С гбуз ск «Петровская рб» на поставку лекарственных средств для предоставления мер социальной поддержки детям в возрасте до 3-х лет для обеспечения
|
Скачать 365.37 Kb.
|
|
КОНТРАКТ №0054-322 с ГБУЗ СК «Петровская РБ» на поставку лекарственных средств для предоставления мер социальной поддержки детям в возрасте до 3-х лет для обеспечения государственных нужд Ставропольского края Идентификационный код закупки – 172261700910226170100100690690000323 г. Светлоград «13» июня 2017 года ГБУЗ СК «Петровская РБ», выступающее от имени бюджетного учреждения и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Попова А.П. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "Дента-Люкс" , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ромазанова Ю.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, по итогам электронного аукциона № 0321300168017000054 - ЭА (протокол комиссии ГБУЗ СК «Петровская РБ» от 26.05.2017 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные средства для детей до 3-х лет (далее – товар) в количестве и по цене, указанной в спецификации (Приложению 1), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 1.2. Сроки и объемы каждой отдельной поставки регулируются фактическими потребностями Заказчика. 1.3. Поставляемый товар должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого Перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Обязательно наличие копий сертификатов или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений. 1.4. Товар должен иметь остаточный срок годности на день поставки не менее 60 процентов от срока, указанного производителем. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Поставить товар Заказчику партиями по заявке Заказчика, на условиях, изложенных в контракте в строгом соответствии со спецификацией. 2.1.2. Передать Заказчику товар надлежащего качества (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации и подтверждаться регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, другими документами, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям), в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте с документами на русском языке, необходимыми для дальнейшего использования товара. 2.1.3. Поставляемый товар должен быть в оригинальных целостных упаковках. Упаковка товара, способная предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя. Наименование и маркировка на упаковке поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и требованиям, указанным в спецификации, а так же сопроводительным документам. 2.1.4. В день поставки предоставить Заказчику счета, счета – фактуры, накладные, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, регистрационные удостоверения и иные документы для осуществления оплаты. 2.1.5. Содействовать проведению экспертизы поставленной продукции, представлять по запросам Заказчика, экспертов, экспертных организаций продукцию, документы, сведения и информацию относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным его этапам. 2.2.Поставщик вправе: 2.2.1. За свой счет без увеличения цены настоящего контракта застраховать товар, являющийся предметом настоящего контракта, от порчи или повреждений, связанных с его изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракт. 2.3.2. Осуществить прием товара с участием представителя Поставщика в соответствии с условиями контракта. Заказчик до подписания товарной накладной проводит экспертизу своими силами и средствами либо с привлечением экспертной группы. Заказчик подписывает товарную накладную в течении 2 (двух) рабочих дней после ее получения или дает мотивированный отказ от подписания ввиду несоответствия качества товара или иных условий предусмотренным контрактом. Товарная накладная подписывается заказчиком только в случае положительного заключения экспертизы качества товара. 2.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, за исключением случаев правопреемства. 2.5. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту. 3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 3.1. Поставщик производит поставку товара отдельными партиями, в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика и в течении 12 часов в случае экстренной необходимости, своими силами и средствами по адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, проспект генерала Воробьева 1, в период с момента заключения контракта до 31.12.2017 года. В рабочие дни с 08-00 до 17-00. 3.2. Датой поставки партии товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи партии товара. Датой окончательной поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи последней партии товара. 3.3. Приемка и оценка качества товара, поставляемого Заказчику, должна осуществляться в соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6 (с последующими изменениями) и от 25.04.1966 г. П-7 (с последующими изменениями), в части, не противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего контракта. С каждым комплектом товара должны поставляться сертификаты качества или декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, счета, счета-фактуры, накладные. 3.4. Транспортировка и хранение товара осуществляется согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 1996 г. № 377 «Об утверждении требований к организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения» (с изменениями от 23 августа 2010 г.). 3.5. Одновременно с поставкой каждой партии товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: счета-фактуры, товарные накладные; надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия; удостоверения качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименование и адрес изготовителя товара, наименование товара, дата изготовления, дата и время конечного срока реализации и другие документы, согласно установленным Госстандартом РФ требованиям, необходимым для дальнейшего использования товара. 3.6. В случае наличия претензий по количеству и (или) качеству товара Заказчик оформляет соответствующую претензию и направляет ее Поставщику с приложением необходимых документов в течение 10 календарных дней с момента оприходования товара. 3.7. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) дней со дня её получения и принять меры к замене товара (в случае поставки некачественного товара), допоставке (в случае недопоставки товара), либо оформить расходные документы на излишки товара. 3.8. Товар, не отвечающий требованиям настоящего контракта, считается не поставленным. 3.9. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными, а товар – поставленным, когда товар надлежащего качества и комплектности полностью получен Заказчиком, и отчетная документация, оформленная надлежащим образом и подписанная, передана Заказчику. 4.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена настоящего контракта составляет: 293 930,19 рублей (Двести девяносто три тысячи девятьсот тридцать рублей 19 копеек), начальная (максимальная) цена контракта: 404 654,95 рублей,); В цену поставляемого товара входят все налоги и таможенные пошлины, расходы на транспортировку до места поставки, погрузочно-разгрузочные расходы, стоимость тары, упаковки и маркировки, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате. 4.2. Оплата товара производится за счет бюджета Ставропольского края на 2017 год) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня поставки отдельной партии товара на основании подписанных приемочных документов (счетов, счетов-фактур, товарной накладной и актов приема-передачи), но не позднее 31.12.2017 г.. 4.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях. 5. Обеспечение исполнения контракта. 5.1. Победитель аукциона в электронной форме предоставляет заказчику до подписания контракта обеспечение контракта в размере 5% НМЦК, может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 статьи 45 Федерального закона, статьи 74 Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий. 5.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1. настоящей документации. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, наименование объекта закупки контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с те, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 5.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: ИНН 2617009102 КПП 261701001 ОГРН 1022600938711 МФ СК (ГБУЗ СК «Петровская РБ» л/с 045.70.135.8) Тип средств 04.01.06 р/с 40601810600023000001 Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 040702001. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. до 50 млн. рублей; в сумме __________ руб. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В)xС, (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С=СЦБ×ДП (где СЦБ – размер ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК×100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени. 6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней с ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере: 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. до 50 млн. рублей; в сумме __________ руб. 6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту. 6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. 7.2. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 7 дней с момента получения некачественного Товара направить Поставщику письменную претензию о качестве Товара. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара. В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика: - возмещения стоимости некачественного Товара; - возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара. 7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии. 7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной. 7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем контракте, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством РФ. |
Похожие:
 |
Н а поставку лекарственных средств для предоставления мер социальной... На поставку лекарственных средств для предоставления мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет |
|
Директор гбуз ск «предгорная рб» Перечень лекарственных препаратов включенных в спецификацию, по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех... |
|
Директор гбуз ск «предгорная црб» Перечень лекарственных препаратов включенных в спецификацию, по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех... |
 |
С гбуз ск «Петровская рб» на поставку лекарственных средств для обеспечения государственных нужд Гбуз ск «Петровская рб», выступающее от имени бюджетного учреждения и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Попова... |
|
На поставку лекарственных препаратов для льготного обеспечения детей... Российской Федерации по итогам аукциона в электронной форме №0321300014416000179 (протокол Единой комиссии по размещению заказов... |
|
На поставку лекарственных препаратов для предоставления мер социальной... «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», по итогам аукциона в электронной форме №0321300132712000035... |
|
О порядке предоставления мер социальной поддержки Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года n 91-оз "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", в целях установления... |
|
Техническое задание форме на поставку лекарственных средств для бесплатного обеспечения ... |
|
Правительство свердловской области постановление от 16 ноября 2010... Вместе с "Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных... |
|
Гбуз нсо "Маслянинская црб" Врач физиотерапевт Предоставление всех мер социальной поддержки, бесплатное сертификационное обучение, корпоративные мероприятия |
|
Правительство свердловской области постановление от 16 ноября 2010... Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года n 91-оз "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", в целях установления... |
|
Правительство свердловской области постановление от 16 ноября 2010... Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года n 91-оз "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", в целях установления... |
|
Правительство свердловской области постановление от 16 ноября 2010... Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года n 91-оз "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", в целях установления... |
|
Правительство свердловской области постановление от 16 ноября 2010... Рганизациях", "Перечнем групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в Свердловской области, которым предоставляются... |
|
Камчатского края Ный регламент предоставления Министерством социального развития и труда Камчатского края государственной услуги по назначению ежемесячной... |
|
Техническое задание на поставку лекарственных средств для бесплатного... |