1. Предмет ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить краску оригинальную для ризографов RISO Comcolor 3150, RISO Comcolor 3050 (далее – Товар) в ассортименте (цвет) и объеме, указанных в Спецификации (приложение 1) и Техническом задании (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Срок поставки Товара: 10 (десять) календарных дней с момента заключения Договора
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется по адресу 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, 120.
Поставщик уведомляет Заказчика посредством телефонной или факсимильной связи о дате передачи Товара.
Заказчик уполномочивает принимать Товар, подписывать акты приема-передачи:
Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: счёт, счёт-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи товара, сертификат, подтверждающий качество Товара.
Документом, подтверждающим факт приема, является акт приема-передачи, подписанный уполномоченными представителями и скрепленный оттисками печатей Поставщика и Заказчика.
Товар принимается в полном объеме однократно в сроки, установленные в п.1.2 Договора.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара без замечаний и без составления Акта о выявленных недостатках.
Поставка Товара по настоящему Договору считается осуществленной в день подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи Товара без замечаний и без составления акта о выявленных недостатках.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
Предоставить Заказчику документацию на поставленный Товар: счет, счет-фактуру, товарную накладную, доверенность, сертификат качества на поставленный Товар от изготовителя..
Передать Заказчику Товар в ассортименте (цвет) и объеме, соответствующий условиям настоящего Договора. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении. Каждая единица Товара должна иметь индивидуальную упаковку, упаковка должна содержать информацию о заводе-изготовителе, весе, объеме, цвете Товара. Упаковка Товара и сам Товар не должны иметь механических, химических и прочих повреждений. Товар должен быть свободным от притязаний третьих лиц.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором.
3.2.2. Оплатить Товар в порядке, установленном настоящим Договором.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет ___________(_________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС – ___________ рублей (в случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается» в соответствии с гл.26.2 НК РФ).
Цена Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по Договору, является фиксированной на период действия Договора и пересмотру не подлежит.
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе стоимость Товара, упаковки, маркировки, перевозки, в течение гарантийного срока, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате для данного вида Товара.
Оплата Товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% по факту поставки Товара (при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта приема-передачи фактически поставленного Товара на основании счет-фактуры и товарной накладной.
-
качествО товара, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик гарантирует качество Товаров, поставляемых по настоящему Договору, в соответствии с сертификатом изготовителя, подтверждающим качество Товара. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлен не ранее 2016 г.
Поставляемый Товар должен быть обеспечен необходимыми аксессуарами для использования, документацией на бумажном носителе на каждую единицу Товара, изложенной на русском языке.
Вместе с Товаром должна быть представлена гарантия производителя и поставщика на срок не менее 12 месяцев в полном объеме, которая исчисляется с даты поставки Товара. Срок гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
В течение гарантийного срока Заказчик вправе требовать от Поставщика:
- замены Товара на аналогичный новый.
Заказчик вправе требовать от Поставщика полного возмещения убытков, причиненных ему или третьим лицам вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор) или по вине Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
Оплата по настоящему Договору может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов)
6.6 В случае задержки Поставщиком выполнения условий поставки по договору, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять) процентов от стоимости Договора и пеню в размере 0,1 % от стоимости Договора, за каждый день задержки до фактического их выполнения. В случае отказа Поставщика по его инициативе от исполнения обязательств по Договору Заказчик имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 30% (Тридцать) процентов от стоимости Договора.
6.7. В случае расторжения Договора по решению суда, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 30% (Тридцать) процентов от общей стоимости Договора.
6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.9. В случае нарушения условий Договора Поставщиком, если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе произвести удержание неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.
В случае, непредставления Поставщиком платежного поручения по обеспечению исполнения договора до подписания договора и/или наличия (обнаружения) впоследствии в таких документах недостоверных сведений Поставщик признается уклонившимся от заключения Договора и обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% (Тридцать) процентов от общей стоимости Договора.
В случае несоответствия результатов поставки Товара требованиям документации о закупке и/или Договора и/или невыполнения полного объема работ в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и/или взыскать (удержать) с Поставщика штраф в размере 30 % (Тридцать процентов) от общей стоимости Договора.
Сведения о Поставщике в случае расторжения Договора в связи с существенным нарушением им условий настоящего Договора включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
Существенным нарушением условий Договора признается:
- невыполнение сроков поставки товара в период действия Договора в течение 5 (пяти) календарных дней, зафиксированных в соответствующих актах принимающей стороны;
- несоблюдение ассортимента Товара;
- поставка некачественного (неоригинальной краски) Товара.
7. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
8. Обеспечение исполнения ДОГОВОРА
В обеспечение надлежащего исполнения условий настоящего Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора.
В случае взыскания с Поставщика неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств (раздел 6 настоящего Договора), размер оплаты по исполнению настоящего Договора, производимой Заказчиком, уменьшается на размер неустойки (штрафы, пени).
9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном законодательством порядке.
Срок действия, изменение и расторжение ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Сторонами.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Прочие условия
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронно-цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени.
Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Спецификация.
Реквизиты И ПОДПИСИ СТОРОн
Заказчик:
ГАУ ДПО ИРО РБ
450005, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ л/с 30113070380)
Расч. сч. № 40601810400003000001
В Отделение – НБ Республика
Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0274057665
КПП 027401001
тел.: +7 (347) 228-06-10,
факс: +7 (347) 241-77-16
От Заказчика
Ректор
_________________ Р.Г. Мазитов
«___»_______________2017 г.
М.П.
|
Поставщик:
От Поставщика
__________________
_________________ (ФИО)
«___»_______________2017 г.
М.П.
|
Приложение №1
к Договору
от «___»________2017 г. № ____
Спецификация Товара
(краска оригинальная для ризографов RISO Comcolor 3150, RISO Comcolor 3050 )
№п/п
|
Наименование, функциональные и качественные характеристики товара, страна происхождения
|
Ед.
изм. (шт.)
|
Цена за ед. изм. (руб.)
|
Сумма (руб.)
|
1
|
Краска RISO S-6300 ComColor черная 1000мл.
|
3
|
|
|
2
|
Краска RISO S-6301 ComColor голубая 1000мл.
|
1
|
|
|
3
|
Краска RISO S-6302 ComColor красная(пурпурная)1000мл.
|
1
|
|
|
4
|
Краска RISO S-6303 ComColor желтая1000мл.
|
1
|
|
|
5
|
Краска RISO S-6701E ComColor черная 1000мл.
|
3
|
|
|
6
|
Краска RISO S-6702E ComColor голубая1000мл.
|
1
|
|
|
7
|
Краска RISO S-6703E ComColor красная(пурпурная) 1000мл.
|
1
|
|
|
8
|
Краска RISO S-6704E ComColor желтая 1000мл.
|
1
|
|
|
Итого:
|
|
|
Общая стоимость товара составляет ____________________ (________________) рублей, в том числе НДС __________% / НДС (либо НДС не облагается).
ЗАКАЗЧИК:
_________________/_____________/
|
ПОСТАВЩИК:
__________________/_______________/
|
(Заполняется на этапе заключения договора)
|
