Договор № техническое обслуживание коммерческих и оперативных узлов учёта нефти месторождений ООО «Газпромнефть-Хантос»

Скачать 369.99 Kb.

Название	Договор № техническое обслуживание коммерческих и оперативных узлов учёта нефти месторождений ООО «Газпромнефть-Хантос»
страница	2/3
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3

Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2. Заказчик обязан обеспечить безопасные условия производства работ персонала Исполнителя при выполнении работ на технологическом и электротехническом оборудовании в соответствии с действующими правилами и инструкциями. Допуск к производству работ Заказчик производит согласно действующих правил.

4.3. Заказчик обязан обеспечить работников Исполнителя рабочим местом в операторной. На работников Исполнителя распространяется режим рабочего времени и времени отдыха Заказчика на период их командировок для выполнения служебных поручений по реализации настоящего договора.

4.4. Заказчик обязан осуществлять вызов представителя Госстандарта по заявке Исполнителя.

4.5. Заказчик вправе приостановить любые ведущиеся работы при нарушении персоналом Исполнителя требований безопасности, установленных инструкциями, по которым этот персонал инструктировался, отстранить от работы нарушителя.

4.6. В случае необходимости выдавать Исполнителю доверенности на проведение от его лица необходимых действий.

4.7. Заказчик обязан передать Исполнителю всю необходимую для исполнения настоящего договора документацию на передаваемое в обслуживание оборудование, составленную в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

Заказчик обязан своевременно производить расчеты за оказанные услуги, согласно акту оказанных услуг.
Заказчик назначает своим приказом ответственного представителя для решения технических и организационных вопросов, возникающих у Исполнителя.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг (выполняемых работ), качеством предоставленных Исполнителем материалов.
Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя скоростного режима движения по территории ООО «Газпромнефть-Хантос».

4.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до сдачи ему результата работы, компенсировав Исполнителю фактические затраты, при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм промышленной, пожарной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика, приостановить работы (услуги) до устранения нарушений.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
В случае оказания услуг с ненадлежащим качеством, Исполнитель обязан устранить недостатки в некачественных услугах за свой счет и в сроки согласованные с Заказчиком.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Заказчиком.

Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя (тел.__________) о каждом факте обнаружения работника Исполнителя на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Исполнителя, проинформированный по телефону диспетчерской службы, имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.
Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке.
В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос», зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем ООО «Газпромнефть-Хантос» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 тыс. руб. за каждый такой случай.

Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом, выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Исполнителя.

В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Услуг, при этом Исполнитель возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения
50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).

В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон.
Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя.

При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.

В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика».

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.

Исполнитель несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов Исполнитель возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов.
Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.
В случае привлечения для выполнения Работ субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый отдельный случай.
В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай.
Убытки, причиненные Исполнителем третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Исполнителя.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки».

Конфиденциальность.

6.1. Условия договора являются конфиденциальными. Режим коммерческой тайны осуществляется в соответствии с требованиями соглашения о конфиденциальности.

6.2. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

6.3. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона возмещает убытки, причиненные разглашением.

Порядок разрешения споров

Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ханты-Мансийского автономного округа.

1 2 3

	Общество с ограниченной ответственностью «газпромнефть-хантос» (ооо... Пэб, от и гз», введенного в действие приказом ООО «Газпромнефть-Хантос» от 25. 06. 2010г. №262-П, «Правил безопасности в нефтяной...		Общество с ограниченной ответственностью Ооо «Газпромнефть Хантос» и подрядными организациями, выполняющими эти работы для ООО «Газпромнефть Хантос»
	Термины и определения Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» (ооо «Газпромнефть-Хантос»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в...		Техническое задание Предмет оказания услуг: Техническое обслуживание коммерческих узлов учёта тепловой энергии (уутэ) на базе теплосчётчиков (ТС), установленных...
	Положение о взаимоотношениях при производстве гирс Оо «Газпромнефть-Хантос», далее по тексту Положение, предусмотрены требования по организации выполнения геофизических исследований...		Общество с ограниченной ответственностью «газпромнефть-хантос» (ооо... Положение разработано с целью обеспечения промышленной безопасности производства работ в условиях высокой концентрации опасных производственных...
	Регламент взаимоотношений между ООО «Газпромнефть Хантос»		Договор № об оказании услуг по обслуживанию и ремонту систем пожарной... Общество с ограниченной ответственностью (ооо) «Газпромнефть- хантос», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора...
	Техническое задание на реконструкцию зданий артезианских скважин... Здания артезианских скважин №№4,10а,13 с прилегающими территориями, технологическим, электротехническим и измерительным оборудованием...		Техническое задание 2016 г Электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание узлов коммерческого учёта тепловой энергии (уку тэ) на...
	Приглашение к участию Ооо «Газпромнефть-Хантос» приглашает Вас принять участие в открытом предварительном квалификационном отборе претендентов (далее –...		Документация открытого запроса предложений № «Производство работ по внедрению автоматической системы дистанционного контроля коммерческих узлов учета тепловой энергии»
	Книга 2 положение о системе технического обслуживания и ремонта теплотехнического... Руководитель Управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по хмао-югра		Инструкция по участию в открытом отборе №3-8714-491-13 организаций,... Азс «Газпромнефть» и мелкооптовым клиентам ООО «Газпромнефть Региональные продажи»
	Инструкция по участию в отборе ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Суг на азс «Газпромнефть» и мелкооптовым клиентам специализированным транспортом, для нужд Центрального филиала ООО «Газпромнефть-Региональные...		Стандарт организации Для подсчета запасов нефти, проектирования разработки и контроля за разработкой нефтяных месторождений необходимо исследование рvt...

Договор № техническое обслуживание коммерческих и оперативных узлов учёта нефти месторождений ООО «Газпромнефть-Хантос»

Похожие: