Общество с ограниченной ответственностью «СпейсТимСервис»
|
Скачать 0.63 Mb.
|
|
Государственный контракт № 3464-Э/12 на поставку бортового навигационно-связанного оборудования на базе системы ГЛОНАСС для нужд медицинских учреждений Челябинской области в рамках программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы» г. Челябинск «18» октября 2012 г. Министерство здравоохранения Челябинской области, именуемое в дальнейшем – Государственный заказчик, в лице Заместителя министра здравоохранения Челябинской области Уфимцева С.С., действующего на основании приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 05.04.2012г. № 54лс, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпейсТимСервис», именуемое (ый) в дальнейшем - Поставщик, в лице Генерального директора Храмовой А.Е., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1.1 Настоящий государственный контракт (далее именуется - Контракт) заключается по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0169200000312004250-3 от 28.09.2012года) победителем (участником) которого стал «Поставщик». 1.2. По настоящему государственному контракту Поставщик обязуется поставить бортовое навигационно-связанное оборудование на базе системы ГЛОНАСС для нужд медицинских учреждений Челябинской области (далее именуется – оборудование), в количестве – 405 ед. в рамках программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы», а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного оборудования, согласно Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и спецификации (Приложение № 2 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 1.3. Место поставки: Медицинские учреждения Челябинской области (далее именуются – ЛПУ) в соответствии с разнарядкой государственного заказчика (Приложение № 3 к государственному контракту). 2. Права и обязанности сторон 2.1. Права Государственного заказчика: 2.1.1. Государственный заказчик вправе, не принимать оборудование ненадлежащего качества, не соответствующее требованиям, указанным в спецификации (Приложение № 2 к Контракту). 2.2. Обязанности Государственного заказчика: 2.2.1. Оплатить оборудование согласно условиям настоящего контракта. 2.2.2. Зарегистрировать настоящий контракт в реестре государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанный реестр». 2.2.3. К моменту поставки оборудования медицинские учреждения, указанные в Приложении № 3 к настоящему контракту, должны выполнить подготовку автомобилей под монтаж оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудования. 2.3. Обязанности Поставщика: 2.3.1. Осуществить поставку, монтаж оборудования, пусконаладочные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту). Оборудование должно быть упаковано в упаковку, соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность при его транспортировке и хранении. 2.3.2. Передать оборудование свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 2.3.3. Предоставить Государственному заказчику и ЛПУ при поставке оборудования: документы, указанные в п. п. 7.2. п. 7 настоящего контракта. 2.3.4. Обеспечить гарантийные обязательства в соответствии с п.8. настоящего контракта. 3. Цена и общая стоимость контракта 3.1. Цена настоящего контракта составляет 15 147 000,00 (пятнадцать миллионов сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 310 559,32 (два миллиона триста десять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, включая в себя стоимость оборудования, расходы на транспортировку, тару, упаковку, маркировку, хранение, доставку до ЛПУ, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. 3.2. Расчеты с Поставщиком по контракту осуществляются за счет субсидии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию Программы модернизации здравоохранения. 3.3. Цена настоящего контракта на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случая, предусмотренного п. п. 3.4. п. 3 настоящего контракта. 3.4. Государственный заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 4. Порядок расчетов 4.1. Оплата поставленного оборудования осуществляется Государственным заказчиком по безналичному расчету платежным поручением, путем перечисления стоимости поставленного оборудования, с учетом дополнительных затрат, указанных в п. 3.1 проекта контракта, на расчетный счет Поставщика. Форма оплаты – безналичный расчет. 4.2. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (товарно-сопроводительных документов), в пределах предельных объемов финансирования, выделенных Государственному заказчику на текущий период. 5. Обеспечение исполнения контракта 5.1. Исполнение обязательств по государственному контракту обеспечивается банковской гарантией от 08.10.2012 г. №623/1 выданной ООО «Универсальным фондовым банком» в размере 4 726 350,00 рублей (четырех миллионов семьсот двадцати шести тысяч трехсот пятидесяти рублей) 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта. 5.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте. 5.3. Срок действия обеспечения исполнения контракта: - срок начала действия: с момента заключения настоящего контракта; - срок окончания действия: по истечении 30 дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования. 6. Сроки и условия поставки 6.1. Поставка оборудования осуществляется в течение 70 дней с момента заключения контракта согласно план графика поставки оборудования (Приложение № 4 к Государственному контракту), а именно с 19 октября 2012 года по 28 декабря 2012 года. 6.2. Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются в течение 10 дней с даты завершения поставки оборудования, указанной в п. 6.1. п. 6настоящего контракта. 6.3. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе принять оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками оборудования, указанными в спецификации (Приложение № 2 к Контракту). 7. Приемка оборудования 7.1. Передача оборудования осуществляется в медицинские учреждения Челябинской области, указанные в разнарядке Приложении № 3 настоящего контракта. 7.2. После выполнения работ поставляются 3 комплекта документов: акт выполненных работ, товарно-сопроводительные документы (счет – фактура, товарная накладная (ТОРГ - 12), техническая и эксплуатационная документация (технический паспорт изделия, инструкция по эксплуатации (применению) оборудования) (1 комплект документов для ЛПУ, 1 комплект - Государственному заказчику для оплаты, 1 комплект - Поставщику). Документы предоставляются на русском языке. Поставка, монтаж оборудования и пусконаладочные работы без вышеперечисленных документов считаются не надлежаще выполненными и оплате не подлежат до момента передачи Государственному заказчику необходимой документации. 7.3. Оборудование поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2012 г., по комплектации, функциональным и техническим характеристикам, соответствующим техническому заданию и ГОСТ. 7.4. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и предохранять его от атмосферных явлений, каждое изделие (вид изделия) должно иметь индивидуальную упаковку. 7.5. После приемки оборудования производится монтаж и пусконаладочные работы. Датой выполнения работ считается дата подписания представителем ЛПУ и Поставщиком акта выполненных работ. 7.6. В случае обнаружения несоответствия составляется Дефектный акт, копия которого прилагается к претензии о некомплектности. В срок не позднее 10 дней с момента выявления несоответствия Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и своими силами. 7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования до его передачи в ЛПУ лежит на Поставщике. 7.8. Днем исполнения обязательства по Государственному контракту со стороны Поставщика считается его сдача Государственному заказчику и представителю ЛПУ, с подписями акта выполненных работ, с предоставлением Государственному заказчику. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантия Поставщика на оборудование составляет: - гарантийный срок на абонентские терминалы и дополнительное оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара; - гарантийный срок на работы не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Ремонт вышедшего из строя оборудования осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от ЛПУ. 9. Ответственность сторон 9.1. Виновная сторона несёт ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации – Челябинской области. 9.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту. 9.4. Государственный заказчик, при поставке оборудования ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику штраф в размере 0,1 % от стоимости некачественного оборудования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Государственного заказчика о недостатках поставленного оборудования, заменит поставленное оборудование оборудованием надлежащего качества. 9.5. В случае поставки недоукомплектованного оборудования Государственный заказчик вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 5 % от стоимости недоукомплектованного оборудования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Государственного заказчика о недоукомплектованного поставленного оборудования, в течение 3 дней доукомплектует оборудование, либо заменит его. 9.6. В случае полного неисполнения настоящего контракта Поставщик обязан уплатить Государственному заказчику штраф в размере 10 % цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки. 9.7. За некачественное невыполнение монтажа и пусконаладочных работ Поставщик выплачивают Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств. 9.8. В случае несвоевременного выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств. 10.Форс-мажор 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такие как: стихийные бедствия, погодные условия (препятствующие транспортному сообщению между Производителем оборудования, Поставщиком оборудования, Государственным заказчиком) забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по настоящему контракту. 10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 10.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. 11. Срок действия контракта 11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. 12. Порядок разрешения споров 12.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров сторон. 12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области. 12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 13. Дополнительные условия 13.1. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону с обязательным указанием на то, что данное извещение является неотъемлемой частью настоящего контракта. 14. Заключительные положения 14.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 14.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются приложения к нему: 14.2.1. Приложение №1 — Техническое задание; 14.2.2. Приложение №2 — Спецификация; 14.2.3. Приложение №3 — Разнарядка; 14.2.4. Приложение №4 — План график поставки оборудования. |
Похожие:
 |
Уста в Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройэкспорт-Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество» создается в соответствии с... |
|
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 16. 09. 2014... Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр», сокращенно: ООО «укц» |
|
Общество с ограниченной ответственностью Коммунальник Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице Директора Бородина... |
|
Г. Краснодар ""2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «рн-краснодарнефтегаз» Общество с ограниченной ответственностью «рн-краснодарнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
 |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект», в лице Генерального директора Кадацкой Ольги Валерьевны, действующей... |
|
Г. Москва «10» апреля 2008 г. Общество с ограниченной ответственностью «иларавто» Общество с ограниченной ответственностью «иларавто», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Евдокимова П.... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Полуниной... |
|
Договор участия в долевом строительстве № город Тюмень 2017 года... Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице Чистякова Родиона Сергеевича, действующего на... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Двери Эталон» Общество с ограниченной ответственностью «Двери Эталон» в лице генерального директора Банникова Александра Юрьевича, действующего... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» (далее – Управляющая организация), в лице Генерального директора Думкиной... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью в лице Генерального директора, действующей на основании... |
|
Участникам Коммерческого банка «новое время» (Общество с ограниченной... Наименование: Коммерческий банк «новое время» (Общество с ограниченной ответственностью) |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», именуемое в дальнейшем Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице управляющего директора Золотарева... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «кмт-эко»» Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на установки, применяемые в санитарных целях для термохимического уничтожения... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп», в лице Чабаненко Наили Асхатовны, действующей на основании Доверенности... |
|
Положение о Медицинском центре Общества с ограниченной ответственностью «примамед» Общество с ограниченной ответственностью «примамед» осуществляет деятельность по оказанию населению платных медицинских услуг через... |