Порядок, сроки выполнения и приемки работ
Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены в графике производства работ (приложение 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик направляет Заказчику на согласование перечень оборудования (по форме приложения
5 к настоящему Договору), акт приемки выполненных работ по унифицированной форме
КС-2 и справку о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3, составленные на основании журнала по унифицированной форме КС-6а, график производства работ на следующий месяц, а также комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы
и чертежи, заключения лабораторий и т.д.).
Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие
при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика
или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации, технического задания (приложение 1 к настоящему Договору)
и строительных норм и правил.
Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) календарных дней
до подписания акта приёмочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору) 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.
Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в п. 3.4, должен рассмотреть и подписать их либо направить свои мотивированные возражения.
При отсутствии комплекта исполнительной документации
на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения лабораторий и т.д.) работы, предъявленные к оплате, считаются не исполненными
и оплате не подлежат.
После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.7 настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику полный комплект отчетной документации, оформленный
в соответствии с действующим законодательством и нормативами, и акт приёмочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика указанных документов Заказчик совместно с Подрядчиком рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным
в настоящем Договоре и отчетной документации.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ
в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие
с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет
об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и утверждает 2 (два) экземпляра акта приёмочной комиссии
о приёмке в эксплуатацию, один из которых направляет Подрядчику.
Утвержденный Заказчиком и подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию, полный комплект отчетной документации, оформленный в установленном порядке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет
на оплату стоимости настоящего Договора являются основанием для окончательной оплаты Подрядчику выполненных работ.
В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
6 к Договору).
Право собственности на законченные работы переходят к Заказчику начиная с момента подписания обеими уполномоченными Сторонами акта приёмочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору).
Стоимость работ и порядок оплаты
Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании сметного расчета (по форме приложения 7 к настоящему Договору) и составляет _________________________________________.
Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора
и включает в себя стоимость оборудования, материалов, а также все затраты, издержки
и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Аванс_________________________________________________________.
Документы на оплату по выполненным работам, подписанные
и утвержденные Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного месяца при условии соблюдения пункта 3.2 настоящего Договора. В случае
не поступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а также их оплата, переносятся на следующий календарный месяц.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании
и в пределах надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами перечня оборудования (по форме приложения 5 к настоящему Договору), акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), а при окончательной оплате акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору)
и полного комплекта отчетной документации оформленной в установленном порядке
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счетов
и счетов-фактур при условии соблюдения п. 4.3 Договора, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата выполненных работ производится за вычетом аванса.
Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации.
-
Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5 % от суммы задолженности.
Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования).
Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/субподрядчиков).
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору), при которых были использованы материалы/установлено оборудование.
Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку
на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства
и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет
12 месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии (по форме приложения
3 к настоящему Договору).
В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком
при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней
со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае если в результате действия/бездействия Подрядчика
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/бездействия Подрядчика
(его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред
(в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ, в течение 10 дней
с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки
работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.
Изменение и расторжение Договора
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненных обязательств (работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.
Конфиденциальность
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
Разрешение споров
Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п. 10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Обеспечение исполнения Договора
Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения
№8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ
по настоящему Договору.
Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.2 настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.
В случае нарушения Подрядчиком условий раздела статьи
11 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Прочие условия
После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты
их получения.
Любое уведомление, сообщение или информация, связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления,
а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу № __________.
Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – «Форма технического задания»
Приложение 2 – «Форма графика производства работ»
Приложение 3 – Форма акта приёмочной комиссии»
Приложение 4 – «Форма информации о контрагенте»
Приложение 5 – «Форма перечня оборудования»
Приложение 6 – «Форма акта о закрытии Договора»
Приложение 7 – «Форма сметного расчета»
Приложение 8 – «Форма банковской гарантии».
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
|
___________________________________
(название организации)
|
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
|
Адрес:
|
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
|
Тел.:
|
факс: (499) 500-68-67
|
факс:
|
ИНН 7712040126
|
ИНН
|
КПП 997650001
|
КПП
|
р/с № 40702810400020106099
|
ОГРН
|
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
|
р/с
|
к/с № 30101810400000000225
|
к/с
|
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
|
БИК
|
БИК 044 525 225
|
Электронный адрес __________________
|
Электронный адрес __________________
|
|
От Заказчика: От Исполнителя:
__________________________ ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.) (наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/ _____________/________________/
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
Окончание типовой формы
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений А.Л.Шариков
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
|
Перечень основных требований
|
Содержание требований
|
1
|
Наименование работ
|
|
2
|
Заказчик
|
ОАО «Аэрофлот»
|
3
|
Адрес выполнения работ
|
|
4
|
Основание для разработки технического задания
|
|
5
|
Техническая характеристика объекта (площадь, этажность, назначение и т.д.)
|
|
6
|
Основные требования
к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.)
|
|
7
|
Описание работ
- виды и условия выполняемых работ;
- тип, вид применяемого оборудования, материалов
и т.д.;
- требования к технологии производства работ;
- требования по безопасности;
- требования по надежности;
- условия эксплуатации;
- специальные условия и т.д.
|
|
8
|
Особые условия выполнения работ
|
|
9
|
Исполнительная документация (состав, условия передачи
и т.д.), паспорта и сертификаты
|
|
От Заказчика: От Исполнителя:
__________________________ ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.) (наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/ _____________/________________/
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
|
Наименование работ и затрат
|
Срок начала выполнения работ
|
Срок окончания выполнения работ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
От Заказчика: От Подрядчика:
______________________________ ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.) (наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/ _____________/________________/
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
УТВЕРЖДАЮ
Инициалы, фамилия
« » ______________ 20___ г.
АКТ
приёмочной комиссии
___________________________________________
(наименование объекта/работ)
«____» __________________г.
Приёмочная комиссия, назначенная ОАО «Аэрофлот» указанием
от ______№_____ в составе:
председатель комиссии – представитель Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия) (должность)
члены комиссии – представители Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия) (должность)
члены комиссии – представители Подрядчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия) (должность)
Установила:
|
