Договор подряда №151-р/2016 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
|
Скачать 382.67 Kb.
|
6. Порядок сдачи и приемки работ 6.1. ПОДРЯДЧИК извещает ЗАКАЗЧИКА за 3 (Три) дня до начала приемки о готовности выполненных скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить ее за свой счет. 6.2. По завершении всех Работ ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме уведомить ЗАКАЗЧИКА о готовности Работ к сдаче. 6.2.1.До сдачи объекта ПОДРЯДЧИК несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. 6.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п.6.2. настоящего Договора, осмотреть с участием ПОДРЯДЧИКА выполненные Работы и при отсутствии замечаний ЗАКАЗЧИКА Стороны подписывают Акт выполненных работ. 6.3.1. При обнаружении недостатков в Работе Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках с указанием характера таких недостатков, объема, срока, необходимого для их устранения. При этом недостатки Работы подлежат устранению за счет ПОДРЯДЧИКА. 6.4. ЗАКАЗЧИК, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 6.5. Приемка Работ после устранения недостатков осуществляется в соответствии с п.6.3 Договора. 6.6. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом ПОДРЯДЧИКА в 10-тидневный срок после их обнаружения. ПОДРЯДЧИК устраняет их в совместно согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок. 6.7. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Договора или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 7. Сроки выполнения работ и действия Договора 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств, определённых настоящим Договором. 7.2. Срок выполнения Работ предусмотрен настоящим Договором и составляет 50 календарных дней. 7.2.1. Дата начала выполнения работ, обусловленных Договором: «__» ________ 2016 года. 7.2.1.1. В случае если на дату, указанную в п.7.2.1 настоящего Договора, сумма аванса не была перечислена ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, дата начала работ передвигается до даты перечисления аванса ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 7.2.2. Дата окончания выполнения работ, обусловленных Договором: «__» _______ 2016 года. 7.2.2.1. В случае, если дата начала выполнения работ, указанная в п.7.2.1. настоящего Договора была передвинута до даты перечисления аванса ЗАКАЗЧИКОМ, дата окончания выполнения работ, указанная в п.7.2.2. настоящего Договора, пропорционально продлевается на число дней задержки начала выполнения работ. 7.3. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер ≥12 м/с, мороз ниже - 20º С), которые влекут за собой невозможность выполнения Работ по настоящему Договору, Сторонами составляется двусторонний Акт о приостановлении работ - на время существования указанных условий. При этом срок окончания выполнения Работ по Договору продлевается на число дней, зафиксированных Актами. Перенос сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 7.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки исполнения Договора продлеваются. Сроки и договорная цена в этом случае уточняется Сторонами в дополнительном соглашении. 7.5. Любая задержка, возникшая по вине ЗАКАЗЧИКА и ограничивающая возможность ПОДРЯДЧИКА выполнить свои обязательства в установленные Договором сроки, фиксируется двусторонним актом и позволяет ПОДРЯДЧИКУ пересмотреть сроки сдачи окончания Работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 7.6. С согласия Заказчика Подрядчик имеет право сдать выполненные Работы досрочно. 8. Порядок расторжения Договора 8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также п.п. 3.4.2., 3.4.3., 8.3., 8.4. настоящего Договора. 8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 8.3. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях: - задержки ПОДРЯДЧИКОМ выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, увеличивается более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней; - снижается качество работ, предусмотренных проектом производства работ, в результате нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора; - аннулирования, прекращения действия Свидетельств на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство работ. 8.4. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях: - остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причине, не зависящей от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий три месяца; - утраты ЗАКАЗЧИКОМ возможности дальнейшего финансирования ремонтных работ. 8.5. В случае расторжения Договора по причине невыполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает причиненные убытки, включая документально подтвержденную упущенную выгоду. 9.Форс - мажор 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению. 9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок до 3 (Трех) дней уведомить другую сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств. 9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 9.6. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств. 9.7. Если состояние невыполнения обязательств длится более двух месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязанности возместить другой Стороне возможные убытки, известив об этом другую Сторону за 20 (Двадцать) дней до даты расторжения. При этом ПОДРЯДЧИК не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения настоящего Договора, указанной в извещении, возвращает ЗАКАЗЧИКУ полученный аванс пропорционально объему невыполненных работ и имущество ЗАКАЗЧИКА. 10. Гарантийные обязательства 10.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за качество выполняемых Работ. 10.2. Срок гарантии на Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц. 10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначает независимую экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Расходы по проведению экспертизы несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ Договора. 10.4. Гарантии ПОДРЯДЧИКА: 10.4.1. При производстве работ ПОДРЯДЧИК несет всю ответственность, связанную с обеспечением на предоставляемой ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ части Объекта РТРС необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала, привлеченного ПОДРЯДЧИКОМ и задействованного в выполнении, инспекции или приемке работ. 10.4.2. Любая ситуация, возникшая по вине ПОДРЯДЧИКА и представляющая угрозу здоровью людей, находящихся на Объекте РТРС, или любое нарушение ПОДРЯДЧИКОМ, его работниками, поставщиками правил охраны труда, пожарной и санитарной безопасности может служить, по усмотрению ЗАКАЗЧИКА, основанием для того, чтобы приостановить работы, проводимые с нарушением указанных правил, до момента устранения нарушений. В любом случае ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за допущение с его стороны нарушения законодательства. 10.4.3. ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет обеспечить свой персонал, а также персонал поставщиков средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности. 10.4.4. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда. 10.4.5. ПОДРЯДЧИК несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска. 10.4.6. ПОДРЯДЧИК гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего договора; - своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. 11. Порядок разрешения споров 11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (Десять) календарных дней со дня получения. 11.2. В случае если разногласия не урегулированы Сторонами в срок, определенный п.11.1 Договора, каждая из Сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Оренбургской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 12. Антикоррупционная оговорка 12.1. ПОДРЯДЧИКУ известно о том, что РТРС ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных действий проявлений культуру. 12.2. ПОДРЯДЧИК подтверждает, что он ознакомился с Положением об антикоррупционной политике РТРС, Кодексом деловой этики и корпоративного поведения работников РТРС, удостоверяет, что он полностью понимает положения указанных документов, и обязуется обеспечивать соблюдение антикоррупционных требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений должности лиц, работников, посредников и агентов. 12.3. В случае возникновения у РТРС подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса, РТРС в адрес ПОДРЯДЧИКА направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. После письменного уведомления, РТРС имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено ПОДРЯДЧИКОМ в течение пятнадцати рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 12.4. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1 настоящего Договора действий и/или неполучения РТРС в установленный пунктом 12.3 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, РТРС имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 12.5. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, РТРС вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 13. Заключительные положения 13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в форме дополнительных соглашений и считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 13.1.1. Все предусмотренные Договором заявления, извещения и другие документы, направляемые Сторонами друг другу, должны быть совершены в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьеров по адресам Сторон, указанным в Договоре. В случаях, не терпящих отлагательства, допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 13.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 13.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставленные Сторонами друг другу и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер. 13.4. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. 13.5. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно в письменной форме информируют об этом друг друга. 13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для ПОДРЯДЧИКА, один для ЗАКАЗЧИКА. 13.7. Приложение к данному Договору является его неотъемлемой частью: 13.7.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу КТПМ и РЛНД системы электроснабжения станции РТС Претория - на ___ л.; 13.7.2. Приложение № 2. Локальный сметный расчет на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу КТПМ и РЛНД системы электроснабжения станции РТС Претория - на ____ л.; 13.7.3. Приложение № 3. Календарный план работ – на ___ л. |
Похожие:
 |
Документация по запросу предложений Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, поставку оборудования по объекту: «Реконструкция... |
 |
На выполнение проектных работ, поставку оборудования, выполнение... Ивкэ информационно вычислительный комплекс электроустановки (успд, концентратор и т п.) |
|
Техническое задание На выполнение пусконаладочных работ по проекту... Основной формой деятельности головной наладочной организации является заключение ею договора единого подряда на выполнение всего... |
|
Техническое задание на выполнение монтажных и пусконаладочных работ... Подраздел 1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов |
|
Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ Подраздел 1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов |
|
Проект договора подряда на проведение строительно-монтажных работ |
|
Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, поставке... Выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования, пуско-наладка и техническое освидетельствование по объекту |
|
Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях... Подраздел 1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов |
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору... Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования... |
|
Документация о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также приобретение оборудования для организации коммерческого... |
|
Конкурсная документация открытый конкурс по выбору Подрядчика на... Директор краевого государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования |
|
Муп «вгэс» информирует о проведении запроса котировок на Заключение... Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой материалов по объекту: «Строительство... |
|
Договор подряда № г. Санкт-Петербург 201 г Типовая форма договора подряда на выполнение работ по капитальному/текущему ремонту объекта |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также приобретение оборудования для организации коммерческого... |
|
Поставка источника бесперебойного питания, материалов, выполнение... |