Договор № на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту скважин

Скачать 0.62 Mb.

Название	Договор № на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту скважин
страница	2/5
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5

Привлечение Субподрядной организации без письменного согласования Заказчика запрещается.

Для получения согласования привлечения Субподрядной организации для выполнения работ по настоящему Договору «Подрядчик» направляет Заказчику следующий пакет документов:

учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации,

свидетельство о постановке на налоговый учет);

другие сведения (опыт работы, квалификация персонала, качество работ и т.п.).

Подрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу Заказчика Подрядчик должен в любое время предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы на собственность Заказчика не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что они составлены в письменной форме в виде соответствующих соглашений к Договору, подписаны полномочными Представителями Сторон и скреплены печатями.
2. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и/или увеличении стоимости Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику. При наличии согласия Заказчика на выполнение дополнительных работ и/или увеличении стоимости Работ, Стороны обязаны заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 15 (пятнадцати) дней с момента указанного изменения.
4. В случае выявления Подрядчиком некомплектности оборудования дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и составить соответствующий акт с участием Заказчика.
5. Составление акта и предъявление претензий к заводу – изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью стороны, которая приобрела оборудование. В согласованные сторонами сроки, выявленные дефекты устраняются владельцем оборудования, либо оборудование заменяется.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 года, а в части устранения несвоевременно или некачественно выполненных работ, взаимных расчётов и гарантийных обязательств Подрядчика до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика.

При этом Подрядчик вправе потребовать уплатить часть работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, если Подрядчик в течение 15 дней не приступает к исполнению договора. Указанное нарушение стороны признают существенным.
Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в иных случаях, предусмотренных законом.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора и не нашедшие разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с нормами АПК РФ
Наличие предстоящего Арбитражного разбирательства не освобождает ни одну из Сторон от ее обязательств по настоящему Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если выполнение таковых обязательств невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени» в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Надлежащим подтверждением обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выданные уполномоченными государственными органами, либо Торгово- Промышленной Палатой РФ. При этом сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства,

17.3. В случаях, когда указанные в п. 17.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3-х месяцев, или при наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения каких-либо убытков другой стороне.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях

предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения положений настоящей статьи Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке. Сторона, по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным положениями настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ни одна из Сторон не вправе без согласия другой Стороны переуступать свои права и обязанности по Договору, как в части, так и полностью третьим лицам.
2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства Российской Федерации.
3. В случае изменения реквизитов Стороны извещают друг друга путем направления письменного уведомления.
4. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
5. Все оформленные и подписанные в процессе исполнения Договора документы подлежат направлению другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.
6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» Юридический адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, д. 15 Почтовый адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, д. 15, а/я 54 ИНН 5645001990/КПП 560201001 ОГРН 1025602372696 р/с 40702810446260100022 в отделении № 8623 Сбербанка России г. Оренбург к/с 30101810600000000601 БИК 045354601 тел./факс: 8(35352) 6-42-74 бухгалтерия: 8(35352) 6-42-77 e-mail: bug-ono@rambler.ru
От «Заказчика»	От «Подрядчика»
Генеральный директор ЗАО «Оренбургнефтеотдача» ________________Тавлуй И. В М. П.	_________________ М П.

1 2 3 4 5

Похожие:

	Техническое задание 2016 год на оказание услуг по текущему и капитальному... Текущий и капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов		Техническое задание 2016 год на оказание услуг по текущему и капитальному... Текущий и капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов
	Документация о запросе цен на «Выполнение работ по текущему и капитальному... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса цен договор, предмет которого указан в...		Техническое задание на оказание услуг по освоению, текущему и капитальному... Текущий и капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов
	Договор подряда № г. Санкт-Петербург 201 г Типовая форма договора подряда на выполнение работ по капитальному/текущему ремонту объекта		Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту скважин... На выполнение работ по текущему ремонту скважин и проведению пги с применением установки гнкт
	Техническое задание на оказание услуг по освоению, текущему и капитальному... Текущий и капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов, согласно производственной...		Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту и... Капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов
	Документация о запросе цен без предварительной квалификации в электронной... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса цен договор, предмет которого указан в...		Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту скважин... Выполнение работ в соответствие с действующим рд 153-39. 0-088-01.«Классификатор ремонтных работ в скважинах»
	1. Общие положения 1Термины, используемые в документации о закупке Выполнение работ по устранению отказов и неисправностей (текущему ремонту), капитальному и восстановительному ремонту оборудования...		№12-2-123 Уведомление о проведении открытого запроса предложений Договора на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту электродвигателей
	Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту роллет ...		Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту кондиционеров ...
	Директор спб гудсп «Петродворцовое» Элетронного аукциона право заключения договора на выполнение работ по регламентному техническому обслуживанию, гарантийному, текущему...		Капитальному ремонту крыш в мног Предметом настоящих торгов является право на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных...

Руководство, инструкция по применению

Договор № на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту скважин

Привлечение Субподрядной организации без письменного согласования Заказчика запрещается.

учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации,

свидетельство о постановке на налоговый учет);

другие сведения (опыт работы, квалификация персонала, качество работ и т.п.).

Похожие: