Документация об аукционе в электронной форме к договору на поставку запасных частей для автотранспортной, тракторной и коммунально-уборочной техники территориальным подразделениям гбу "Ритуал". Закупку проводит гбу «Ритуал»
|
Скачать 1.7 Mb.
|
Статья5. Упаковка и маркировка Товара 5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку и маркировку товара, соответствующую требованиям нормативных правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ, международных стандартов упаковки, и другой нормативно-технической документации, которая обеспечивает сохранность товара. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке. 5.2. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. 5.3. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок/срок годности, иные необходимые для данного вида товара сведения. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Статья 6. Права и обязанности Сторон 6.1. Заказчик вправе: 6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков товара. 6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором. 6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии осуществляемой поставки товара. 6.1.4. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками поставки товара. 6.1.5. Ссылаться на недостатки поставки товара, в том числе в части объема и стоимости поставки товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета ГБУ «Ритуал». 6.1.6. Оплатить Цену Договора (п. 2.1 настоящего Договора), за вычетом неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии со ст. 8. настоящего Договора. 6.2. Заказчик обязан: 6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями Договора. 6.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 6.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 6.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 6.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 6.2.6. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пени) не оплачена. 6.2.7. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: 6.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 6.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 6.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров Условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного товара. 6.2.9. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика платы неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: 6.2.9.1. В течении 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 6.2.9.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 6.3. Поставщик вправе: 6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара по настоящему Договору на основании представленных Поставщиком документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.8. настоящего Договора. 6.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставку в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. 6.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно осуществления поставки товара в рамках настоящего Договора. 6.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору при условии согласования досрочного исполнения Договора с Заказчиком. 6.4. Поставщик обязан: 6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. 6.4.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 6.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке товара и в течение гарантийного срока/срока годности, за свой счет. 6.4.4. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов поставки товара или создать невозможность ее завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) дней после приостановления поставки товара. 6.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора. 6.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. 6.5. В полном объеме за счет собственных средств возместить ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам, в результате исполнения обязательств по Договору. 6.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 6.6.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 7. Гарантии 7.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.4.2 Договора. 7.2. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным. 7.3. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара, но не менее гарантийного срока производителя данного товара. 7.4. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока/срока годности на товар. 7.5. Замена товара с недостатками, выявленными в течение срока годности/гарантийного срока на товар, производится Поставщиком за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от Заказчика мотивированной претензии. Стороны вправе установить иной срок замены товара. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара и/или дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае исправления товара с недостатками гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается. В случае замены товара срок годности/гарантийный срок на такой товар должен соответствовать требованиям п. 7.3. настоящего Договора. Статья 8. Ответственность Сторон 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 8.3. За просрочку предусмотренных Договором обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1 процента от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 8.4. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 процентов от цены Договора, что составляет ____ руб. ___ коп. 8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 8.6. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением или за неисполнение поставщиком своих обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 процентов от суммы неисполненных обязательств по Договору. 8.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 8.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения обязательств и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 8.10. Поставщик в полном объеме за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам и их имуществу в результате выполнения обязательств по договору. 8.11. В случае причинения Поставщиком при выполнении обязательств по договору повреждений и/или ущерба Заказчику, третьим лицам и их имуществу, оплата по Договору производится Заказчиком после устранения Поставщиком указанных повреждений и/или ущерба. 8.12. Поставщик обязан устранить повреждения и/или возместить ущерб в течение 5 (пяти) дней с момента причинения повреждения или ущерба. 8.13. В случае не устранения Поставщиком повреждений и/или ущерба в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения повреждения и/или ущерба, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с 6 (шестого) дня неисполнения обязательства по устранению повреждений и/или ущерба до даты его фактического устранения. Статья 9. Обеспечение исполнения Договора 9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 299 238 (Двести девяносто девять тысяч двести тридцать восемь ) рублей 46 копеек, что составляет 10% от начальной максимальной цены Договора. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться одним из следующих способов: - предоставление банковской гарантии; - внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. 9.2. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Договору Поставщик обязуется переоформить банковскую гарантию, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия. 9.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.1. настоящего Договора, по следующим банковским реквизитам: Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал» Место нахождения: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, д.3 Телефон \ факс: +7 (495) 607-55-47 Электронный адрес: ОГРН: 1157746320555 ИНН: 7743096224 КПП: 774301001 Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Ритуал» л/с 2180941000452020) Р/с 40302810145254000060 ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525000 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»). Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора в качестве залога на срок не менее чем общий срок действия Договора. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сверки расчетов и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. Обеспечение исполнения обязательств по Договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Поставщика по Договору. 9.4. Уплата Поставщиком неустойки (пеней, штрафов) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 9.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. |
Похожие:
 |
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... Соответствие разработанной документации об аукционе в электронной форме федеральному закону от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках... |
 |
Документация об аукционе в электронной форме Соответствие разработанной документации об аукционе в электронной форме федеральному закону от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках... |
|
Закупочная документация по проведению запроса котировок цен в электронной... По проведению запроса котировок цен в электронной форме с целью заключения договора на поставку запасных частей для ремонта автотранспортной... |
|
Описание объекта закупки на поставку запасных частей уаз, газ для... Наименование поставляемых товаров: запасные части для автотранспорта марки уаз, газ гбу рс (Я) «Якутскмедтранс» (далее – Товар) |
|
Описание объекта закупки на поставку запасных частей уаз, камаз,... ... |
|
Описание объекта закупки на поставку запасных частей уаз, камаз,... ... |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... |
|
Аукционная документация для проведения открытого аукциона в электронной... Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей и деталей для ремонта... |
|
Техническое задание на закупку легкового автомобиля для нужд гбу... Москва, ул. Тайнинская, д. 17, к. 1 Гбу «Жилищник Лосиноостровского района», складирование товара в помещения по предварительному... |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная клиническая... |
|
Техническое задание к открытому аукциону в электронной форме на право... Поставка спортивного инвентаря и прочих спортивных принадлежностей для обеспечения спортивного процесса гбу цо "Самбо-70" |
|
Аукционная документация для проведения открытого аукциона в электронной... Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку оригинальных запасных частей для машины:... |
|
Кодекс деловой этики и служебного поведения работников гбу со «Многофункциональный центр» Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения работников гбу со «Многофункциональный центр» для... |
|
Документация об электронном аукционе «Покупка автомобиля lada largus... Настоящее Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд гбу дуванская Райветстанция рб разработано во исполнение Федерального... |
|
Документация запроса котировок в электронной форме на поставку товара,... Документация запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг |
|
Аукционная документация для проведения открытого аукциона в электронной... Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей и расходных материалов... |