ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАКАЗУ
Подрядчик обязуется выполнить Работы согласно требованиям Приложения №1 к настоящему Договору, в сроки, указанные в Календарном плане работ к соответствующему Заказу к настоящему Договору.
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением СМР, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора, Проектной документации и/или Техническим требованиям. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
- непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования, недостатков в Проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.
Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения СМР.
По окончании СМР Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и испытания, по актам о приемке выполненных работ, ведомостям установленного и смонтированного оборудования с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
С момента начала СМР и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.
Подрядчик от имени Заказчика осуществляет документальное оформление прав Заказчика на земельные участки и/или объекты инфраструктуры (опоры ВЛЭП, здания, сооружения и т.д.), а также получение разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию на всей территории, где велись Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документации и требованиями нормативных актов, а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований, достаточных для государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект после завершения Работ.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
Подрядчик передает результат строительно-монтажных работ Заказчику по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 с приложениями, подтверждающими объемы выполненных работ представителем Заказчика (техническим надзором) и включающими перечень смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, завизированный материально - ответственным лицом, ответственным за данную Площадку. Подрядчик также оформляет справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны с созданием Узлов доступа УЦН. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:
от Подрядчика:
-
Контактное лицо
|
Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс)
|
|
|
|
|
от Заказчика:
-
Контактное лицо
|
Контактные реквизиты (адрес электронной почты,
телефон, факс)
|
|
|
Стороны настоящим признают, что Подрядчик выполняет Работы, требования к которым согласованы по электронной почте в соответствии с вышеуказанным порядком.
Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения (включая с владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется Подрядчиком в рамках Работ, оказываемых Заказчику по настоящему Договору.
-
ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, включая используемые Материалы.
Гарантийный срок на Узел доступа УЦН составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приёмки Узла доступа УЦН связи Приемочной комиссией по форме КС-14.
Если в период гарантийной эксплуатации Системы связи обнаружатся недостатки и/или дефекты в Оборудовании и выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.
Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчиком об их обнаружении.
При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.
Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Точка доступа не могла нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Проектной документации, Техническими требованиями, условиями настоящего Договора.
Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации или выполненных изыскательских работ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Материалами, определенными Проектной документацией и/или Техническими требованиями, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.
Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Оборудованием, в соответствии с Перечень оборудования, передаваемого в монтаж (Приложение №3 настоящего Договора), включая его доставку до складов Региональных филиалов, которое передается Подрядчику по акту о передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или ведомости передачи оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком акты о передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или ведомость передачи оборудования, не требующего монтажа, а также оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного оборудования Узла доступа УЦН, завизированного материально-ответственным лицом, отвечающим за данную Площадку.
Подрядчик обеспечивает доставку оборудования по адресу расположения Узла доступа УЦН.
Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту о передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по ведомости передачи оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).
9.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ЗАКАЗУ
Подрядчик передает Заказчику за 7 (Семь) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (Пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. Приемка Узла доступа УЦН проводится в соответствии с Методикой приемки технологического оборудования (Приложение №6 настоящего Договора). В случае если СМР выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническими требованиями, Проектной документации и действующими нормативными актами, Стороны по результатам приемки Узла доступа подписывают Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11).
В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора, Заказа, Технических требований и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Узла доступа к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.
При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11), двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки СМР в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11) без замечаний.
За 3 (Три) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Узла доступа, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Узла доступа приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.
Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.
Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных надлежащим образом Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных надлежащим образом Работ.
За нарушение Заказчиком сроков исполнения денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика за каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% (десяти процентов) от суммы неисполненного денежного обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Неустойка за просрочку оплаты Заказчиком аванса по настоящему Договору не начисляется и не уплачивается.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
-
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВА В ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
Подрядчик обязуется привлечь к исполнению Договора субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о котором (которых) были указаны в составе заявки на участие в закупке, предметом которой было право на заключение настоящего Договора в соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является Приложением № ___к Договору.
Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о котором (которых) были указаны в составе заявки на участие в закупке, предметом которой было право на заключение настоящего Договора (далее - субподрядчик из числа МСП), направить информацию о договоре с таким субподрядчиком по форме, приведённой в Приложении №__ к Договору, и в объеме, необходимом для направления в Федеральное казначейство, по адресу электронной почты____________________________ [указать адрес электронной почты лица, ответственного за Договор].
Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора, если к исполнению обязательств привлекается соисполнитель из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о котором (которых) были указаны в составе заявки на участие в закупке, предметом которой было право на заключение настоящего Договора (далее – соисполнитель из числа МСП), направить информацию о таком соисполнителе по форме, приведённой в Приложении №__ к Договору, и в объеме, необходимом для направления Заказчиком в Федеральное казначейство, по адресу электронной почты____________________________ (указать адрес электронной почты лица, ответственного за Договор).
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика из числа МСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, и/или соисполнителя из числа МСП, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком/соисполнителем - субъектом малого и среднего предпринимательства, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.
Непредставление сведений о субподрядчике из числа МСП и/или соисполнителе из числа МСП, предусмотренных условиями Договора, либо предоставление неполной/неточной/не соответствующей действительности информации о таких субъектах малого и среднего предпринимательства, а равно неисполнение обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о котором (которых) были указаны в составе заявки на участие в закупке, предметом которой было право на заключение настоящего Договора, являются существенным нарушением настоящего Договора. В случае существенного нарушения Договора по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, у Заказчика возникает право на расторжение Договора путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении № __ к настоящему Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты изменения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации). Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
-
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.
-
УВЕДОМЛЕНИЯ
Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.
Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе __ настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.
Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц за прием и передачу уведомлений:
от имени Заказчика:
ФИО: __________
адрес: __________
e-mail: __________
от имени Подрядчика:
ФИО: __________
адрес: __________
e-mail: __________
В случае если уполномоченный представитель Стороны, принимающей уведомление, указанный в настоящем пункте, отсутствует по адресу доставки на момент доставки, уведомление может быть получено иным уполномоченным представителем Стороны, наделённым соответствующими полномочиями на основании доверенности.
Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1., дальнейшее заключение Заказов не допускается.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
16.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.
Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 14 Договора.
В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п.15.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд Новосибирской области.
17.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
. Стороны могут отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора. Существенным нарушением настоящего Договора признаётся:
нарушение Подрядчиком обязательств (гарантий) по условиям настоящего Договора, а равно нарушение срока исполнения Подрядчиком какого-либо своего обязательства более чем на 3 (три) месяца;
нарушение Заказчиком срока осуществления платежа, указанного в разделе 3 настоящего Договора, более чем на 3 (три) месяца;
нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты Подрядчику документально подтвержденных и фактически понесенных им расходов, а также предварительного письменного уведомления Подрядчика за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Во избежание сомнений, Стороны устанавливают, что сумма возмещения фактически понесенных Подрядчиком расходов не может превышать стоимости выполняемых Работ, указанных в настоящем Договоре, при этом в расходы Подрядчика не включают затраты на подготовку к выполнению Работ произведенных без согласования с Заказчиком.
17.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
18.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Ростелеком» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики поставщика ОАО «Ростелеком» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Подрядчика.
Статья 1.
В случае возникновения у ПАО «Ростелеком» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, ПАО «Ростелеком» в адрес такого Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления ПАО «Ростелеком» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ПАО «Ростелеком» в установленный статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ПАО «Ростелеком» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, ПАО «Ростелеком» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 3.
В течение срока действия Договора ПАО «Ростелеком» имеет право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчиком, которая относится к настоящему Договору.
ПАО «Ростелеком» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
19.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.
19.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
19.6. Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования), в том числе права на:
- перечисление денежных средств (оплаты);
- передачу в залог имущественных прав по Договору.
В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере ___% (___ процентов) от общей цены Договора.
-
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Технические требования к Узлам доступа УЦН»;
Приложение № 2 «Форма Заказа»;
Приложение №3 «Перечень оборудования, передаваемого в монтаж»;
Приложение №4 «Состав работ и единичные расценки»;
Приложение №5 «Реквизиты Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»;
Приложение №6 «Методика приемки технологического оборудования Узла доступа УЦН».
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
Название организации
ПАО «Ростелеком»
ИНН/КПП
7707049388/770545001
Адрес
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 15
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина, 5
Телефоны
8-383-219-40-01
Факс
8-383-219-40-02
ОГРН
1027700198767
ОКВЭД
64.20.11
Код организации по ОКПО
01161886
Наименование банка
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет
40702810942020002415
Корр. счет
30101810900000000603
БИК
042202603
От Заказчика:
Финансовый директор
___________________/ /
М.П.
От Подрядчика:
(должность) (наименование подрядной организации)
___________________/ /
М.П.
Приложение № 1
к Договору № __________
от «____» ________ 2016 год
Технические требования к Узлам доступа УЦН
Техническая политика
проектирования и строительства узлов доступа в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в ПАО «Ростелеком»
(Редакция 3)
Москва
2016
|
