ДОГОВОР № ______
на выполнение подрядных работ по разборке бетонных стенок бассейна над уровнем пола для реконструкции объекта: «Нежилые помещения общей площадью 1467,5 кв.м., (1 этаж - №№ 1-76, I, 2 этаж - №№ 3-21,I) расположенные по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 51».
г. Сыктывкар ______- г.
ОАО «Сыктывкарский Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тимшина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________, заключили между собой договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Подрядчик выполняет подрядные работы по разборке бетонных стенок бассейна над уровнем пола для реконструкции объекта: «Нежилые помещения общей площадью 1467,5 кв.м., (1 этаж - №№ 1-76, I, 2 этаж - №№ 3-21,I) расположенные по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 51», в соответствии с утвержденной локальной сметой №8 (Приложение №1).
Подрядчик обязуется выполнить все работы, согласованные Сторонами в настоящем Договоре, собственными силами и средствами, из собственных материалов.
Локальная смета №8 на работы по разборке бетонных стенок бассейны над уровнем пола, составленная на основании проекта, разработанного ООО «Строй-Прогресс» в 2015 году для реконструкции административного здания по ул. Коммунистической, д. 51 в г. Сыктывкаре с целью изменения планировки, заказ 37-15, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и согласовывается сторонами в установленном порядке.
Неотъемлемой частью настоящего договора будут также являться любые другие документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены как приложения к настоящему договору.
2. Стоимость работ и порядок расчётов.
Стоимость работ по договору определяется на основании локальной сметы №8 и составляет ______________ руб. (__________________________) НДС _____________________
В случае обнаружения Подрядчиком необходимости в проведении дополнительных работ Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика. Дополнительные работы оплачиваются Подрядчику только при наличии дополнительного соглашения к Договору. Стоимость дополнительных работ рассчитывается в соответствии с Порядком определения стоимости Работ, согласованным Сторонами.
Оплата работ Заказчиком производится по факту их выполнения на основании предоставленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.3 ст.168 и ст.169 Налогового кодекса РФ. Счёт-фактура представляется Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ. Моментом окончания работ считается дата подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При ненадлежащем оформлении счёта-фактуры срок платежа продлевается на время замены Подрядчиком соответствующего документа.
Заказчик осуществляет оплату принятых Работ в течение 6-ти (шести) месяцев после получения от Подрядчика указанного оригинального счёта-фактуры.
2.6. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
2.7. По требованию любой из сторон может быть проведена сверка взаиморасчётов.
2.8. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации".
Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания договора.
3.2. Срок окончания работ: в течение семи рабочих дней с даты начала работ.
3.3. Фактической датой окончания Работ является дата подписания соответствующего акта о приемки выполненных работ.
4. Обязанности Подрядчика.
4.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные разделом 1 договора, надлежащим качеством, в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.
4.2 Подрядчик предоставляют Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в полном объёме в 2-х экземплярах.
4.3 Подрядчик обязан обеспечить:
4.3.1 Производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами;
4.3.2 Надлежащее качество выполнения работ.
4.3.3 Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ, а также рациональное использование территории, выполнение работ в надлежащей спецодежде и с применением надлежащих средств индивидуальной защиты в соответствии с регламентом управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, действующими в организации Заказчика:
4.3.4 Известить Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на месте выполнения работ и принять все меры для их устранения;
4.3.5 Подрядчик обязан выполнять требования ИППБ 05-12 «Инструкция по пожарной безопасности для работников сторонних организаций» при производстве работ по данному договору.
4.3.6 Выполнить прочие обязательства в соответствии с настоящим Договором.
5. Обязанности Заказчика.
5.1. Заказчик передаёт Подрядчику утверждённую к производству работ локальную смету №8, согласованную в установленном порядке со всеми заинтересованными инстанциями.
5.2. Заказчик в установленном разделом 2 настоящего Договора порядке оплачивает выполненные Подрядчиком работы.
5.3. Заказчик обязан обеспечить технический надзор за производством работ и приёмку работ в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.
5.4. Выполнить прочие обязательства в соответствии с настоящим Договором.
6. Ответственность сторон.
6.1. Гарантийный срок составляет 2 года со дня подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта, его частей или неправильной его эксплуатации.
6.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективны факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
6.5. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путём переговоров. В случае не достижения договорённости по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РК.
7. Срок действия договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с ___________ и действует до 31.12.2016, а в части расчетов - до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2 . Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:
7.2.1 Задержка Подрядчиком начала работ более, чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.
7.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
7.3.1 Финансовая несостоятельность Заказчика.
7.4 В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения Договора, расторжение Договора осуществляется в судебном порядке.
8. Реквизиты сторон.
Заказчик: ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
|
|
Подрядчик:
|
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 51
|
|
|
ИНН 1101205944/ КПП 110101001
ОГРН 1121101013054
|
|
|
р/сч. №40702810309000002706
в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ»
к/с 30101810100000000746 БИК 048702746
т/ф (8212)311-969
|
|
|
Генеральный директор
|
|
|
_______________________ К.Ю.Тимшин.
|
|
|
М.п. «____»_____________2016 г.
|
|
|
Приложение №1
к договору на выполнение подрядных работ по разборке бетонных стенок бассейны над уровнем пола для реконструкции объекта: «Нежилые помещения общей площадью 1467,5 кв.м., (1 этаж - №№ 1-76, I, 2 этаж - №№ 3-21,I) расположенные по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 51» от ________ №___________.
«СОГЛАСОВАНО»
|
«УТВЕРЖДАЮ»
|
Смета на сумму:
|
|
руб.
|
Смета на сумму:
|
|
|
|
Директор технический
|
|
|
________________ /______________________ /
|
________________ /________________/
|
|
|
«______»____________________ 20___г.
|
«______»____________________ 20___г.
|
|
|
|
Стройка:
|
Работы по разборке бетонных стенок бассейна над уровнем пола для реконструкции объекта:
|
|
|
«Нежилые помещения общей площадью 1467,5 кв.м., (1 этаж - №№ 1-76, I, 2 этаж - №№ 3-21,I) расположенные по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 51»
|
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
|
(Локальный сметный расчет)
|
на выполнение подрядных работы по разборке бетонных стенок бассейны над уровнем пола
|
Сметная стоимость:
|
|
тыс. руб.
|
Hормативная трудоемкость:
|
|
тыс.чел.ч
|
Сметная заработная плата:
|
|
тыс. руб.
|
Составлена в текущих ценах на 05.2016 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8".
|
№ поз.
|
Шифр, номер норматива, код ресурса
|
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
|
Единица измерения
|
Количество
|
Сметная стоимость в текущих ценах
|
Кол-во механиза-торов
|
на единицу измерения
|
по проектным данным
|
на единицу измерения
|
общая
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Е46-04-006-03
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
|
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
|
100 м2
|
|
0.105
|
|
|
1. 1.
|
З1-1016
|
Рабочий строитель среднего разряда 1,6
|
чел.-ч
|
29.3
|
3.0765
|
|
|
1. 2.
|
З1000-0001
|
Затраты труда машинистов
|
чел.-ч
|
6.84
|
0.7182
|
|
|
1. 3.
|
Х03-0954
|
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
|
маш.-ч
|
6.84
|
0.7182
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Е46-04-003-08
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
|
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
|
1 м3
|
|
6.9
|
|
|
2. 1.
|
З1-1030
|
Рабочий строитель среднего разряда 3
|
чел.-ч
|
34.7
|
239.43
|
|
|
2. 2.
|
З1000-0001
|
Затраты труда машинистов
|
чел.-ч
|
15.89
|
109.641
|
|
|
2. 3.
|
Х04-0504
|
Аппарат для газовой сварки и резки
|
маш.-ч
|
2.44
|
16.836
|
|
|
2. 4.
|
Х05-0102
|
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
|
маш.-ч
|
15.89
|
109.641
|
|
|
(1)
|
|
|
2. 5.
|
Х33-0804
|
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
|
маш.-ч
|
31.78
|
219.282
|
|
|
2. 6.
|
С101-0324
|
Кислород технический газообразный
|
м3
|
2
|
13.8
|
|
|
2. 7.
|
С101-1602
|
Ацетилен газообразный технический
|
м3
|
0.26
|
1.794
|
|
|
|
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Е11-01-011-01
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
|
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
|
100 м2 стяжки
|
|
0.107
|
|
|
3. 1.
|
З1-1022
|
Рабочий строитель среднего разряда 2,2
|
чел.-ч
|
39.51
|
4.22757
|
|
|
3. 2.
|
З1000-0001
|
Затраты труда машинистов
|
чел.-ч
|
1.27
|
0.13589
|
|
|
3. 3.
|
Х03-0954
|
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
|
маш.-ч
|
1.27
|
0.13589
|
|
|
(1)
|
|
|
3. 4.
|
Х11-1301
|
Вибратор поверхностный
|
маш.-ч
|
9.07
|
0.97049
|
|
|
3. 5.
|
С402-0005
|
Раствор готовый кладочный цементный марки 150
|
м3
|
2.04
|
0.21828
|
|
|
3. 6.
|
С411-0001
|
Вода
|
м3
|
3.5
|
0.3745
|
|
|
|
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Е11-01-011-02
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
|
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|
100 м2 стяжки
|
|
0.107
|
|
|
4. 1.
|
З1-1022
|
Рабочий строитель среднего разряда 2,2
|
чел.-ч
|
0.5
|
0.0535
|
|
|
4. 2.
|
З1000-0001
|
Затраты труда машинистов
|
чел.-ч
|
0.21
|
0.02247
|
|
|
4. 3.
|
Х03-0954
|
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
|
маш.-ч
|
0.21
|
0.02247
|
|
|
(1)
|
|
|
4. 4.
|
Х11-1301
|
Вибратор поверхностный
|
маш.-ч
|
2.32
|
0.24824
|
|
|
4. 5.
|
С402-0005
|
Раствор готовый кладочный цементный марки 150
|
м3
|
0.51
|
0.05457
|
|
|
|
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП
|
|
|
|
|
296.74
|
|
5.
|
Е69-15-1
(Приказ № 197 от 14.05.2012)
|
Затаривание строительного мусора в мешки
|
1 т
|
|
0.2
|
|
|
5. 1.
|
З1-1010
|
Рабочий строитель среднего разряда 1
|
чел.-ч
|
1.03
|
0.206
|
|
|
5. 2.
|
С101-5983
|
Мешки полипропиленовые (50 кг)
|
шт.
|
20
|
4
|
|
|
|
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Т01-01-01-041;
(Приказ № 354 от 20.07.2011)
|
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|
1 т груза
|
|
13.2
|
|
|
6. 1.
|
З1-1010
|
Рабочий строитель среднего разряда 1
|
чел.-ч
|
0.5777
|
7.62564
|
|
|
6. 2.
|
Х40-0051
|
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
|
маш.-ч
|
0.29
|
3.828
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
в т.ч. Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Сметная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Т03-01-01-018;
(Приказ № 354 от 20.07.2011)
|
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 18 км
|
1 т груза
|
|
13.2
|
|
|
7. 1.
|
Х40-0004
|
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т
|
маш.-ч
|
0.126
|
1.6632
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
|
|
|
|
|
|
|
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 2; %=99 - по стр. 3, 4; %=70 - по стр. 5)
|
|
|
|
|
|
|
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=51 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5)
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
|
|
|
|
|
|
|
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
НР с К=0.94
|
|
|
|
|
|
|
СП с К=0.9
|
|
|
|
|
|
|
Всего с НР и СП без НДС
|
|
|
|
|
|
Составил:
|
|
Проверил:
|
|
|
(должность, подпись, Ф.И.О)
|
|