Анкета участника запроса цен (Форма 2) 30 техническое предложение (Форма 3) 38 свидетельство изготовителя оборудования (Форма 4) 39 часть «проект договора»

<[Введите текст]>

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 9

СОКРАЩЕНИЯ 10

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 10

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 11

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН 18

5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 27

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1) 27

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 30

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 38

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (Форма 4) 39

ЧАСТЬ 2. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» (оплата по факту) 41

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование: 41

1.2 Предметом настоящего Договора является поставка __________ (указывается наименование Товара (Оборудования) в соответствии с заявкой победителя) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 41

1.3 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). 41

1.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц. 41

1.5 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) по адресу склада Покупателя: г. Сосновый Бор Ленинградской области, ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова". 41

1.6 Цена Договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп. 42

1.7 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 42

1.8 Расходы на транспортировку Товара (Оборудования) до склада Покупателя (транспортные расходы) в спецификации договора, счёте и счёте - фактуре включены в стоимость 42

договора. 42

1.9 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора. 42

1.10 Поставщик обязуется: 42

1.10.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 42

1.10.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 42

1.10.3 В случае если Поставщик принадлежит к субъектам малого и среднего предпринимательства, направлять в адрес Покупателя информацию в форме (Приложение № 4). В электронном виде информация направляется исполнителю по договору на электронный адрес ________: в редактируемом формате excel, а также обязательно прикладываются подтверждающие документы, перечисленные в столбце 4 Приложения, в формате pdf. 42

1.11 Покупатель обязуется: 42

1.11.1 Осуществить авансирование и оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора. 42

1.12 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 42

1.13 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 43

1.14 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору). 43

1.15 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя. 43

1.16 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.4 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 43

1.17 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки. 43

1.18 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). 43

1.19 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору). 43

1.20 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: 43

1.21 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки. 44

1.22 Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 44

1.23 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. 44

1.24 Возврат, замена Товара (оборудования), несоответствующего требованиям настоящего Договора, в том числе по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара (оборудования) в сроки, предусмотренные Договором. 44

1.25 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 44

1.26 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). 44

1.27 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества производителей Товара (Оборудования), а также гарантию качества Товара (Оборудования) Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами. 44

1.28 Поставщик гарантирует: 44

1.29 Срок гарантии качества (гарантийный срок) производителя на поставленный Товар (Оборудование) составляет __________ месяцев. Срок гарантии качества (гарантийный срок) Поставщика на поставляемый Товар (Оборудование) составляет __________ месяцев (не менее срока гарантии качества производителя). Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования)/ Акта ввода в эксплуатацию. 45

1.30 При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п.9.2 настоящего Договора недостатков и/или дефектов Товара (оборудования) либо несоответствия Товара (оборудования) требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах. 45

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке. 45

Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 дней, или иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение срока гарантии качества Поставщика, указанного в п.9.2 настоящего Договора, либо заменить Товар (оборудование) и/или его части ненадлежащего качества на Товар (оборудование) и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. 45

1.31 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли: 45

1.32 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей Поставщика по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке. 45

1.33 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 45

1.34 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 46

1.35 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя. 46

1.36 Оплата за Товар (Оборудование) в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 10 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору). 46

10.4 Оплата товара производится путем перечисления Поставщику денежных средств в размере 100%, при соблюдении условий, определенных п. 10.3 Договора. 46

1.37 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 46

1.38 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки. 46

1.39 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования). 46

1.40 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора. 46

1.41 В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п.9.5 настоящего Договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1 (Одного) процента от стоимости Товара (Оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств. 46

1.42 В случае нарушения Поставщиком обязательства об отсутствии прав третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение, Поставщик обязан возместить все убытки Покупателя, связанные с указанным нарушением. 46

1.43 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. 46

1.44 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. 46

1.45 Удержание неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков может быть осуществлено из денежных средств, определенных п. 3.1 Договора с предварительным уведомлением Поставщика. 47

1.46 Если данный договор будет расторгнут по решению суда либо по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора Поставщиком, сведения о Поставщике будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков ГК «Росатом» и организаций ГК «Росатом» сроком на два года. 47

1.47 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора. 47

1.48 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее «____» __________ 2013 г. 47

1.49 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 47

1.50 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 47

1.51 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 47

1.52 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 47

1.53 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 47

1.54 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие. 47

1.55 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 47

1.56 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении. 48

16.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 48

16.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 48

15.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении» 48

15.6 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 48

16.5 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров, направлением претензий. Срок ответа на претензию 30 дней с момента получения. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию дело передается на рассмотрение в Третейский суд при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», если они входят в Госкорпорацию «Росатом». В противном случае дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 48

16.6 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 49

1.57 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 49

Приложение № 1: Спецификация; 49

Приложение № 2: Технические требования; 49

Приложение № 3: Информация о цепочке собственников контрагента. 49

Приложение № 4: Подтверждение отнесения Поставщика к субъектам МСП. 49

Плательщик с/х налога 50

Плательщик ЕНВД 50

Плательщик налога по ставке 0% 50

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 54

54

В соответствии с п. 12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом», закупка эквивалентов заявленных расходных материалов для оргтехники не предусмотрено, так как они будут использованы для оборудования, находящегося на гарантии, и использование именно таких расходных материалов предусмотрено условиями гарантии. 56

Условия поставки: 56

Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 56

Особые требования: 56