполнения работы 3.1. Календарные сроки выполнения работы по первому этапу определены сторонами : Начала работ: _______________ Окончания работ: _______________ 4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора. 4.2. Все поставляемые для _________________ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного ___________________ объекта. 5. Обязанности Подрядчика Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан: 5.1. Выполнить все работы по _______________ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим условиям. 5.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. 5.3. Обеспечить в ходе ______________ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика. 5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок. 5.8. Подрядчик не в праве использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 5.9. Передать по окончании _____________ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. 6. Обязанности Заказчика Для реализации настоящего договора Заказчик обязан: 6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора. 6.2. Осуществлять технический надзор за __________________. 6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых приемной комиссии. 7. Сдача и приемка работ 7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. 7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта. 7.3. Приемка объекта из _____________ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из ______________ один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей документации. 7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 8. Гарантии качества по сданным работам 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. 8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них. 8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 12 месяцев , оборудования 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. 8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 9. Оплата работ и взаиморасчеты 9.1 Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур. 9.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения работ. 10. Форс-мажорные условия 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, ____________ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ___________ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора. 10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 11. Ответственность сторон 11.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ. 11.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора . 11.3. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента выставления претензии. 12. Внесение изменений в договор 12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием: - увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор; - исключить некоторую указанную работу; - изменить характер или вид некоторой указанной работы; - выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ______________. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ____________________, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. 12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. 12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность ___________, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки _______________ и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. 12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 13. Разрешение споров между сторонами 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. 13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п.п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке. 14. Прекращение договорных отношений 14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания __________________; - нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции; - при принятии решения о консервации объекта. - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: - банкротства Заказчика; - остановки Заказчиком _____________ по причинам, независящим от Подрядчика; 14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны. 15. Особые условия 15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате _______________ объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 15.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату. 15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан. 15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 16. Срок действия договора 16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.
|
Похожие:
 |
Инструкция по эксплуатации бак красконагнетательный Это устройство представляет собой герметичный бак и служит для подачи лакокрасочных материалов под давлением в краскораспылитель |
 |
Сводные данные об аварийных отключениях Рпн, после чего через дыхательную трубку на баке рпн произошла утечка масла наружу. В газовом реле трансформатора появился воздух,... |
|
Прайс-лист на поставку силовых масляных трансформаторов тип тм (Г)... Комплектация трансформатора катками, контактными зажимами, замена шпилек, замена трансформаторного масла, модернизация (реконструкция)... |
|
Курсовая работа по курсу: «Монтаж и наладка электрооборудования»... Кру для заданного трансформатора табл Описать их монтаж, наладку, эксплуатацию и ремонт. Разработать электрическую принципиальную... |
|
Возможности ультразвукового контроля при использовании пьезоэлектрических... Димо использовать точно подобранные значения угла ввода пучка для разных типоразмеров изделий или даже для отдельных изделий из партии.... |
|
Техническое задание модернизация трансформатора 10Т марки трдн-32000/220-73У1... Трансформатор марки трдн-32000/220-73У1 c рпн тип рс-3 1977г в., завод изготовитель элзм г Москва (зав. №1092406), диспетчерское... |
|
Владельцы газифицированных жилых и многоквартирных домов, общественных... Разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопотребления и акты ввода их в эксплуатацию |
|
Инструкция по работе с программой ввода, хранения и обработки эпидемиологической... Автоматизированная информационная система по мониторингу за вирусными гепатитами (аис вирусные гепатиты) предназначена для ввода... |
|
Документация о проведении понижающего редукциона в электронной форме... Договора на поставку трансформатора силового масляного выше 1000 ква для нужд фгуп «по «маяк» |
|
Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной... Птэ п 12 При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводами-изготовителями не оговорены иные значения... |
|
Техническое задание на выполнение работ по объекту: «Реконструкция... Инвестиционная программа ао «крымтэц». Необходимость технического переоснащения ору 110 кв камыш-Бурунской тэц |
|
10 попыток ввода, после чего прибор заблокируется Пароль вводится кнопками 1 (1-е и последующие цифры), кн. 2 (подтверждение каждой набранной цифры), Всего 10 попыток ввода, после... |
|
Инструкция по применению установка Залить в бак 15 растворитель для используемого типа краски, в количестве 5-7 литров |
|
Гаоу бак «Башкирский агропромышленный профессиональный колледж» Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования |
|
Техническое задание капитальный ремонт трансформатора марки тдц-250000/220-73У1... Капитальный ремонт трансформатора марки тдц-250000/220-73У1 филиала "Смоленская грэс" в 2014г |
|
Открытое акционерное общество Технические требования к защитам понижающего трансформатора питания зру 10 кВ |