Приложение №2 к Извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г.Королёв Московской области «___» __________ 2014 г.
Автономное учреждение культуры города Королёва Московской области «Деловой и культурный центр «КОСТИНО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Картышова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, на основании результатов запроса предложений (протокол от ________№ _______) заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить телевизоры (далее по тексту – Товар) для нужд Автономного учреждения культуры города Королёва Московской области «Деловой и культурный центр «КОСТИНО», согласно условиям настоящего договора и Приложений к договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставщик поставляет Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.
Цена и порядок расчетов по договору
2.1. Цена договора является твердой, определяется на весь срок действия договора и составляет ____________________ ___________(____________________) рублей с НДС.
2.2. Цена договора устанавливается на весь период действия договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, доставку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, таможенных пошлин и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
2.4. Расчеты за поставляемый Поставщиком товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Оплата производится не позднее 30 дней, после поставки товаров и предъявления Поставщиком счета, счет-фактуры, накладной.
2.6. Платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях за счет средств от приносящей доход деятельности.
Место, срок, условия поставки товаров
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течении ________ календарных дней с даты заключения договора.
3.2. Место поставки товара: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 26
3.3. Объем и количество поставляемого товара указано в Приложение № 2 к настоящему договору.
3.4. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами.
3.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставка Товара производится в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
3.6. Поставка товаров считается оконченной с момента подписания Заказчиком и Поставщиком счета, счета-фактуры, накладной по установленной форме.
3.7. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений.
3.8. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению.
3.9. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку. Распаковка осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается настоящим договором в виде фиксированной суммы: 2,5 % (процента) цены договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного договором».
4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет подрядчику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы: 10 % (процентов) цены договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного договором».
4.7. Сторона договора освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.8. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
Гарантийные Обязательства
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, включая комплектующие изделия к нему, в соответствии с настоящим договором, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
5.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Товару.
5.3. Гарантийный срок Поставщика Товара должен составлять не менее _____ месяцев с момента подписания акта приема-передачи, что не менее срока действия гарантии производителя данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
5.4. Гарантийный срок производителя Товара должен составлять не менее _____ месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
5.5. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.
5.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему, или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более _____ часов с момента письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
5.7. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
5.8. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
5.9. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Стороны договора имеют право провести экспертизу товара.
5.10. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.
6. Сдача-приемка товара
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные условиями настоящего договора.
6.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение №2), по комплектности – в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.3.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
6.4. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи.
6.4.1. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после его обнаружения с указанием количества Товара ненадлежащего качества, приложением перечня выявленных недостатков и вызвать уполномоченного представителя Поставщика для составления акта об обнаружении Товара ненадлежащего качества.
6.4.2. В случае неявки представителя Поставщика в течение 2 рабочих дней Заказчик составляет акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества самостоятельно.
6.4.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента составления совместного акта либо в отсутствие такового – с момента получения уведомления об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Товара в связи с несвоевременной его поставкой, поставкой Товара ненадлежащего качества и срока годности, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
6.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.
6.7. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном законодательством РФ порядке.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального договора.
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему муниципальному договору, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
8.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и по основаниям, предусмотренным настоящим договором.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:
- В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 календарных дней.
- В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора требованиям документации о торгах, представленных Поставщиком на этапе размещения закупки.
- В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
9.5. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Исполнителем Заказчику.
9.6. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.
10. Прочие условия
10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
10.3. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба договора имеют одинаковую юридическую силу.
11. Приложение к договору
11.1. Приложение 1. Техническое задание.
11.2 Приложение 2. Спецификация.
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Подписи сторон:
Заказчик:
|
Поставщик:
|
_____________ /
М.П.
|
________ /_________/
М.П.
|
Приложение № 2
к договору
№ ______________________
от «___» __________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Технические характеристики закупаемого товара
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, а также используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться:
№ п/п
|
Наименование, характеристики, параметры товара
|
Требуемое значение, величина параметра
|
1.
|
Телевизор, цветной Samsung UE65F6400 или аналог по техническим и качественным характеристикам (1 штука)
|
1.1
|
Тип
|
ЖК телевизор
|
1.2
|
Диагональ
|
65" (165 см)
|
1.3
|
Формат экрана
|
16:9
|
1.4
|
Разрешение
|
1920x1080
|
1.5
|
Поддержка HD
|
1080p Full HD
|
1.6
|
Доступ в интернет (Smart TV)
|
Есть
|
1.7
|
Поддержка телевизионных стандартов
|
PAL, SECAM, NTSC
|
1.8
|
Поддержка DVB-T
|
DVB-T MPEG4
|
1.9
|
Поддержка DVB-C
|
DVB-C MPEG4
|
1.10
|
Поддерживаемые форматы входного сигнала
|
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
|
1.11
|
Доступные разрешения при подключении к ПК
|
640x480, 800x600 , 1024x768 , 1280x1024, 1360x768 , 1920x1080
|
1.12
|
Декодер Dolby Digital
|
есть
|
1.13
|
Поддерживаемые форматы
|
MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG
|
1.14
|
Входы
|
AV, компонентный, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
|
1.15
|
Поддержка DLNA
|
Есть
|
1.16
|
Подставка
|
Есть
|
1.17
|
Дополнительное оборудование
|
WiFi Direct
|
2. Требования к Поставщику
Поставщик должен:
- осуществить поставку телевизоров (далее по тексту – товар) для нужд Заказчика согласно техническим характеристикам, указанным в Таблице № 1;
- осуществить поставку товара по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д.26
- осуществить доставку, погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы (внос товара в помещение, указанное Заказчиком) своими силами без увеличения цены договора;
- произвести доставку товара в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки товара не менее чем за 2 рабочих дня до даты поставки;
- гарантировать наравне с производителем товара исправность и бесперебойное функционирование товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком товарно – транспортной накладной (гарантийный срок);
- производить ремонт и восстановление работоспособности товара в течение всего гарантийного срока своими силами, без увеличения цены договора, в случае обнаружения брака или выхода из строя поставленного товара (аварийное вскрытие сейфов и исправление мелких дефектов на месте; ремонт сейфов в мастерской; замена узлов и деталей, пришедших в негодность). Недостатки по гарантии должны быть исправлены в течение 48 часов с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика;
- располагать сервисной сетью или иметь заключённый договор с соответствующей сервисной службой, способной осуществлять гарантийную и послегарантийную поддержку поставляемого товара;
- иметь телефон «горячей линии», который должен функционировать по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время);
- передать Заказчику одновременно с товаром комплект документов, включающий в себя:
товарно-транспортную накладную, счёт, счёт-фактуру на товар;
эксплуатационную документацию на русском языке;
информацию об изготовителе товара;
документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя товара, гарантийные обязательства поставщика (гарантийный талон либо документ его заменяющий), по которым срок действия гарантии Поставщика не может быть менее срока действия такой гарантии, установленного производителем товара;
сертификаты соответствия на поставляемый товар.
Заказчик в момент передачи товара проверяет его на комплектность и соответствие требованиям, указанным в технической части документации об аукционе. В случае обнаружения ненадлежащего качества товара имеет право отказаться от него, предоставив Поставщику мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3. Требования к закупаемому товару
3.1. Товар должен отвечать требованиям к качеству товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области государственной стандартизации.
3.2. Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).
3.3. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиями завода-производителя.
3.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов и повреждений, должен быть укомплектован всеми необходимыми принадлежностями и иметь дату выпуска не ранее 2-го полугодия 2013 года.
3.5. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность качества товара во время его транспортировки и во время его длительного хранения.
Приложение № 2
к договору
№ ______________________
от «___» __________ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование товара
|
Характеристика товара
|
Страна
производитель*
|
Ед.
изм.
|
Кол-во
|
Цена
за ед.
в руб.
|
Сумма
в руб.
|
Гарантий-ный срок, мес.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
* документы, подтверждающие страну производителя, передаются вместе с товаром: Спецификация заполняется в соответствии с заявкой победителя запроса предложений на право заключать договор.
Заказчик:
|
Поставщик:
|
_____________ /
М.П.
|
________ /_________/
М.П.
|
|
