Приложение №2
к запросу котировок
Проект
ДОГОВОР №
г. Ухта «_____» __________2016 г.
Муниципальное автономное учреждение «Городской Дворец культуры» муниципального образования городского округа «Ухта», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Емельянова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить автомобиль Шкода Октавия (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
2. Основные условия.
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и комплектности, указанные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Договором.
2.3. Срок поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.4. Место поставки товара: Российская Федерация, 169300, Коми Республика, г.Ухта , пр.Ленина , д.26.
2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:
– документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия);
– счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику, с подлинными подписями и печатью;
– товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика) с подлинными подписями и печатью;
– акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
- Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Гарантийный талон на транспортное средство;
- Сервисная книжка автомобиля;
- Руководство по эксплуатации транспортного средства.
2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и комплектности в присутствии представителя Поставщика.
При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.2. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.4. В случае поставки Товара, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, Заказчик принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик.
3.5. В случае поставки Поставщиком в нарушение условий Договора Товара с нарушениями требований к его комплектности Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения цены Товара;
– замены некомплектного Товара на комплектный;
– доукомплектования Товара в срок, который в этом случае Заказчик установит в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему договору.
3.6. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф. И. О. ответственного лица и даты приемки.
3.7.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Договора.
3.8. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (за исключением п. 3.4 настоящего Договора).
3.9. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.
4. Цена Договора. Порядок расчетов.
4.1. Цена Договора определяется по Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет -___________________________ (________________) рублей с учетом НДС в размере ________________________________
4.2. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.
В цену Договора включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
4.3. Расчеты осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Аванс 30% - в течение 7 (семи) банковских дней после заключения договора, 70% в течение 5 (пяти) банковских дней по факту передачи автомобиля.
5. Качество товара и срок годности.
5.1. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
5.2. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации.
5.3. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1) к настоящему договору.
5.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего договора.
Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.
5.5. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.
5.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком.
Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).
5.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение разумного срока с момента его получения от Заказчика.
5.8. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.
5.9. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефекта (недостатка).
5.10. Гарантийный срок на транспортное средство устанавливается в соответствии с технической документацией (не менее __________ лет или ______ км пробега, в зависимости, что наступит ранее).
5.11. К объему предоставляемых гарантий качества товара и к гарантийному обслуживанию товара предъявляются следующие требования:
5.12. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.
5.13. Гарантийный срок на комплектующие изделия автомобиля считается равным гарантийному сроку на автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.
5.14. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные поставщиком в рамках указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.
5.15. Качество поставляемого комплектующего товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к такому товару.
5.16. Поставщик предоставляет Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты (горячей линии) центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика предоставляет квалифицированные консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможным неисправностям, способам их устранения.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, а также издание актов государственных органов.
При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, обстоятельство непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от таких обстоятельств.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6.5. Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения Поставщиком пункта 2.1; 2.3; 2.4 настоящего договора Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере, установленном действующим законодательством, от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного данного договора срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара, а также в случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от цены настоящего договора.
7.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного разделом 4 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, действующей на дату ее уплаты. Пени начисляются за каждый день просрочки, в том числе за выходные и нерабочие праздничные дни. Количество дней просрочки определяется со следующего дня после установленного срока перечисления оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
7.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.
7.9.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
8. Порядок урегулирования споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.
8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения его обеими сторонами, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Договора возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Договора.
9.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для нужд в части не предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.
9.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
10.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
|
Подрядчик
|
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр.Ленина, 26
Телефон/факс: 8(8216) 72-17-74
ИНН 1102050725 КПП 110201001
Банковские реквизиты: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» А9561500706-ГДК) в РКЦ г.Ухта
Р/счет 40701810100003000001
БИК 048717000; КПП 110201001
E-mail:gdk_ukhta@mail.ru
|
Поставщик:
|
Заказчик Поставщик
____________ ______________
М.П. М.П.
Приложение №1 к договору
№ ___ от «___» _________ 20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
|
Наименование товара
|
Характеристики товара
|
Едини-ца измере-ния
|
Кол-во
|
Цена
|
Сумма
|
1
|
Автомобиль Шкода Октавия
|
Автомобиль должен быть новым без пробега, не ранее 2015 г. выпуска, ранее не используемый, и не ремонтирующийся, (в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправным, без внутренних и внешних повреждений или дефектов.
Двигатель
Число цилиндров/рабочий объем, куб. см: 4/1598
Макс. мощность/частота вращения (кВт/мин-1) 81/5800
Макс. крутящий момент/частота вращения (Н·м/мин-1) 155/3800-4000
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 192
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 10,6
Расход топлива, л/100 км
- в городском цикле 8,1
- в загородном цикле 5,0
- в смешанном цикле 6,1
Трансмиссия
Тип Передний привод
Коробка передач Механическая 5-ступенчатая
Масса
Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг, кг 1210
Полезная нагрузка, включая водителя и
дополнительное оборудование, кг 645
Полная разрешенная масса, кг 1780
Кузов
5-местный, 5-дверный, 2-секционный
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw 0,30
Габаритные размеры
Длина, мм 4659
Ширина, мм 1814
Колесная база, мм 2680
Дорожный просвет, мм 155
Размеры салона
Ширина передней/задней части салона, мм 1454/1449
Высота до потолка спереди/сзади, мм 983/980
Объем багажного отделения, максимальный, л
- с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья 568/1558
Комплектация:
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
Подвеска для плохих дорог
Крепление для детского кресла сзади Isofix
Ручная регулировка высоты сиденья водителя
Спинка заднего сидения делимая складная
Полка багажника, складная
Теплозащитное остекление
Центральный замок с дистанционным управлением
Передние электростеклоподъемники
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением
Макияжные зеркала спереди
Наружные зеркала в цвет кузова
Задние брызговики
Наружные электрозеркала с обогревом
Электронный иммобилайзер
Дневной свет фар Day Light
2 лампы для чтения спереди
Индикатор уровня жидкости омывателя
Подсветка в багажнике (1 лампа)
Исполнение для курящих (пепельница спереди)
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Бортовой компьютер
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15
Кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик
Радио 2DIN, MP3, USB, Aux-In, SD-слот
Дополнительное оборудование:
Комплект зимней шипованной резины Nokian Nordman 5 (195/65R15)
Объем и срок предоставления гарантии:
Гарантия 2 года без ограничения пробега
|
шт
|
1
|
|
|
Итого:
|
|
Подписи Сторон:
Заказчик Поставщик
____________ ____________
М.П. М.П.
|
