РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Трансэлектро»
юридический адрес: 301603, г. Узловая, ул. Чехова, 14
почтовый адрес: 301603, г. Узловая, ул. Чехова, 14
ИНН 7106048206 р/с 40702810066170100300
КПП 711701001 в Тульском ОСБ 8604
ОГРН 1027100740590 к/с 30101810300000000608, БИК 047003608
Тел/факс (48731) 6-54-04
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель закупочной комиссии
Директор ООО «Трансэлектро»
______________ А.А. Орешкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения Договора
поставки силовых трансформаторов ТМ
для нужд ООО «Трансэлектро»
Извещение о проведении запроса предложений размещается на сайте
www.zakupki.gov.ru/223
Раздел 1. Общие положения
-
ООО «Трансэлектро» (далее – Заказчик, Организатор закупки), находящееся по адресу (юридический и почтовый адрес): 301603, РФ, Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д.14, Извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте www.zakupki.gov.ru/223, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщики, Продавцы) к участию в процедуре конкурентного запроса предложений (далее — закупочная процедура, запрос предложений) на право заключения Договора поставки силовых трансформаторов ТМ в количестве 12-ти штук.
Запрос предложений проводится Заказчиком в соответствии с условиями настоящей документации, извещения о проведении запроса предложений, Положения о закупочной деятельности ООО «Трансэлектро», Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. В проводимой закупочной процедуре может принять участие лицо (из числа указанных в п.1.1 настоящей Документации), своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку по предмету проводимой процедуры (далее также – Заявка, Предложение) и документы согласно извещению о проведении запроса предложений (далее также – Извещение) и настоящей Документации. Данное лицо должно соответствовать требованиям, предъявляемым к претендентам на участие в процедуре закупки.
1.3. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
1.4. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1. Извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей Документацией являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
1.5. В случае возникновения каких-либо разногласий в связи с осуществлением Заказчиком процедуры запроса предложений участник процедуры вправе обратиться с соответствующим заявлением на имя председателя закупочной комиссии для разрешения возникших разногласий.
1.6. Претенденты на участие в процедуре закупки самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, независимо от хода и результатов данного запроса цен.
1.7. Настоящая документация размещается в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223 (далее – официальный сайт).
1.8. Заказчик вправе:
- установить требования к участникам закупочной процедуры, к условиям поставки продукции и определить необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям;
- в срок не позднее одного дня до истечения срока окончания приема предложений по любой причине внести изменения в документацию запроса предложений. При этом срок подачи предложений на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, внесенных изменений в документацию запроса предложений до даты окончания подачи предложений такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.
1.9. Участники запроса предложений имеют право:
- получать информацию по условиям и порядку проведения процедуры;
- обращаться с вопросами о разъяснении закупочной документации (извещения о закупке);
- получать информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки.
1.10. Предмет договора с указанием количества поставляемой продукции:
поставка силовых трансформаторов ТМ в количестве 12-ти штук, согласно Разделу №2.
1.11. Место, условия и сроки (периоды) поставки продукции:
1.11.1. ТМ 400 6/0,4-У1
- Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
- Срок поставки продукции:
- не позднее 15.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 15.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.07.2014 года – 2 шт.
- Способ поставки товара: силами и средствами Поставщика.
1.11.2. ТМ 630 6/0,4-У1
- Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
- Срок поставки продукции:
- не позднее 15.07.2014 года – 2 шт.
- Способ поставки товара: силами и средствами Поставщика.
1.12. Начальная (максимальная) цена договора: 2 832 000,00 руб., включая НДС.
Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, выполнения работ, оказания услуг, расходы на упаковку, тару, экспедирование, расходы на погрузочно-разгрузочные работы в месте поставки, выполнения работ, оказания услуг и другие обязательные платежи, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, оказываемой услуги:
Оплата осуществляется платежным поручением в безналичной форме после подписания договора с учетом рассрочки платежа в соответствии с условиями договора поставки.
Раздел 2. Требования к поставляемой продукции
№ п/п
|
Наименование продукции
|
Количество, шт.
|
Начальная (максимальная) цена с НДС, руб.
|
|
Силовой трансформатор ТМ 400 6/0,4-У1
|
10
|
2 183 000,00
|
|
Силовой трансформатор ТМ 630 6/0,4-У1
|
2
|
649 000,00
|
Итого: 2 832 000,00 руб.
В том числе НДС: 432000,00 руб.
Продукция должна быть качественной, соответствовать ТУ производителя и техническому заданию Покупателя (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса предложений), сопровождаться оформленными надлежащим образом сертификатами и другими техническими документами и паспортами.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку силовых трансформаторов ТМ
№ п/п
|
Наименование
|
Технические характеристики/требования
|
Количество, шт.
|
Срок
гарантии
|
1
|
2
|
3
|
|
6
|
3
|
Силовой трансформатор ТМ-630 6/0,4-У1
|
Мощность 630 кВА с алюминиевой обмоткой. Охлаждение масляное, естественное. Частота 50 Гц. Высокое напряжение (ВН) – 6000В, с переключением обмотки ВН посредством анцапфы на 5 ступеней.
Низкое напряжение (НН) – 400В.
Низковольтная обмотка с глухо - заземлённой нейтралью.
Схема и группа соединения обмоток – Y/Yн-0
|
2
|
не менее 3-х лет
|
4
|
Силовой трансформатор
ТМ-400 6/0,4-У1
|
Мощность 400 кВА с алюминиевой обмоткой. Охлаждение масляное, естественное. Частота 50 Гц. Высокое напряжение (ВН) – 6000В, с переключением обмотки ВН посредством анцапфы на 5 ступеней.
Низкое напряжение (НН) – 400В.
Низковольтная обмотка с глухо - заземлённой нейтралью.
Схема и группа соединения обмоток – Y/Yн-0
|
10
|
не менее 3-х лет
|
1. Общие требования:
Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с
последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:
-ПУЭ Правила устройства электроустановок;
-РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
-ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
-ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
-ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь
сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.
2. Требования к комплекту поставки
В комплект поставки должны входить:
-силовой масляный трансформатор ТМ в соответствии с опросным листом заказчика;
-стандартный комплект ЗИП;
-эксплуатационные документы.
3. Требования к документации
Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект технической документации с
поставляемым электрооборудованием:
-паспорт на каждый трансформатор;
-руководство по эксплуатации;
-сертификационные документы;
-протоколы испытаний и акты проверки;
4. Гарантийные обязательства.
Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие силовых масляных трансформаторов ТМ техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3-х лет с даты поставки оборудования, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок на Товар, указанный в Спецификации, не должен быть менее гарантийного срока, установленного на Товар заводом – изготовителем, и не должен быть менее 3-х лет. В случае, если гарантийный срок на товар, указанный в спецификации, окажется меньше гарантийного срока, установленного в первом предложении настоящего абзаца, гарантийный срок считается равным наибольшей величине из следующих: гарантийного срока, установленного заводом - изготовителем, и не менее 3-х лет.
Раздел 3. Проект договора
ДОГОВОР №___
поставки
г. Узловая «___»_____ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Трансэлектро» именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Орешкина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании_______________________ заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с заявкой Покупателя поставить Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять силовые трансформаторы ТМ в количестве 12-х штук (далее по тексту - «Товар»).
Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ, принятым в Российской Федерации.
1.2.1. ТМ 400 6/0,4-У1:
- не позднее 15.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 15.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.07.2014 года – 2 шт.
1.2.2. ТМ 630 6/0,4-У1:
- не позднее 15.07.2014 года – 2 шт.
2. Цена Товара и порядок расчетов
Сумма Договора составляет __________ руб. (сумма прописью руб. __ коп.), и включает НДС по ставке 18 % - ________ руб.
Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по цене, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
Порядок оплаты:
Оплата Товара в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору) производится Покупателем в несколько этапов: ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца равными долями, начиная с 25.01.2014 г. до 25.12.2014 г.
Каждый платеж должен составлять не менее _____________рублей (сумма прописью), в том числе НДС 18 % - ____________рублей.
Покупатель проводит все расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных средств платежным поручением в безналичной форме на расчетный счет Поставщика.
Стоимость тары включается в стоимость Товара.
Расходы Поставщика, связанные с доставкой Товара, включаются в его стоимость.
Стоимость погрузки Товара на транспортные средства Покупателя при отгрузке Товара в г. Узловая включены в стоимость Товара.
Все расходы по приемке Товара, проверке его качества, количества и комплектности, а также расходы, связанные с содержанием Товара после его получения Покупателем, несет Покупатель.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка Товара производится по товарным и транспортным накладным. Доставка Товара осуществляется Поставщиком за его счёт до места его разгрузки по адресу:
- ТМ 400 6/0,4-У1 - Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
- ТМ 630 6/0,4-У1 - Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
Доставка Товара может быть осуществлена путем привлечения (заключения договора) Поставщиком третьего лица - Перевозчика/Экспедитора.
3.2. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю и технической документации на Товар, указанная в товарной накладной. Передача технической документации оформляется актом приёмки - передачи.
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю паспорта на Товар и иную техническую документацию, предусмотренную для Товара. При не передаче паспортов и технической документации обязанность Поставщика передать товар считается невыполненной.
Поставка Товара производится:
3.4.1. ТМ 400 6/0,4-У1:
- не позднее 15.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.05.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 15.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.06.2014 года – 2 шт.;
- не позднее 30.07.2014 года – 2 шт.
3.4.2. ТМ 630 6/0,4-У1:
- не позднее 15.07.2014 года – 2 шт.
-
Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не позднее, чем за 3 рабочих дня, о дате и времени поставки.
Выгрузка Товара из транспорта Поставщика или перевозчика осуществляется за счёт Поставщика с обеспечением необходимых мер безопасности. Поставка Товара в выходные и праздничные дни согласовывается Сторонами дополнительно.
-
Гарантии качества и комплектности электрооборудования
Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества и комплектности поставляемого Товара требованиям государственных стандартов РФ, ТУ производителя и иных действующих нормативных актов при условии затаривания и упаковывания Товара в соответствии с Договором.
Гарантийный срок на Товар, указанный в Спецификации, не должен быть менее гарантийного срока, установленного на Товар заводом – изготовителем, и не должен быть менее 3-х лет. В случае, если гарантийный срок на товар окажется меньше гарантийного срока, установленного в первом предложении настоящего абзаца, гарантийный срок считается равным наибольшей величине из следующих: гарантийного срока, установленного заводом - изготовителем, и не менее 3-х лет. Течение гарантийного срока прерывается наступлением гарантийного случая и продлевается на срок выявления и устранения недостатков на Товар. На товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
Гарантия на Товар, вышедший из строя в процессе эксплуатации, распространяется только в случае выполнения Покупателем всех требований по вводу в эксплуатацию и эксплуатации, указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на Товар.
В случае возникновения (выявления) недостатков Товара в период гарантийного срока (гарантийный случай) Покупатель обязан незамедлительно предпринять необходимые действия для обеспечения безопасности обслуживающего Товар персонала, предотвратить дальнейшую порчу и повреждение Товара, принять меры по обеспечению сохранности Товара и последствий, связанных с наступлением гарантийного случая, составить и направить Поставщику рекламацию, которая должна быть вручена Поставщику под расписку либо передана по указанной в Договоре электронной почте. В случае направления рекламации по электронной почте Покупатель обязан незамедлительно оповестить Поставщика по указанным мобильным телефонам: ___________________.
Покупатель обязан указать в рекламации номер договора, спецификации или накладной, по которым поставлялся Товар, точный адрес нахождения Товара, место, дату и время возникновения гарантийного случая, подробно описать обстоятельства, предшествующие ему, и последствия, наступившие в результате него, должность, телефон, фамилию, имя и отчество представителя Покупателя, которому Покупатель доверяет организацию и проведение переговоров, проверок и экспертиз по данной рекламации.
Рекламация должна быть написана на фирменном бланке Покупателя, подписана руководителем или лицом, его замещающим, и скреплена печатью Покупателя. К рекламации должны прилагаться копия паспорта на Товар, акта технической готовности электромонтажных работ, свидетельства члена саморегулируемой организации, осуществлявшего монтаж и пуско-наладку Товара, фотографии Товара после наступления гарантийного случая.
Поставщик обязан в течение двадцати четырех часов с момента получения рекламации явиться по месту нахождения Покупателя для составления акта осмотра указанного в рекламации Товара, в котором указываются мнения сторон касательно причин выхода Товара из строя (недостатков Товара) и определяется виновная сторона.
В случае неявки Поставщика для составления акта осмотра вышедшего из строя Товара, претензии Покупателя по качеству Товара считаются обоснованными и принятыми Поставщиком.
При наличии разногласий сторон о причинах выхода Товара из строя или наступления гарантийного случая стороны вправе привлечь экспертную организацию. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, инициирующая проведение экспертизы, которые впоследствии возмещаются стороной, виновной в выходе Товара из строя.
В случае, если Покупатель самостоятельно до истечения двадцати четырех часов с даты направления Поставщику рекламации демонтирует, переместит, очистит Товар или его составные части или совершит иные действия, которые могут повлиять на результат экспертизы по определению причин неисправности Товара, то Поставщик имеет право отказать в гарантийном ремонте или замене Товара.
По истечению двадцати четырех часов с даты направления Поставщику рекламации Покупатель вправе совершать любые действия с Товаром.
-
Порядок приемки
Приемку Товара по качеству, количеству и комплектности Покупатель производит в месте получения Товара от Поставщика или от перевозчика. Приёмка Товара оформляется товарной и транспортной накладной.
В случае выявления Покупателем при приемке Товара на других условиях поставки повреждений Товара, несоответствия качества, количества или комплектности Товара условиям Договора, Покупатель обязан приостановить приемку, незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии, выявленном в процессе приёмки Товара по телефонам, указанным ниже (включая мобильные), составить Акт о выявленных недостатках Товара и направить его в адрес Поставщика по электронной почте или факсу. К этому акту могут быть приложены фотографии, свидетельствующие о недостатках.
Поставщик обязан незамедлительно подписать со своей стороны вышеуказанный Акт и направить его Покупателю посредством факсимильной связи или по электронной почте. В этом Акте Поставщик обязан либо согласиться с изложенными фактами о недостатках, указав сроки и порядок их устранения, или сообщить о своем несогласии с изложенными фактами и о дате прибытия своего представителя для продолжения приёмки.
В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и его составных частей до прибытия представителя Поставщика. Поставщик обязан за свой счет не позднее 24-х часов со дня получения Акта о выявленных недостатках обеспечить явку своего представителя для участия в дальнейшей приемке Товара. Дальнейшая приемка Товара производится Покупателем с участием представителя Поставщика.
-
В случае неисполнения Поставщиком обязанности обеспечить по требованию Покупателя явку своего представителя для участия в приёмке Товара, претензии Покупателя по поводу выявленных при приёмке недостатков Товара считаются принятыми Поставщиком в полном объёме.
В случае прибытия для приемки Товара в соответствии с п. 5.2 Договора представителя Поставщика, Поставщик и Покупатель обязаны составить Акт о выявленных недостатках Товара, составить план-график работ по их устранению или, устранив недостатки, в соответствии с п. 5.7. Договора, составить Акт об устранении недостатков.
Все недостатки Товара, полученные до момента выгрузки Товара из транспорта Поставщика или перевозчика на условиях поставки Товара «за счёт Поставщика», устраняются за счёт Поставщика. Все недостатки Товара, полученные в процессе работ по выгрузке из транспорта Поставщика или перевозчика, складирования, перевалки и прочих, устраняются за счёт Покупателя.
После завершения приемки Покупатель обязан подписать со своей стороны товарные и транспортные накладные, заверить их печатью Покупателя или предоставить доверенность на своего представителя, имеющего право осуществлять приемку Товара от имени Покупателя. В случае наличия Акта о недостатках качества, количества или комплектности Товара по конкретной товарной или транспортной накладной, в этой накладной Покупатель делает отметку «С Актом о недостатках» на данной накладной в графе «Груз принял» и передает перевозчику или представителю Покупателя по одному экземпляру подписанных со своей стороны накладных и Акта. Подписанная Покупателем товарная и (или) транспортная накладная, не содержащая в себе указаний на выявленные недостатки Товара и приложения к накладной, носит силу акта приемки-передачи Товара, подтверждающего надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору.
Поставщик обязан устранить недостатки Товара не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках. После их устранения Стороны подписывают Акт об устранении недостатков.
При любых условиях поставки подписанный Покупателем Акт о недостатках Товара является рекламацией (претензией) по качеству Товара.
-
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
Покупатель в случае нарушения сроков оплаты по требованию Поставщика выплачивает последнему неустойку в размере 0,05 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.
Поставщик в случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены Товара или устранения его недостатков по требованию Покупателя выплачивает последнему неустойку в размере 0,05 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.
При нарушении срока поставки Товара более, чем на 10 календарных дней, Покупатель вправе задержать оплату Товара на срок задержки его поставки, либо отказаться от исполнения настоящего договора.
-
Стороны возмещают друг другу убытки, включая упущенную выгоду, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке путем предъявления письменных претензий почтовой или факсимильной связью.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана отправить письменный ответ на нее другой Стороне не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения претензии.
7.3. В случае не достижения Сторонами соглашения по спору между ними в претензионном порядке, все споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Тульской области.
-
Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон.
8.2 Поставщик вправе, предварительно письменно уведомив Покупателя, расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- неоднократного нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара;
- просрочки перечисления (в том числе неполного перечисления) оплаты за Товар более, чем на тридцать календарных дней.
8.3. Покупатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством, договором, а также в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;
- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
- нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
-
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
-
П
рочие условия
Все сборы и налоги, почтовые и другие расходы, возникшие по данному договору у Покупателя, оплачиваются за его счет, возникающие у Поставщика - за его счет.
Условия Договора могут быть изменены письменным соглашением Сторон.
Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК: ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
|
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Трансэлектро»
Юридический адрес:
301603, г. Узловая, ул. Чехова,14
Фактический адрес:
301603, г. Узловая, ул. Чехова,14
ИНН 7106048206 / КПП 711701001
р/с 40702810066170100300
в Отделении 8604 Сбербанка России г. Тула
к/с 30101810300000000608
БИК 047003608
|
Приложение № 1 к договору поставки
№ ____ от «___» _____________ 201__ г.
Спецификация № 1
Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора поставки обязуется поставить
-
-
№ п/п
|
Наименование
|
ГОСТ, ТУ
|
Ед. изм.
|
Коли-чество
|
Цена за единицу,
руб. (с НДС)
|
Стоимость, руб. (с НДС)
|
|
Силовой масляный трансформатор
|
|
шт
|
1
|
|
|
1
|
ТМ 400 6/0,4-У1
|
|
шт
|
10
|
|
|
2
|
ТМ 630 6/0,4-У1
|
|
шт
|
2
|
|
|
|
Всего
|
|
шт
|
12
|
|
|
Итого по спецификации:______________(сумма прописью)
Продукция сертифицирована.
Гарантийный срок на Товар, указанный в Спецификации, не должен быть менее гарантийного срока, установленного на Товар заводом – изготовителем, и не должен быть менее 3-х лет. В случае, если гарантийный срок на товар, указанный в спецификации, окажется меньше гарантийного срока, установленного в первом предложении настоящего абзаца, гарантийный срок считается равным наибольшей величине из следующих: гарантийного срока, установленного заводом - изготовителем, и 3-х лет.
Доставка: осуществляется за счет Поставщика до места разгрузки Товара:
- ТМ 400 6/0,4-У1 - Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
- ТМ 630 6/0,4-У1 - Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.
Грузополучатель и его адрес: ООО «Трансэлектро», 301603, Тульская обл., г. Узловая, ул.Чехова, д.14.
Спецификация подлежит подписанию обеими сторонами и вступает в силу с момента получения Поставщиком подписанного обеими сторонами экземпляра.
Перечень предаваемой технической документации на Товар: паспорта, сертификаты и прочая документация на оборудование.
Поставщик Покупатель
________________ /________/ ______________ /__________/
«__» ____________ 2014 г. «__» ___________ 2014 г.
|
