ДОГОВОР № _______
на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту оборудования
и технической поддержке системы спутникового мониторинга автотранспорта
г. Химки «___» ___________ 2016 г.
Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево» (ЗАО «ТЗК Шереметьево»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рябенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Указать полное наименование контрагента (при наличии – краткое наименование контрагента-юридического лица) / Предприниматель без образования юридического лица ФИО, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в собственном лице / в лице указывается должность, ФИО (полностью) лица, уполномоченного от имени контрагента на подписание договора, действующий(ая) на основании Свидетельства ____ №__, выданного «___» _____________ 20__г. / указать документ, на основании которого действует подписант (Устав / доверенность №__ от дд.мм.гггг. г.) с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Основные термины, используемые в договоре
Оборудование – система спутникового мониторинга для контроля и управления транспортными средствами и ее составные части.
Система - многофункциональная интеллектуальная система спутникового мониторинга автотранспорта
Неисправность – состояние системы, при которой у Заказчика отсутствует полностью или частично доступ к заявленному функционалу системы непрерывно в течение от одного часа и более. При этом отсутствие доступа к сети Интернет по вине провайдера и/или Заказчика неисправностью не является.
Устранение неисправности – полное восстановление доступа к заявленному функционалу системы.
ТС – транспортное средство
ПО – программное обеспечение.
Время реакции – Период времени с момента регистрации неисправности до момента назначения сотрудника Исполнителя для выполнения работ.
Время решения – Период времени с момента назначения сотрудника Исполнителя для выполнения работ до момента устранения неисправности.
Заявка – Обращение уполномоченного представителя Заказчика с требованием выполнения любых работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе по устранению неисправности или оказанию услуг по работе системы.
Техническая поддержка и обслуживание системы — Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности оборудования в процессе эксплуатации, а также мероприятия профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ.
Монтаж оборудования – Комплекс мер по установке оборудования системы спутникового мониторинга автотранспорта и ее составных частей на транспортные средства Заказчика.
Ремонт оборудования - Комплекс операций по устранению неисправности оборудования в процессе эксплуатации.
СМТ – система мониторинга транспорта.
ДУТ – датчик уровня топлива.
Предмет Договора
По настоящему Договору Исполнитель обязуется своими силами и средствами в течение срока действия Договора выполнить работы по монтажу и ремонту Оборудования (далее – Работы), а также оказать услуги по технической поддержке и обслуживанию системы спутникового мониторинга автотранспорта (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять работы/услуги и уплатить обусловленную Договором цену в порядке, установленном разделом 2 Договора.
Работы/Услуги по Договору выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
Перечень комплектующих и запасных частей указан в Приложении №5 к Договору.
Работы выполняются по заявке Заказчика с обязательным указанием внешнего проявления неисправности, типовая форма указана в Приложении № 3 к Договору (Далее по тексту – «Заявка»).
Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ составленного по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору.
Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта сдачи – приемки оказанных услуг, составленного по форме, указанной в Приложении №7 к Договору.
Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить комплектующие и запасные части по цене, указанной в Приложении № 5 к Договору. Наименование комплектующих и запасных частей, их количество и цена, а также иные условия поставки согласованы Сторонами в Приложении № 5 к Договору. Указанные комплектующие и запасные части должны быть надлежащим образом сертифицированы. Применение не сертифицированных комплектующих и запасных частей не допускается.
Исполнитель обязуется передать, а Заказчик – принять и оплатить работы/услуги по цене, указанной в Приложении № 6 к Договору.
При передаче по Договору конфиденциальной информации и (или) информации, составляющей коммерческую тайну соответствующей Стороны, Стороны обязаны заключить соответствующее соглашение о неразглашении информации и руководствоваться им.
Стоимость Работ и Услуг
Цена Договора определяется в соответствии с Прейскурантом цен на запчасти, комплектующие (Приложение № 5 к Договору), Прейскурантом цен на работы / услуги (Приложение №6 к Договору) и не может превышать более __________ (_____) рублей ___ (____) копеек, в том числе НДС 18% в размере _____ (____) рублей _____ (_____) копеек за весь период действия Договора. Стоимость запчастей и комплектующих, использованных при выполнении Работ по Договору, не указанных в Приложении № 5 к Договору, определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. Цена Договора в период его действия изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
К окончанию срока действия Договора весь объем работ / услуг, предусмотренный Договором, может быть не заказан/заявлен Заказчиком. Окончательная стоимость выполненного объема работ / услуг предусмотренного Договором, определяется пропорционально количеству (объему) выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ / услуг к окончанию срока действия Договора.
Цена работ / услуг по Договору включает в себя все затраты Исполнителя, предусмотренные Договором.
Привлечение Исполнителем к выполнению работ/оказанию услуг третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ / услуг по Договору.
Приемка работ / услуг и порядок расчетов
Заказчик производит оплату работ / услуг по Договору по факту их выполнения на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении ___________, но не ранее, чем через ________ календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.
Приемка Заказчиком выполненных Исполнителем работ / услуг осуществляется по окончании выполнения работ/оказания услуг по Договору на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты выполнения работ / услуг по Договору, Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг и представляет его Заказчику в 2 (Двух) экземплярах, который Заказчик подписывает в течение 7 (Семи) рабочих дней или направляет Исполнителю мотивированный отказ. Исполнитель, в случае получения мотивированного отказа, устраняет за свой счет допущенные недостатки, если они допущены по его вине. Устранение недостатков производится в сроки, согласованные Сторонами. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего полномочного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика (мотивированного отказа). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
При отказе Исполнителя от составления или подписания акта, фиксирующего недостатки Заказчик составляет акт в одностороннем порядке. Устранение недостатков Исполнителем производится в срок, установленный указанным актом.
Не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства от 26.12.2011г. № 1137.
В случае досрочного расторжения Договора, а также в иных случаях – по требованию Заказчика или Исполнителя составляется Акт сверки взаиморасчетов. Срок подписания Акта сверки взаиморасчетов составляет 4 (Четыре) рабочих дня с момента его получения.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующей Стороны. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика, что, при необходимости, подтверждается копией выписки банка Заказчика.
Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
Права и обязанности Сторон
В полном объеме и своевременно передать Исполнителю все необходимые документы и материалы, соответствующие действующим Нормам и Правилам, а также предоставлять Исполнителю в ходе выполнения работ/оказания услуг иную информацию, необходимую для надлежащего исполнения работ/оказания услуг по Договору.
Произвести оплату выполненных Исполнителем работ/оказанных услуг в порядке, указанном в разделе 3 Договора.
Уведомлять Исполнителя об изменении действующих на территории Заказчика правил контрольно-пропускного режима.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
Во всякое время проверять ход и качество выполнения работ/оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, если таковой будет предъявлен Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ/оказанных услуг.
Не допускать сотрудников Исполнителя на территории Заказчика в случае несоблюдения правил контрольно-пропускного режима, действующих на объектах Заказчика.
Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
По своему выбору в случаях, когда работы/услуги выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ/услуг, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования:
Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу/услугу цены;
Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
Соблюдать правила контрольно-пропускного режима, действующие на объектах Заказчика. С указанными в настоящем пункте правилами представитель Исполнителя, ответственный за выполнение работ по Договору, обязан ознакомиться у Заказчика под роспись.
Выполнить работу/оказать услугу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Выполнить Работу лично. Привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет полную ответственность за все действия третьих лиц, как за свои собственные.
Выполнить работу/оказать услугу в срок, предусмотренный Договором.
Назначить в трехдневный срок с момента заключения Договора представителей, ответственных за выполнение работ/оказание услуг по Договору, уведомив об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих объем их полномочий.
Информировать Заказчика о ходе и качестве исполнения Договора не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения соответствующего письменного запроса.
Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ/оказанных услуг по Договору.
В случае, если Заказчиком будут обнаружены дефекты в выполненных Исполнителем работах, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения цены Договора в согласованный Сторонами в акте срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении №1 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
Заключить на период выполнения работ/ оказания услуг в интересах Заказчика договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников организации со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей на каждого работника без увеличения сметной стоимости услуг, с включением в договоры следующих рисков:
-Смерти в результате несчастного случая
-Постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
4.3.12. Исполнение всех видов работ по монтажу, замене и техническому обслуживанию оборудования производятся на территории Заказчика.
Исполнитель не вправе без согласия Заказчика:
Отступать от требований, содержащихся в Техническом задании (Приложение №2 к Договору) и других исходных данных, предоставляемых ему Заказчиком.
-
Выполнить работы досрочно.
Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работы/оказанию услуги или ограничивать её выполнение.
Сроки выполнения работ/оказания услуг
Работы, предусмотренные п. 1.1. Договора, которые требуют замены запасных частей, деталей, узлов, комплектующих Оборудования, замены программного обеспечения и т. д., производятся Исполнителем не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем заявки.
Для выполнения работ / оказания услуг сотрудниками Заказчика направляется Заявка по форме, согласованной в Приложении № 3. В Заявке указываются: описание работ и место проведения работ.
Исполнитель не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Заявки, должен направить Заказчику по электронной почте (__________) копию полученной Заявки c отметкой о том, что Исполнитель получил заявку и готов выполнить указанные в заявке работы / услуги в сроки, установленные в Техническом задании (Приложение № 2). Данная отметка должна быть подписана руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом и скреплена печатью Исполнителя. В случае не подтверждения заявки в течение одного рабочего дня, Заявка считается принятой Исполнителем и его согласием со всеми условиями выполнения работ / оказания услуг.
В случае если по технологии производства на работы потребуется большее количество времени или потребуется заказ комплектующих и/или запчастей у производителя последних, сроки выполнения работ будут уточняться после обнаружения неисправности при условии обязательного направления Исполнителем уведомления в адрес Заказчика на адрес электронной почты, указанной в п. 5.2 с обоснованием необходимости в увеличении сроков выполнения работ по конкретной заявке Заказчика. Максимальная продолжительность устранения неисправности – не более 2 (двух) месяцев (в случае заказа и доставки оригинальных запасных частей с завода-изготовителя). Получение письменного согласия Заказчика на продление срока, предусмотренного п.5.1. Договора, обязательно. При этом срок начала работ устанавливается со дня получения соответствующего письменного согласия Заказчика.
При увеличении объемов работ / услуг по решению Заказчика, более чем на 5 (пять) % от установленных Техническими требованиями, Исполнитель при необходимости продления сроков выполнения работ / оказания услуг по Договору уведомляет Заказчика об этом в письменном виде.
Исполнитель обязан оповестить Заказчика о завершении работ / выполнения услуг по Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки и другие подобные обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
В случае продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор по письменному уведомлению другой Стороны не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением Договора вследствие указанных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (Тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Требования к оформлению документов
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями норм ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные НК РФ сроки, Заказчик в праве отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, информирует другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. Срок замены счет - фактуры Стороной, направившей Счет-фактуру с нарушениями, составляет 2 (Два) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
Положения настоящего раздела не подлежат применению в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2. НК РФ.
Использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи, при подписании любых документов, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, не допускается.
Документы, переданные посредством факсовой, электронной связи будут иметь юридическую силу при условии, если выбранный способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (ч. 2 ст. 434 ГК РФ) и что не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания документа Сторонами будет произведен обмен оригинальными экземплярами.
Оговорка о соблюдении миграционного законодательства
При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Исполнителем для выполнения Работ по Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае нарушения установленных настоящим разделом обязательств Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные в связи с этим Заказчиком, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.
Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для выполнения Работ по Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство, а также по иным основаниям, согласно действующим на Объекте Заказчика правилам пропускного режима. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по Договору.
Ответственность Сторон
При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в форме пени в размере 0,1% от общей стоимости работ/услуг по Договору за каждый день просрочки.
Исполнитель обязуется соблюдать требования к страхованию работников организации от несчастных случаев. В случае невыполнения данных требований заказчик вправе взыскать с исполнителя неустойку в размере 50 000 рублей.
В случае нарушения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных п.1.7. Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере стоимости использованной запасной части/комплектующей детали.
Уплата предусмотренной Договором неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения своих обязательств и возмещения убытков в полном объеме.
В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 11.7 настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (приложение №8 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 11.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушение сроков ее предоставления, а также предоставления такой информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
Разрешение споров
В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.
В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный срок, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
11.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №8 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения.
Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
11.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №9 к настоящему Договору.
11.12. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
11.13. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 11.11 настоящего соглашения, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 11.11 настоящего соглашения, Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
Привлечение Субподрядчиков/Субисполнителей
Список Субподрядчиков (Субисполнителей), согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 10 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков (Субисполнителей), Исполнителю необходимо выполнить требование, указанное в п. 3. настоящей Статьи.
От Исполнителя ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Исполнителя.
Исполнитель вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков (Субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика (Субисполнителя) для выполнения Работ.
При привлечении Субподрядчиков (Субисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о договоре с Субподрядчиком/Субисполнителем в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
В случае если привлекаемые Субподрядчики (Субисполнители) относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика (Субисполнителя) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением Заказчика «О закупке товаров, работ, услуг».
При этом Исполнитель обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (Субисполнителей), до их привлечения к работе по настоящему Договору.
Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
Исполнитель обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками (Субисполнителями) договоры условия, предусмотренные Статьями 1, 2, 7, 11 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Исполнитель обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками.
Оговорка о конфиденциальности
13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
Заключительные положения
Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон и скрепляемого печатями. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Все Приложения к Договору подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями и являются неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону о своем намерении путем направления соответствующего уведомления на указанные в разделе 13 Договора почтовые адреса.
Сторона, при изменении ее адресов, банковских реквизитов, а также иных данных, предусмотренных разделом 13 Договора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить письменное уведомление, подписываемое уполномоченным представителем и скрепляемое печатью, контрагентам о произошедших изменениях. Сторона, исполнившая обязательства во исполнение Договора с использованием прежних данных и реквизитов, до получения соответствующего уведомления, считается исполнившей свое обязательство надлежащим образом.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 июня 2016 года.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
Юридический адрес: 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Международный аэропорт Шереметьево
Почтовый адрес: 141426, Московская обл., Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево, а/я 7
ИНН 5047058580
КПП 509950001
Расчетный счет: 40702810300000005369
в Банк «ВБРР» (АО) г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810900000000880
БИК 044525880
ОГРН 1045009550376
|
Исполнитель:
« __________________ »
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.: факс:
ИНН
КПП
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК
ОГРН
|
Заказчик
Генеральный директор
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
__________________ /А.Н.Рябенко/
М.П.
|
Исполнитель
Генеральный директор
« »
__________________ / /
М.П.
|
|
