Раздел I.3. Информационная карта аукциона (ИКА)
Общие сведения
|
1
|
Информация о заказчике
|
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
ИНН 7804327062
Почтовый адрес: 195067,Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 52
Телефон/ факс: (812) 298 33 90
Адрес электронной почты: piskarevka-zak@mail.ru
Ответственный исполнитель: Лебедева Елена Владимировна
|
2
|
Информация о специализированной организации
|
ООО «ИнтерКонсалт».
Место нахождения и почтовый адрес специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7.
Адрес электронной почты специализированной организации: interconsalt2002@mail.ru.
Контактное лицо специализированной организации: Волкова Елена Юрьевна,
т/ф (812) 232-77-93.
|
3
|
Источник финансирования
|
Бюджет муниципального образования МО Пискаревка.
|
4
|
Наименование, вид и предмет аукциона в электронной форме
|
Открытый аукцион в электронной форме № 2/05.04.12
На право заключения контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству территории МО Пискаревка в 2012 году.
|
4
|
Адрес официального сайта
|
http://zakupki.gov.ru
|
5
|
Адрес электронной площадки
|
http://www.sberbank-ast.ru
|
6
|
Дата и время окончания срока подачи заявок
|
26 апреля 2012 года в 09.00 час.
|
7
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
|
03 мая 2012 года
|
8
|
Дата проведения аукциона
|
10 мая 2012 года
|
9
|
Язык аукционной заявки
|
Русский
|
10
|
Валюта, в которой выражены цены
|
Российский рубль
|
11
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта
|
Не установлен
|
12
|
Требования к качеству и техническим характеристикам работ
|
В соответствии с техническим заданием и проектом контракта
|
13
|
Место выполнения работ
|
г. Санкт-Петербург, территория МО Пискаревка в соответствии с Техническим заданием настоящей документации об аукционе
|
14
|
Срок (период) выполнения работ
|
Начало выполнения работ – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объектов для выполнения работ.
Заказчик должен передать объекты Подрядчику по акту передачи объектов для выполнения работ в течение 3 рабочих дней с момента подписания Контракта обеими Сторонами и внесения его в Реестр контрактов.
Окончание выполнения работ - не позднее 31.10.2012 г. Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
|
15
|
Форма, срок и порядок оплаты
|
Форма расчётов: безналичная
Срок и порядок оплаты: Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ пообъектно, на основании представляемых Подрядчиком по каждому подлежащему оплате Объекту документов: счета, счета-фактуры, справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта (форма КС-2) с обязательным приложением к нему актов на скрытые работы, подписанных обеими Сторонами, исполнительной схемы на выполненные работы, журнала производства работ (форма № КС-6), и сертификатов на использованные материалы.
|
16
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
30 173 257 рублей 75 копеек (Тридцать миллионов сто семьдесят три тысячи двести пятьдесят семь рублей 75 копеек).
|
17
|
Порядок формирования цены контракта
|
1.Расходы, включенные в цену контракта: Цена контракта должна учитывать все расходы на выполнение работ, материалы, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, таможенные пошлины, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
3. После определения победителя аукциона на выполнение работ Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона, который определяется путем деления цены предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.
4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения) расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
|
18
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком на основании локальных смет (Приложение №1), составленных с требованиями МДС 81-35.2004 на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».
Сметная стоимость определена на основе сборников территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001СПб, утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, зарегистрированных в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) и входящих в сметно-нормативную базу «ГосЭталон 2012», с переходом в текущие цены с индексами КЭРППиТ ВЦ на январь 2012) с индексами января 2012 г.
Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).
При расчете начальной (максимальной) цены контракта цена товаров и материалов, учтенных в смете как мониторинг цен, была определена Заказчиком на основании коммерческих предложений поставщиков и информации, полученной с сайтов поставщиков и производителей.
|
19.
|
Требования к содержанию и составу заявки, инструкция по заполнению заявки
|
Первая часть заявки должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 3.2.2. Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 3.2.3. Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронной форме.
|
20
|
Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком.
|
1) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
3) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
|
21
|
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
|
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлен в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта- 1 508 662 рубля 89 копеек (Один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 89 копеек).
|
22
|
Обеспечение исполнения контракта
|
Размер обеспечения исполнения контракта в открытом аукционе в электронной форме установлен в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта- 9 051 977 рублей 33 копейки (Девять миллионов пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят семь рублей 33 копейки).
|
23
|
Срок подписания и заключения контракта
|
Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме в порядке согласно п.п. 6,7 Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронном виде.
|
24
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
|
Гарантийный срок - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и передачи объекта (результатов работ) в эксплуатацию.
|
25
|
Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком.
|
Не установлены
|
26
|
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов
|
Не установлены
|
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.
Контракт №
на выполнение работ по комплексному благоустройству территории МО Пискаревка
в 2012 году.
Санкт-Петербург «____ » ___________ 2012 г.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации Калиниченко Ирины Владимировны, действующего на основании Устава МО Пискаревка, с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе далее именуемые как «Стороны», заключили настоящий контракт (далее-контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по комплексному благоустройству территории МО Пискаревка в 2012 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, по установленной настоящим Контрактом цене и в установленные настоящим Контрактом сроки, в соответствии со сметами (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем и содержание работ на Объектах и товарами (Приложение № 2), использующимися для выполнения работ.
2. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Бюджет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2012 год.
3. МЕСТО И Срок выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объектов для выполнения работ. Заказчик должен передать объекты Подрядчику по акту передачи объектов для выполнения работ в течение 3 рабочих дней с момента подписания Контракта обеими Сторонами.
3.2. Окончание выполнения работ по настоящему Контракту: не позднее 31.10.2012 г. Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, в установленные настоящим Контрактом сроки.
3.4. Место выполнения работ: территория МО Пискаревка по адресам: ул. Брюсовская, д.6, ул. Брюсовская, д.22, кв.17; ул. Бестужевская, д.30; ул. Печорская, д.10; пр.Мечникова, д.9, д.5, корп.2; пр.Мечникова, д. 3; д. 5, корп. 2; д.8,корп.1 и корп.2; д.10; д. 17; пр.Мечникова, д.10 (пар.3,4,5,6,7); ул. Карпинского, д.23, корп.2 и корп.3, ул.Карпинского, д. 27, корп.2; д. 31, корп.1; ул. Карпинского, д.31, корп.1; д. 23,корп.1; д.23, корп.2 и корп.3; ул.Карпинского, д.31,корп.3, кв.88 (5 пар.); ул.Верности,д.36, кв.14, ул.Верности, д.48; пр.Кондратьевский, д.62, корп.3, д.64, корп.2; ул. Руставели, д.6, ул. Руставели,д.10; ул.Руставели,д.22,корп.3,кв.2; д.16 (торцы к д.14); д.12, д.6; пр.М.Блюхера, д.12, корп.160; пр.М.Блюхера, д.14; пр.Меншиковский,д.5,корп.1(торец к пар.12); ул.Замшина,д.39, корп.2 (4 пар); ст.Пискаревка, д.4; пр. Пискаревский, д.52; пр. Науки, д.75, корп. 2; ул. Брюсовская, д. 8; д. 12; д. 22; пр. Пискаревский, д. 38; ул. Верности, д.44, корп. 3.
4. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет _________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ____% ________________________________ рублей, согласно утвержденным локальным сметам (Приложение № 1).
4.2. Цена Контракта является твёрдой.
Изменение объёма работ и цены Контракта возможны в случаях, порядке и в пределах установленных действующим законодательством в сфере размещения заказа для государственных и муниципальных нужд.
4.3. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ пообъектно, на основании представляемых Подрядчиком по каждому подлежащему оплате Объекту документов: счета, счета-фактуры, справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта (форма КС-2) с обязательным приложением к нему актов на скрытые работы, подписанных обеими Сторонами, исполнительной схемы на выполненные работы, журнала производства работ (форма № КС-6), и сертификатов на использованные материалы.
4.4. Оплате подлежат только фактически выполненные работы по Контракту.
4.5. Окончательный расчет по Контракту производится после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (актов КС-2) по всем Объектам, но не ранее фактического выполнения всего объема работ на всех Объектах.
4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований ГОСТ, СНиП, ТУ и иных нормативно-правовых актов регламентирующих требования к качеству и порядку выполнения работ, а также требований Контракта, технического задания не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.7. Оплата по Контракту производится безналичным платежом, путем перечисления средств платежа на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, за счет средств местного бюджета МО Пискаревка на 2012 год по казначейской системе по мере поступления денежных средств в бюджет.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику Объекты по Акту передачи в работу и всю необходимую для выполнения работ информацию и документацию.
5.1.2. Обеспечить осуществление технического надзора за выполнением работ.
5.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. В случае обнаружения при выполнении работ нарушений условий Контракта или иных недостатков, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив ему срок устранения выявленных нарушений и недостатков.
5.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
5.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить работы по цене, в сроки и с качеством, оговоренными условиями настоящего Контракта.
5.2.2. Выполнить работы за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, сметными расчетами (Приложение №1). Подрядчик самостоятельно доставляет на Объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществляет их приемку, разгрузку и хранение.
5.2.3. Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в технической документации и установленных действующим законодательством.
5.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
5.2.5. Обеспечить уборку территории Объектов после окончания работ на Объектах, в том числе очистку, при необходимости, колодцев сливной канализации в случае их засорения при проведении работ.
5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые препятствуют выполнению работ в срок и с надлежащим качеством.
5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания представителя Заказчика - технического надзора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять выявленные нарушения условий настоящего Контракта.
5.2.8. Обеспечивать сохранность Объектов, материалов и оборудования, находящихся на Объектах в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объектов.
5.2.9. Обеспечивать через представителя Заказчика - технического надзора, возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика, работников технического надзора на Объект, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
Вести установленным порядком журнал учета выполненных работ.
5.2.10. Вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
5.2.11. Сдать каждый Объект (результат выполненных работ) приемочной комиссии, передав при этом через представителя Заказчика всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
5.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения условий настоящего Контракта.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту, как за свои собственные.
5.4.2. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения принятых на себя обязательств.
5.4.3. При выполнении работ на объектах соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. По завершении всех работ на Объектах, Подрядчик извещает Заказчика о готовности Объектов к сдаче в эксплуатацию.
6.2. Представителями технического надзора осуществляется текущий технический надзор за производством работ и приемка выполненных работ.
6.3. Заказчик осуществляет проверку и приемку выполненных работ пообъектно.
6.4. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ устанавливается в 72 часа с момента предъявления выполненных работ Заказчику.
6.5. Сдача Объектов Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами и представителями технического надзора. Передача товаров, использующихся при выполнении работ, осуществляется после их монтажа и ввода в эксплуатацию по акту приема-передачи. Стоимость товаров учитывается в справках о стоимости выполненных работ.
6.6. При обнаружении Заказчиком и представителями технического надзора в ходе приемки Объектов недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за их повреждение.
6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и представителями технического надзора недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
6.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.11. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами и представителем технического надзора.
6.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результаты выполненных работ – 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и передачи объекта (результатов работ) в эксплуатацию.
7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникших на Объектах вследствие:
применения Подрядчиком, при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Контракта, строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий, конструкции)
или технологий выполнения работ, не соответствующих требованиям действующего
законодательства РФ и условиям настоящего Контракта;
выполнения Подрядчиком работ с нарушением условий настоящего Контракта;
халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных настоящим Контрактом.
7.3. Подрядчик, приступает к выполнению гарантийных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая.
7.4. Гарантийным случаем является факт возникновения на Объекте дефекта, явившегося следствием совершения Подрядчиком любого из нарушений, указанных в п.7.2. Контракта.
8. Срок контракта и его прекращение
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
При увеличении продолжительности выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан продлить финансовое обеспечение Контракта на соответствующий срок.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 10.1 настоящего контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего контракта приостанавливается.
10. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ.
10.1. В целях обеспечения исполнения настоящего контракта Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
10.2. Сумма обеспечения исполнения настоящего контракта составляет 9 051 977 рублей 33 копейки (Девять миллионов пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят семь рублей 33 копейки).
10.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
10.4. В случае, если обеспечением исполнения настоящего контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
а) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
б) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
в) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.
г) соответствие поручителя требованиям, установленным подпунктами а), б), в), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договора поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным подпунктами а), б), в), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
д) в случае, если обеспечением исполнения настоящего контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов:
– копии Устава, учредительных документов поручителя;
– копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы- руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
10.5. В случае, если способом обеспечения настоящего контракта Подрядчиком избрана безотзывная банковская гарантия, банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
а) вступает в силу со дня выдачи или со дня вступления в силу контракта;
б) подлежит исполнению при предоставлении бенефициаром: 1. копии контракта, 2. подписанного двумя уполномоченными Заказчиком (бенефициаром) лицами акта, удостоверяющего неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства исполнителем контракта (принципалом);
10.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения настоящего Контракта избрана безотзывная банковская гарантия или контракт поручительства, срок действия соответствующего обеспечения исполнения настоящего контракта должен истекать не ранее 60 (шестидесяти) дней от конечного срока оказания Работ по настоящему контракту, указанного в подпункте 4.1. настоящего контракта.
10.7. В случае, если обеспечением исполнения настоящего контракта Подрядчиком избрана безотзывная банковская гарантия или договорр поручительства, Подрядчик обязан в течение пяти дней после заключения настоящего контракта передать Заказчику по акту приема-передачи подлинные документы об обеспечении исполнения настоящего контракта.
10.8. Сумма обеспечения исполнения настоящего контракта, указанная в п.10.2. настоящего Контракта, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.
10.9. Сумма обеспечения исполнения настоящего контракта указанная в п.10.2. настоящего контракта, подлежит перечислению на счет Заказчика.
10.10.Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем, залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (поручитель, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);
б) если принципал (поручитель, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
в) если принципал (поручитель, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
г) если принципал (поручитель, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
11.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных действующим законодательством для данного вида Работ.
11.3. Подрядчик, нарушивший настоящий контракт, возмещает Заказчику реальный ущерб в полном объеме.
11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящий контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.5. За нарушение сроков начала Работ, сроков устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. Указанные пени взимаются за каждое нарушение в отдельности.
11.6. За иное ненадлежащее исполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом в виде штрафа в размере 5% от цены контракта.
12. Прочие условия
12.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. Выставление письменной претензии с приложением к ней копий документов, подтверждающих изложенные в претензии обстоятельств, обязательно. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней.
При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.
12.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Локальные сметы (Приложение №1) (заполняется согласно приложению № 1 к техническому заданию с учетом коэффициента аукционного снижения)
-Конкретные показатели товаров, использующиеся при выполнении работ (Приложение № 2) (заполняется согласно заявки победителя аукциона)
- Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования МО Пискаревка (Приложение №3).
- Эскиз газонного ограждения (Приложение №4).
13.1 Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
Адрес: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52; тел. 298-33-90; факс 298-33-90;
ИНН 7804327062; КПП 780401001; ОКАТО 40273565000;
Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Санкт-Петербург, БИК 044030001; р/сч № 40204810900000000140
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО Пискаревка, лицевой счет № 02723001740).
13.2 Подрядчик:
Место нахождения____________________________________
Тел/факс: ____________________________________________
ИНН ______________ КПП _______________ ОГРН ________________
Банковские реквизиты: р/сч. ______________________________________
к/сч. __________________БИК _____________ ОКПО ____________ ОКОНХ ______
14.Подписи Сторон:
14.1. Заказчик:
|
|
14.2.Подрядчик:
|
Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
|
|
|
/И.В. Калиниченко/
|
|
/ /
|
М.П.
|
|
М.П.
|
«_____»_________________2012г.
|
|
«_____» ____________ 2012г.
|
|