Приложение № 1
к документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____
г. Сергиев Посад, Московская область «__» __________2016г.
Победитель запроса котировок - ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод » (ОАО «ЗОМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________., действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования для изготовления вкладышей из пенополиуретана «Упаковочная машина Top Assy, 901 Y system 20"», в комплекте с компонентами полиуретановой пены и прочих расходных материалов технологии «Instapak», производства компании «Sealed Air Corporation», согласно Приложению N1 к настоящему Договору, далее «Товар», внедрение (монтажные и пуско-наладочные работы) оборудования, консультация сотрудников Заказчика, а Заказчик принять и оплатить оборудование, проведение монтажных и пуско-наладочных работ и консультацию сотрудников Заказчика на условиях, предусмотренных данным договором.
1.2. Наименование оборудования, его комплектность, количество, другие признаки, требования к монтажным и пуско-наладочным работам содержатся в Приложении N1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Оборудование, в случаях, установленных нормативными актами, законами или иными правилами, должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ изготовителя. В случае их отсутствия, аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия, удостоверение или другие документы, инструкцию или руководство по эксплуатации и требования к установке данного Оборудования на русском языке, и соответствовать условиям эксплуатации на месте работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется поставить продукцию и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору согласно Спецификации (Приложение N1 к настоящему Договору) с момента подписания настоящего Договора. Поставщик осуществляет поставку продукции на внутреннюю территорию Заказчика, расположенную по адресу: Россия, 141300, Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212-В, с представлением товарно-транспортной накладной.
2.2. Не позднее, чем за два рабочих дня до доставки продукции, Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке продукции.
2.3. Продукция поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт Поставщика.
2.4. Продукция по настоящему Договору должна быть поставлена Поставщиком в течение 40 (сорока) календарных дней после дня поступления на расчетный счет Поставщика 30 % предварительной оплаты (сумма первого платежа) от общей суммы (цены) Договора. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, невосстановленной, без дефектов материала и изготовления, не переделанной, неповрежденной, выпущенной к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Продукция должна иметь маркировку, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.
2.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Договора составляет _____________ (___________________), в том числе НДС (без учета НДС для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения).
3.2 Расчеты за поставляемую продукцию производятся безналичным расчетом в два этапа:
- первый этап - 30 % от общей суммы Договора перечисляется, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком счета на оплату;
- второй этап - 70 % от общей суммы Договора перечисляется в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки оборудования, проведения монтажных и пуско-наладочных работ и подписания акт приема-сдачи выполненных работ;
3.3. Цена Договора включает в себя стоимость продукции, транспортные, таможенные и другие расходы, связанные с их импортированием, цену тары (упаковки), расходы на монтажные и пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие к выплате в связи с исполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованными, соответствующим Спецификации (Приложение №1 настоящего Договора).
4.2. Гарантия на оборудование и работы составляет 12 месяцев при условии регулярного обслуживания оборудования и нормальной эксплуатации.
4.3. Гарантия не распространяется на механизмы и узлы, подверженные естественному износу.
4.4. В течение всего гарантийного срока Поставщик за свой счет устраняет недостатки, заменяет оборудование на новое и несет другие гарантийные обязательства. Поставщик также несет гарантийные обязательства в случае, если недостатки в работе оборудования возникли вследствие действий (бездействия) Заказчика, при условии, что такие действия (бездействие) вызваны:
а) предоставленной Поставщиком неполной или недостоверной информацией об эксплуатации или хранении Оборудования;
б) неправильными действиями персонала, если Поставщиком не произведено обучение специалистов Заказчика;
4.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.4. договора Заказчик в письменной форме (заказным письмом, телеграммой по адресу, указанному в договоре) уведомляет Поставщика, который в течение 20 календарных дней с момента получения письменного уведомления обязан приступить к ремонту Оборудования и устранить обнаруженные недостатки в течение 30 календарных дней с момента их выявления, а при невозможности устранения недостатков - заменить Оборудование на новое в течение 30 календарных дней.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки выполнения в установленный срок обязательств по поставке продукции по вине Поставщика, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств.
5.2. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика перед Заказчиком является обеспечение исполнения Договора.
5.3. Размер обеспечения составляет 320436 (триста двадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 69 копеек, НДС не облагается. Обеспечение производится путем перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика или в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии. Выбор способа предоставления обеспечения исполнения Договора осуществляется Поставщиком самостоятельно. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора должен быть предъявлен Заказчику до заключения Договора.
5.4. При предоставлении обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от _________ № _________, выданной _________________________ (указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и соответствующей требованиям закупочной документации.
5.5. После исполнения Договора сумма обеспечения, внесенная Поставщиком путем перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика, подлежит возврату путем ее перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента исполнения Договора.
5.6. При невыполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе требовать расторжения Договора, возвращения Поставщиком ранее полученных от Заказчика платежей, уплаты пени, а также возмещения Поставщиком убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком условий настоящего Договора.
5.7. При невыполнении Заказчиком обязательств по настоящему Договору. Поставщик вправе требовать расторжения Договора, возвращения Заказчиком ранее полученного от Поставщика Товара, уплаты пени, а также возмещения Заказчиком убытков, понесенных Поставщиком в связи с неисполнением Заказчиком условий настоящего Договора.
5.8. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. Либо решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федераций.
5.9. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает с момента письменного признания их стороной или после признания их в судебном порядке.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При этом сторона, получившая письменную претензию, обязана рассмотреть её в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента получения претензии. При не достижении сторонами соглашения по вопросам разногласий в досудебном порядке, указанный спор рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы: то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 13 том числе эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений, и прочих стихийных бедствий, а также военных действий, блокады, решений органов исполнительной и законодательной власти и т.п. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрактов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1. настоящего Договора, Сторона должна в течение 7 (семи) дней со дня наступления этих обстоятельств письменно известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п.7.2. Договора, то она теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Надлежащим доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться официальные документы, выданные соответствующими компетентными органами либо региональной торгово-промышленной палатой.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоявшему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые рассматриваются как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8.2. Порядок и условия пользования такой информацией определяются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Стороны вправе по взаимному согласию прекратить действие настоящего Договора досрочно, известив другую сторону за 30 дней до расторжения. При этом досрочное прекращение Договора возможно только по завершению взаиморасчетов сторон по уже свершившимся сделкам.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и скреплены печатью.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Все споры, разногласия и требования, возникшие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
|
Заказчик
|
|
ОАО «ЗОМЗ»
|
|
141300, МО, г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.212 В.
ИНН 5042010793/ КПП 504201001
|
|
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
в
БИК
|
От поставщика:
|
От заказчика:
|
Приложение №1
к Договору №_____________
от «___» ___________ 2016г.
Спецификация
Таблица 1
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена без НДС, евро
|
Сумма без НДС, евро
|
Упаковочная машина Top Assy, 901 Y system 20”.
|
шт
|
1
|
|
|
Компонент полиуретановой пены Instapak В Molding 213 kg, бочка, артикул 103000241.
|
шт
|
1
|
|
|
Компонент полиуретановой пены Instapak A Standard 250 kg, бочка, артикул 103000205.
|
шт
|
1
|
|
|
Плёнка П/Э Instamate 2x120cm silver, артикул 103000049
|
рулон
|
4
|
|
|
Растворитель для очистки порта Port cleaner.1spray can 10255AA-01.
|
шт
|
1
|
|
|
Растворитель Instapak Solvent 2x5, канистра 5л, артикул 100291356.
|
шт
|
1
|
|
|
Итого без НДС:
|
|
Сумма НДС (18%):
|
|
Итого с НДС:
|
|
Общая стоимость по Договору составляет: _________ (____________-) рублей __ копеек, включая НДС.
Требования к помещению для размещения оборудования Instapak 901Y:
- Помещение, которое выбирается для установки упаковщика Instapak 901Y должно быть производственного назначения, хорошо освещенное, сухое.
- Пол и проход в помещение должны быть приспособлены для перевозки гидравлических тележек с полиуретановыми компонентами (брутто вес одной бочки компонента А – 273кг, компонента В – 250кг).
- Температура в помещении для нормальной работы установки не должна быть ниже +18 С и не выше + 38 С. При работе при температуре вне данных температурных диапазонов вязкость компонентов не позволит установке функционировать должным образом.
- Оптимальная площадь помещения с учетом хранения оперативного запаса произведенной продукции – 30-40 м, при этом сама установка Instapak 901Y занимает площадь равную 1,5 м2, используемые компоненты (2 бочки х 210 л.) размещаются на площади 1 м2. Таким образом рабочее пространство, позволяющее оператору производить продукцию и обслуживать установку составляет примерно 5 м2.
- Несмотря на то, что уровни выделяемых в процессе работы газов (водяной пар, двуокись углерода) ниже ПДК (о чем свидетельствуют гигиенические сертификаты) для безопасной и надлежащей эксплуатация системы Instapak 901Y на рабочем участке должна быть налажена соответствующая система циркуляции воздуха. Систему нельзя эксплуатировать в закрытых, тесных или плохо проветриваемых помещениях, где не обеспечен необходимый приток свежего воздуха.
- При недостаточной циркуляции воздуха в застоявшемся воздухе скапливается тепло, влага, запах: использование дополнительного вентилятора или вытяжки значительно повышает комфорт персонала за счёт эффективного снижения этих концентраций. Воздушный поток должен быть направлен в сторону от работника, следовательно, поместить вентилятор целесообразно за работником, или с одной стороны рабочего участка. Размер вентилятора обусловлен объёмом воздуха, который им должен приводиться в движение. Предпочтительно сначала установить не слишком мощный вентилятор, и только при необходимости заменить его более мощным. При правильном направлении небольшого вентилятора может быть получен одинаковый эффект. Необходимо проследить, чтобы поток воздуха от рабочего места не вызывал неприятностей на других рабочих участках. Эффективна установка потолочных вытяжек.
От поставщика:
|
От заказчика:
|
|
