ДОГОВОР №_____
на техническое обслуживание автотранспорта
г. Сосновый Бор Ленинградская область « ___» ______________ 2016г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно – исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице____________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему.
«Рабочий день» - определяется по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем.
«Гарантийный срок» - период времени, в который Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ или услуг, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Гарантийные сроки на выполняемые Исполнителем работы указаны в Приложении № 10 к Договору.
«Дефекты/недостатки» - любые отступления в работах от требований нормативных документов к качеству и полноте работ.
«Представитель Заказчика» - лицо, надлежащим образом уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
«Представитель Исполнителя» - лицо, надлежащим образом уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
«Тариф /расценки Исполнителя» - номенклатура используемых запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору с фиксированной в рублях ценой (Приложение № 11 к Договору).
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять работы по:
- техническому обслуживанию автомобилей иностранного производства, с предоставлением всех необходимых запасных частей и материалов, согласно перечню автотранспорта (Приложение №2);
- техническое обслуживание климатических установок, установленных на автотранспортных средствах, с предоставлением всех необходимых запасных частей и материалов, согласно перечню автотранспорта (Приложение №3);
в соответствии с требованиями изложенными в Техническом задании (Приложение №1).
Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание автомобилей (в том числе климатических установок) выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.
1.3. Техническое обслуживание, автомобилей Заказчика производятся на территории Исполнителя по адресу: ___________________.
1.4. Время нахождения в техническом обслуживании, согласно регламентируемым производителем автотранспортного средства нормам трудоемкостей технологических операций. Данный срок согласовывается с Заказчиком на этапе сдачи автомобиля в техническое обслуживание, при оформлении заказ-наряда.
Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Техническое обслуживание автомобилей Заказчика производятся по предварительной заявке Заказчика, направленной Исполнителю письменно (посредством факсимильной или электронной связи). Стороны согласовывают день и время прибытия автомобиля Заказчика на территорию Исполнителя. Заказчик обязан предоставить транспортное средство, а Исполнитель принять его в согласованное время.
2.2. Определенный в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля объем работ по техническому обслуживанию каждого автомобиля и состав используемых запасных частей и расходных материалов указывается в заказ-наряде.
2.3. Прием автомобиля Заказчика производится Исполнителем по акту приема-передачи транспортного средства (Приложение №5 к настоящему Договору), в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указываются его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Исполнителя.
2.4. Техническое обслуживание автомобилей Заказчика осуществляются с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя.
2.5. В случае, если на момент приема автомобиля на техническое обслуживание у Исполнителя отсутствуют запасные части, детали и материалы, без использования которых выполнение работ невозможно, то Исполнитель в срок не более 3х рабочих дней, обязан предпринять все необходимые меры по приобретению запасных частей, деталей, материалов. Датой начала выполнения работ является дата поступления соответствующих запасных частей, деталей и материалов Исполнителю, о чем делается отметка в заказ-наряде. В случае если в процессе технического обслуживания выявлена необходимость замены деталей, отсутствующих у Исполнителя, срок технического обслуживания увеличивается на время поставки таких деталей.
2.6. Доставка автомобилей от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет.
2.7. Стоимость работ определяется п. 5.2. Договора на основании тарифов (расценок) Исполнителя (Приложение №11) и указываются в заказ-наряде.
Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, не может превышать цен, установленных официальным дилером марки транспортного средства.
2.8. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
2.9. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ только после подписания Сторонами заказа-наряда.
2.10. В заказ-наряде стороны определяют сроки выполнения работ, учитывая при этом сроки поставок запасных частей, механизмов, узлов, агрегатов.
2.11. Продление сроков технического обслуживания автомобилей Исполнителем допускается только с согласия Заказчика.
2.12. Об окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) и делает отметку в заказ-наряде. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) акта выполненных работ.
2.13. Исполнитель оказывает услуги собственными силами.
2.14. Детали и узлы, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику (представителю Заказчика).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами Исполнителя, регулирующими вопросы технического обслуживания автомобиля, с требованиями завода-изготовителя транспортного средства и с соблюдением сроков, установленных заказ-нарядом.
3.1.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Сторонами заказ-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.
3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ, а также сертификаты на запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении работ.
3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Исполнителя для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ с соблюдением представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности.
3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.
3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Исполнителя (за личные вещи, оставленные в салоне транспортного средства, Исполнитель ответственности не несет).
3.1.8. Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов, возникающих в результате проведения технического обслуживания автотранспорта Заказчика, на территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации самостоятельно или при помощи специализированных организаций, за свой счет.
3.1.9. Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.10. Исполнитель обязуется представить документы, указанные в разделе 11 настоящего Договора в установленный Договором срок.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. В случаях, когда исполнение работ по настоящему Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
3.2.4. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности не предоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору, препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.3. В случае возникновения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
3.4.2. Своевременно и в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за выполняемые им работы.
3.4.3. Предоставить своему представителю доверенность, оформленную надлежащим образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и получать документы (в том числе на право подписания условий заказ - наряда, акта приема-передачи транспортного средства, акта выполненных работ, и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3.5 Заказчик имеет право:
3.5.1. Требовать от Исполнителя качественного выполнения работ по техническому обслуживанию автомобиля.
3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные Исполнителем.
3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказ-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении им в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Исполнителем контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактического завершения работ по настоящему Договору Исполнитель письменно (посредством факсимильной или электронной связи) уведомляет Заказчика об их завершении.
4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ (Приложение №6 к настоящему Договору), подписываемому Сторонами.
4.4. Заказчик обязан в течение 3х дней с момента получения извещения Исполнителя проверить с участием Исполнителя комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказ - наряде, принять результат выполненных работ и забрать автомобиль.
4.5. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
4.6. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан по их обнаружении известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.8. При отсутствии обоснованных претензий со своей стороны Заказчик подписывает акт выполненных работ и передает один экземпляр Исполнителю. В случае, если в указанный срок Заказчик не подпишет акт выполненных работ и не предъявит свои возражения, работы по техническому обслуживанию считаются выполненными надлежащим образом и в указанном объеме и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора при предъявлении Исполнителем счета на оплату выполненных работ.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма настояещего Договора составляет ( ) рублей,
в том числе НДС ( %) ( ) рублей.
Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора самостоятельно определяет потребность в выполняемых работах и объем необходимых для выполнения работ. Исполнитель не вправе требовать оплаты по Договору и/или возмещения каких-либо убытков и затрат Исполнителя при отсутствии у Заказчика необходимости в работах.
5.2. Стоимость работ устанавливается на основании утвержденных расценок Исполнителя и определяется исходя из стоимости нормо-часа, трудоемкости (количества нормо-часов, установленных заводом-изготовителем транспортного средства, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору) с учетом стоимости запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору (Приложение №11.-11.9).
5.3. Стоимость работ по техническому обслуживанию является твердой и неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев уменьшения стоимости, с заключением соглашения о расторжении Договора по фактически выполненным работам.
5.3. На основании заказ-наряда и акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату, а также передает накладную, счет-фактуру.
Счет-фактура оформляется в соответствии со ст. 168-169 НК РФ, а так же в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. в действующей редакции.
5.4. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ при получении Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.5. Для оперативного обмена информацией Стороны направляют друг другу документы посредством факсимильной и электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте.
Факс Заказчика: (813-69) 2-36-72
Факс Исполнителя: __________________
Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и совершения иных действий в рамках настоящего Договора, отражен в Приложении № 7.
5.6. Условия о сверке взаимных расчетов:
5.6.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
5.6.2. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2х экземплярах.
5.6.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней, акт сверки считается принятым Исполнителем.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ и используемых для технического обслуживания автомобиля запасных частей (оборудования) и материалов, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
6.2. Исполнителем по Договору устанавливаются гарантийные сроки указанные в Приложении №10, с учетом указанных ниже предельных сроков:
- в отношении результата работ по техническому обслуживанию не менее 30 дней при условии пробега не более 2 000 км;
- в отношении материалов и запасных частей, гарантийные сроки устанавливаются заводом-изготовителем.
6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за небрежного или неквалифицированного обращения с автомобилем при его эксплуатации, хранении или перевозке, а также на случае естественного износа.
6.4. Указанные сроки исчисляются с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
6.5. При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) по вине Исполнителя Заказчик направляет Исполнителю извещение с требованием принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель Исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в извещении, а если такой срок не указан - в течение 5 календарных дней с момента получения Исполнителем извещения.
6.6. В случае неявки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в извещении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий представителя Исполнителя, и/или уклонении представителя Исполнителя от подписания указанного акта, Заказчик имеет право составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в одностороннем порядке. При этом такой односторонний акт признается надлежащим доказательством наличия зафиксированных в нем дефектов (браков, неисправностей).
6.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счёт, если эти дефекты не являются следствием некачественной эксплуатации автомобиля Заказчиком. Срок по устранению дефектов согласовывается сторонами дополнительно, но не должен превышать ________ дней.
6.8. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик также вправе в соответствии со ст. 720 Гражданского кодекса РФ назначить экспертизу, которая составит соответствующее заключение, фиксирующее дефекты (недоделки) и их характер, а также устанавливающее виновное в их возникновении (наличии) лицо (лиц), что не исключает право Сторон разрешить разногласия в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
7.2.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
7.2.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.2.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.3. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.4. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, - в течение гарантийного срока.
7.5. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказ-наряде, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ, выполняемых в соответствии с заказ-нарядом, за каждый день нарушения срока.
В случае нарушения Исполнителем срока предоставления оригиналов надлежаще оформленных актов, счетов-фактур Заказчик праве предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % от стоимости работ, в отношении которых своевременно не представлены Акты выполненных работ, за каждый день просрочки их предоставления.
7.7. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от общей стоимости этапа работ за каждый день просрочки.
7.8. В случае, если Заказчик не заберет автомобиль с территории Исполнителя в установленный п. 4.4. Договора срок, Исполнитель вправе выставить счет за ответственное хранение автомобиля, из расчета __________ рублей за одни сутки хранения.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные операции любого характера, запрещение экспорта и импорта, постановления Правительства, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, направления претензий.
9.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров, направлением претензий. Срок ответа на претензию 30 дней с момента получения. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию дело передается на рассмотрение в Третейский суд при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», если они входят в Госкорпорацию «Росатом».
В противном случае дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 год.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае существенного нарушения Исполнителем условий Договора. К существенным нарушениям могут относиться: нарушения срока исполнения от 3 календарных дней и более, неоказание услуг к строго определенному сроку (утрата интереса Заказчика), отсутствие необходимых документов (сертификатов, лицензий, и т.д.). Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Заказчика в течение 10 календарных дней со дня получения другой Стороной такого требования.
10.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ более чем на 10 рабочих дней.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.
11.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьими лицами возможна только по письменному согласованию сторон (за исключением случаев, когда представление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
11.3. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.
11.4. Условия о раскрытии сведений о Исполнителе:
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Исполнителя, указанные в Приложении №8 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»______201_г., (Приложение №12) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Исполнителя, направленные с адреса электронной почты ________________ на адреса электронной почты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» foton@niti.ru, popova_av@niti.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
- При изменении Сведений одной из Сторон, Сторона, изменяющая свои данные, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, изменяющей свои данные.
- Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
- В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора по решению суда.
Договор считается расторгнутым с даты получения стороной, отказавшейся от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
12.2. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
12.3. Каждая сторона направляет почтовую корреспонденцию в адрес другой стороны по адресам, указанным в разделе 14 настоящего договора. При изменении адресов и/или иных реквизитов сторон, указанных в разделе 14 настоящего договора стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. В случае возврата почтовой корреспонденции предприятием связи по причине отсутствия и/или отказа в получении корреспонденция (счета и т.п.) считается полученной надлежащим образом и в соответствии с условиями договора.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6 Противодействие коррупции:
12.6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции;
12.6.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
12.7. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по Договору.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Техническое задание;
Приложение №2 Список транспортных средств Заказчика;
Приложение №3 Список транспортных средств Заказчика, с клим. установками;
Приложение №4 Форма заказ-наряда;
Приложение №5 Форма акта приема-передачи транспортного средства для технического обслуживания;
Приложение №6 Форма акта выполненных работ;
Приложение №7 Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и совершения иных действий в рамках настоящего договора;
Приложение №8 Форма предоставления информации о цепочке собственников;
Приложение №9 Форма представления информации по принадлежности Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства;
Приложение №10 Информация о гарантийных сроках;
Приложение №11 Тарифы/расценки Исполнителя на техническое обслуживание автомобиля. (Приложение 11.1-11.8).
Приложение №12 Форма акт передачи документов
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
ИНН 4714000067, КПП 472650001,
188540, г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл.,
Копорское шоссе, д. 72
р/с 40502810655360100226,
БИК 044030653,
к/с 30101810500000000653
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК»
г. Санкт-Петербург.
|
Исполнитель:
|
|
Заказчик:
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
___________________ В.А. Василенко
«____» _____________ 20______г.
м.п.
|
Исполнитель:
______________________________
«____»______________20____г.
м.п.
|
|
|