ДОГОВОР
на выполнение проектно-изыскательских работ № ___________
г. Санкт-Петербург от «____» ________20 __ г.
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть – Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Н.А. Кузина, действующего на основании Устава и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
«Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
«Субподрядная проектно-изыскательская организация» – проектно-изыскательская организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ и услуг по Договору, имеющая лицензии (иные предусмотренные действующим законодательством документы), подтверждающие право выполнения проектных и изыскательских работ.
«Работы» - проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком соответствии с условиями Договора.
«Техническая документация» – комплекс документов, включающих в себя материалы инженерных изысканий и проектную документацию.
«Материалы инженерных изысканий» – результаты изыскательских работ, выполненные для разработки проектной документации, разрабатываемые Подрядчиком в соответствии со СНиП 11-02-96, и включающие в себя топографические материалы с нанесенными ПГП, «красными линиями» и границами землепользования; отчеты об инженерно-геологических изысканиях и иные документы по СНиП 11-02-96 и требованиям согласующих инстанций.
«Проектная документация» - комплект документов, состоящий из графических (чертежи) и текстовых (пояснительная записка) материалов, отвечающих требованиям действующего законодательства, градостроительной документации, технических регламентов, требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей на момент заключения Договора редакции), национальных стандартов РФ, и достаточный для проведения Государственной экспертизы, получения положительного заключения о соответствии Проектной документации требованиям перечисленным выше, утверждения Заказчиком и получения разрешения на строительство.
«Рабочая документация» - проектно-сметная и техническая документация, в состав которой входят рабочие чертежи, объектные и локальные сметы, ведомости объемов строительно-монтажных работ, сводные ведомости в потребности материалов, задания заводам изготовителям, карты на технологические процессы и иная документация, предназначенная для проведения строительных работ на Объекте, разработанная на основании утвержденной Заказчиком Проектной документации.
«Договорная цена» – стоимость выполняемых работ по договору, согласованная Сторонами.
«Государственная экспертиза» – оценка соответствия Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям федерального законодательства по охране объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также полноты и качества инженерных изысканий для выполнения Проектной и Рабочей документации на строительство объекта.
«Организации по проведению Государственной экспертизы» - уполномоченные на проведение Государственной экспертизы органы исполнительной власти, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития РФ.
«Задание на проектирование» - договорной документ, разрабатываемый Подрядчиком совместно с Заказчиком, утверждаемый Заказчиком (Приложение №1 к Договору), содержащий сведения об основании для разработки Проектной и Рабочей документации, указания о порядке, сроках, составе Работ и услуг подлежащих выполнению Подрядчиком, а также информацию об исходных данных и технических условиях на проектирование, составленное в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
«Объект» – автозаправочный комплекс, включая здания, строения, сооружения, сети и системы инженерного обеспечения, транспортные коммуникации (МАЗС).
«Окончательный платеж» - заключительный платеж по финансовым обязательствам согласно Договору, в том числе оплата выполненных работ, компенсация нанесенного ущерба, возмещение причиненных убытков, уплата неустоек, штрафов.
«Подрядчик по СМР» - организация любой организационно-правовой формы, имеющая лицензию (иные предусмотренные действующим законодательством документы), подтверждающую право выполнения соответствующих строительных работ, осуществляющая по договору строительного подряда работы по строительству (капитальному ремонту, техперевооружению, реконструкции) объекта, включая выполнение строительно-монтажных работ, монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие, связанные с ними работы и услуги.
«Техническая экспертиза» – экспертиза Технической документации, проводимая Заказчиком.
«Дополнительные работы» – работы определенного вида и в определенном объеме, подлежащие выполнению Подрядчиком в связи с корректировкой Заказчиком исходных данных и выполняемые на основании отдельного Дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ.
«Дополнительное (-ые) соглашение (-я)» – документ (-ы), оформленный (-ые) в той же форме, что и договор, содержащий (-ие) изменения и / или дополнения к условиям договора, являющийся (-еся) неотъемлемой частью последнего.
«Соглашение о конфиденциальности» – документ, в соответствии с которым Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного обязательства любой из Сторон по такой передаче).
«Авторский надзор за строительством» - надзор автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия градостроительных, архитектурно - планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения объекта строительства, принятым в рабочем проекте объекта строительства решениям.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства в установленные сроки:
- подготовить опросные листы на поставку оборудования компримированного газа (КПГ), в соответствии с утвержденными форматами МАЗС;
- принять участие в рассмотрении оферт от поставщиков оборудования КПГ;
- разработать принципиальные технологические схемы размещения оборудования КПГ;
- разработать типовой раздел рабочей документации «Технологические схемы КПГ», в соответствии с утвержденными форматами и выбранным типом оборудования;
- получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности разработанной документации;
- передать Техническую документацию и оригиналы согласований Заказчику.
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке, предусмотренном Договором.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ:
Начало работ: ____________________
Окончание работ: __________________
Сроки начала и окончания работ устанавливаются в Календарном плане.
3.2. Задержка сроков, произошедшая не по вине Подрядчика (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Подрядчику право на продление срока выполнения работ при подписании Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения. При этом продление срока выполнения работ не может превышать срок соответствующей задержки
3.3. Задержка сроков, произошедшая по вине Подрядчика, не дает Подрядчику право на продление срока выполнения работ.
3.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика (органов экспертизы) составляет 5 рабочих дней.
СТАТЬЯ 4 . ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Стоимость выполняемых работ по Договору (договорная цена) составляет _______________________ (__________________.), в том числе НДС18% - _____________руб. (____________________ ), определенная по сметам, составленным на основании Сборников базовых цен на проектно-изыскательские работы.
4.2. Договорная цена, указанная в Протоколе согласования Договорной цены (Приложение №4 к Договору), и определенная на основании сметных расчетов, объединенных Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение №5 к Договору), является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев выполнения Подрядчиком дополнительных работ по согласованию Сторон, оформленному в виде Дополнительного соглашения.
При получении отрицательного заключения экспертизы промышленной безопасности плату за повторное проведение осуществляет Подрядчик.
4.3. Заказчик в 30-дневный срок с даты подписания Договора производит выплату Подрядчику аванса в размере 20 % (двадцати %) от Договорной цены, то есть________________руб., __ коп. (______________). Зачет аванса производится при оплате выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Договора.
4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору, оформленного в соответствии с п. 9.6. настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае предоставления ненадлежаще оформленной документации в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, и оформленного счета-фактуры до устранения замечаний в его оформлении.
4.6. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.7. Днем исполнения обязательств по оплате признается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Подрядчика.
СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. Подрядчик может для выполнения работ привлекать субподрядные проектно- изыскательские организации.
5.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень субподрядных проектно-изыскательских организаций (Приложение № 6) с указанием выполняемых ими Работ. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывает Субподрядные проектно-изыскательские организации или дает мотивированный отказ. В случае выполнения проектно-изыскательских работ субподрядной проектно-изыскательской организацией не согласованной Заказчиком, Заказчик вправе не принять результаты работы данной субподрядной проектно-изыскательской организации и повторного выполнения данной работы согласованной с Заказчиком субподрядной проектно-изыскательской организацией
5.3. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядных проектно-изыскательских организаций, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядных проектно-изыскательских организаций.
5.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядными проектно-изыскательскими организациями.
5.5. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых для производства Работ по Договору Субподрядных проектно-изыскательских организаций всех необходимых разрешений, лицензий и свидетельств о допуске к выполнению указанных Работ.
СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
В соответствии с Договором Подрядчик:
6.1. Выполняет работы в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г., ГОСТа 21.101-97 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации, в сроки определенные календарным планом выполнения работ.
6.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работы обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ. Причиной отказа может быть некомплектность/не качественность документации или несоответствие Заданию на разработку проектной документации, Спецификации, Перечню применяемого оборудования и требованиям нормативной документации.
6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4. Подрядчик обязуется назначить Главного инженера проекта для организации разработки проектно-сметной документации и технического руководства проектными и изыскательскими работами на протяжении всего периода проведения изысканий, корректировки проектной документации, строительства, ввода в действие объекта, освоения производственных мощностей и авторского надзора.
СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик:
7.1. Представляет Подрядчику исходные данные и материалы. Номенклатура и сроки представления исходных данных и материалов, выдаваемых Заказчиком, приведены в Приложении № 3.
7.2. Принимает на себя обязательства по разработке Задания на разработку проектной документации, Перечня применяемого оборудования и календарного плана производства работ совместно с Подрядчиком.
7.3. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и порядке, предусмотренном ст.4 Договора и Дополнительными соглашениями к нему.
7.4. После разработки Подрядчиком Технической документации проводит ее внутреннюю Техническую экспертизу в течение 10 рабочих дней.
7.5. Имеет право передавать управление договором с его стороны другому юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия договора. Имущественную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Заказчик, а не его доверенное лицо.
7.6. Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период проведения изысканий, проектирования, строительства, ввода в действие объекта, освоения производственных мощностей и авторского надзора.
СТАТЬЯ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
8.1.Подрядчик разрабатывает в соответствии с настоящим договором Техническую документацию, включающую в себя опросные листы, типовые технологических схемы, рабочую и сметную документацию (Техническая документация).
8.2. В пределах договорной цены Подрядчик предоставляет Заказчику предусмотренную Договором Техническую документацию в количестве и составе:
- 4 (четыре) экземпляра Технической документации на бумажном носителе;
- 4 (четыре) экземпляра Технической документации на двух электронных носителях в формате AUTOCAD;
8.3. По договоренности Сторон, оформляемой дополнительным соглашением к настоящему Договору, Подрядчик за дополнительную плату производит тиражирование и передачу Заказчику Технической документации (отдельных ее разделов) сверх количества экземпляров, установленных в п. 8.2. настоящего Договора.
8.4. В пределах договорной цены Работ, предусмотренной п. 4.1. Договора Подрядчик вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:
8.4.1. Для устранения недостатков в Технической документации, обнаруженных Заказчиком, экспертными органами либо Подрядчиком по СМР:
- при согласовании Технической документации, а также при проведении экспертизы Технической документации;
- при строительстве Объекта;
- в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, который установлен Гражданским кодексом РФ.
8.4.2. Для изменения и корректировки Технической документации, связанной с изменением в период действия Договора законодательства Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также нормативных документов, регулирующих строительство.
8.5. В случаях предусмотренных п.8.4. Договора, изменения и/или дополнения в Техническую документацию вносятся Подрядчиком по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки. Предельный срок внесения изменений и/или дополнений в Техническую документацию не может составлять более 10 рабочих дней.
8.6. В случаях необходимости выполнения работ, не предусмотренных Заданием на разработку проектной документации и Перечнем применяемого оборудования, дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком путем заключения Дополнительного соглашения к договору.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Приемка выполненных работ по Договору производится Заказчиком поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ в следующем порядке:
9.1.1. Подрядчик направляет Заказчику комплект Технической документации и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.
Передача Заказчику результатов основных и дополнительных работ в целом осуществляется по сопроводительным документам Подрядчика. Момент передачи документации Заказчику определяется датой получения результатов Работ, указанной на сопроводительных документах (накладной).
9.1.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Технической документации обязан принять результаты и провести внутреннюю экспертизу Технической документации.
9.2. При отсутствии замечаний Заказчик принимает Техническую документацию и направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ.
9.3. В случае обнаружения недостатков в Технической документации Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки результатов работ и/или проведения экспертизы (п. 9.1.2. Договора), направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки этапа работ с перечнем замечаний и сроков их устранения.
9.4. Подрядчик устраняет недостатки в Технической документации в порядке, предусмотренном в п.8.4. Договора, в согласовываемые Сторонами сроки. При этом такие сроки не могут превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком замечаний Заказчика.
9.5. После устранения Подрядчиком недостатков в Технической документации Заказчик проводит приемку результатов работ в порядке, предусмотренном п.9.1.-9.3. Договора.
9.6. Приемка Работ по Договору в размере 80% от общей стоимости выполняемых Работ, производится Заказчиком после получения в полном объеме разработанной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, согласований, а также представленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ. Акт сдачи-приемки работ по Договору подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Подрядчиком положительных заключений экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и представления Подрядчиком проектной документации стадии «Рабочая документация» и сметной документации.
СТАТЬЯ 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
10.1. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса РФ, и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам Проектной документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на Проектную документацию для использования на территории всего мира.
Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Проектной документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на проектную документацию от автора (соавторов) к Заказчику.
10.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
10.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Технической документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.
10.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Проектной документации.
СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 5 (пять) лет с момента прекращения его действия.
11.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
11.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
12.2. Ответственность Подрядчика:
12.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации.
12.2.2. При обнаружении недостатков в Технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Техническую документацию в согласованный Сторонами срок.
В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,01 % стоимости Договора за каждый просроченный день.
12.2.3. Подрядчик несет ответственность и компенсирует Заказчику ущерб в следующих случаях:
а) при невозможности достижения показателей, предусмотренных в проектной документации, к моменту ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки,
б) если по вине Подрядчика в период эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе проектной и другой Технической документации, разработанной Подрядчиком по Договору, обеспечение их надежности и несущей способности,
в) будет нанесен вред здоровью людей и/или окружающей природной среде и недрам.
12.2.4. Подрядчик компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Подрядчиком основных и дополнительных работ, в том числе в случаях:
а) причинения ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной по Договору работы;
б) убытков, понесенных Заказчиком, в связи с авариями и разрушением объектов, явившихся следствием реализации выполненной по Договору работы;
в) убытков, понесенных Заказчиком, из-за ошибок Подрядчика при выдаче заключений, согласовании и проведении экспертизы Технической документации.
12.2.5. Подрядчик в пределах стоимости договора, на основании решения суда, компенсирует ущерб, понесенный Заказчиком из-за превышения сроков выполнения работ по вине Подрядчика.
12.2.6. При нарушении установленных Договором сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый просроченный день, пеню в размере 0,1% стоимости невыполненной Подрядчиком работы (этапа).
12.2.7. В случае нарушения сроков устранения недостатков в Технической документации, установленных п.8.5. Договора или в Дополнительных соглашениях к нему, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по этапу, в котором были выявлены недостатки в Технической документации, за каждый день просрочки).
12.2.8. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения, допущенные субподрядными проектно-изыскательскими организациями и привлекаемыми консультантами (физическими лицами).
12.3. Ответственность Заказчика:
12.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных ст.4 Договора, свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости не оплаченных выполненных работ;
12.4. При расторжении Договора по своей инициативе Заказчик в одностороннем порядке уплачивает Подрядчику на день расторжения стоимость выполненного и согласованного Заказчиком объема работ.
12.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения работ, предусмотренных по настоящему договору, за исключением случая расторжения Договора.
12.6. Подрядчик не несет ответственность за обнаружение, нахождение, вывоз или уничтожение опасных материалов на площадке строительства (взрывоопасные, токсичные, легковоспламеняющиеся и т.п. материалы).
СТАТЬЯ 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.
13.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.
СТАТЬЯ 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для предъявления претензий и срок для ответа на претензии устанавливается в 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий.
14.2. При не урегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п.14.1 Договора, они передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно статье 35 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации.
14.3. В период арбитражного разбирательства Подрядчик обязан продолжать выполнение Договора, а Заказчик – оплачивать выполненные работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.
СТАТЬЯ 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Договор вступает в силу с момента подписания его последней из Сторон.
15.2. Договор утрачивает свою силу после его полного исполнения Сторонами и проведения взаиморасчетов.
15.3. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к нему.
15.4. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.
15.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:
15.5.1. В случае, когда Подрядчик:
а) необоснованно не приступает к выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ, и задержка составила свыше 10 (десяти) календарных дней;
б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения (окончания) работ (этапов работ), предусмотренных календарным планом выполнения работ свыше 10 (десяти) календарных дней;
в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ в срок, согласованный Заказчиком;
г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования.
15.5.2. В случае лишения Подрядчика лицензии на выполнение Работ, ее аннулирования или окончания срока действия лицензии, или прекращения действия выданного Подрядчику саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению указанных Работ.
15.5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 16.5. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
15.6. Подрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
а) если Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком работ сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней;
б) если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных и материалов не предпринял меры по предоставлению качественных исходных данных и материалов;
в) возникновения иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемой им работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
15.7. В случае одностороннего расторжения договора Сторона-инициатор обязана направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
15.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать Заказчику:
- акт о прекращении работ;
- исполнительную смету фактически выполненного объема работ;
- акт сверки взаиморасчетов.
Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки взаимозачетов по настоящему договору либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.
15.9. Окончательный расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сверки взаимозачетов.
Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, и возмещение убытков Подрядчику Заказчиком не производится.
15.10. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10 (Десятидневный) срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Договора.
15.11. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения работ по Договору нового Подрядчика с момента расторжения Договора.
15.12. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, подрядчик возмещает убытки, причиненные досрочным расторжением Договора. Убытки взыскиваются в судебном порядке.
15.13. В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику расходы, понесенные им в связи с расторжением Договора, в пределах выполненного объема работ.
15.14. Все положения Договора и приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.
16.2. Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов.
16.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика и два экземпляра для Заказчика.
16.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчик последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты gpnsz@spb.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.16.5. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Задание на проектирование на __ л.
Приложение № 2. Календарный план выполнения Работ на __ л.
Приложение № 3. Перечень исходных данных, выдаваемых Заказчиком на __ л.
Приложение № 4. Протокол договорной цены
на выполнение работ на __ л
Приложение № 5. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ на __ л
Приложение № 6. Перечень Субподрядных проектно-
изыскательских организаций на __ л.
Приложение № 7 Антикоррупционное обязательство на __ л.
СТАТЬЯ 18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Наименование организации:
Заказчик:
Наименование организации:
Заказчик Подрядчик
ЗАО «Газпромнефть – Северо-Запад» ______________________
Генеральный директор Генеральный директор
_________________/Н.А. Кузин/ _______________/______________/
М.П. М.П.
|
