Проект




Скачать 429.46 Kb.
НазваниеПроект
страница1/4
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
  1   2   3   4
Приложение № 1 к документации об аукционе

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_____
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности (включая системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, стационарные и ручные металлообнаружители, стационарные кнопки и мобильные брелоки тревожной сигнализации) для нужд Арбитражного суда Орловской области

г. Орел «__» _________ 2017 г.
Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Орловской области Бумагина Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ____________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона, результаты которого отражены в протоколе от «__» ______ 2017 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обеспечивает ежемесячное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности (включая системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, стационарные и ручные металлообнаружители, стационарные кнопки и мобильные брелоки тревожной сигнализации) (именуемые в дальнейшем - технические средства) для нужд Арбитражного суда Орловской области по ул. Максима Горького, д. 42 в г. Орле в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему контракту, а Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем безопасности зданий и помещений Арбитражного суда Орловской области, расположенных по адресу г. Орел, ул. Максима Горького, д.42 и заключается в периодическом проведении работ по профилактическому осмотру технического состояния и устранении неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами.

Документация с указанием установленных технических средств, схемы трасс прокладки соединительных линии и кабелей, паспорта на установленное оборудование и акты приемки сданных в эксплуатацию технических средств передаются Заказчиком Подрядчику по акту.

1.2. К обслуживанию принимаются технические средства, находящиеся в эксплуатации и технически исправном состоянии. Состояние технических средств подтверждается актом приема их в эксплуатацию.

1.3. Идентификационный код закупки: 171575301942657530100100100018020244.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Сроки, виды и объемы оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств Подрядчиком проводятся в соответствии с РД 009-01-96 от 01 октября 1996 года «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» (Приложение № 1) согласно графику технического обслуживания (Приложение № 2) и в соответствии с перечнем технических средств систем безопасности средств автоматизированного управления системами (Приложение № 3).

2.2. Основными задачами оказания услуг по техническому обслуживанию являются:

- обеспечение устойчивого (бесперебойного) функционирования всех технических средств систем безопасности, включая средства автоматизированного управления системами, на обслуживаемом объекте и определение их дальнейшей пригодности к эксплуатации;

- выявление и устранение сбоев, неисправностей и причин ложных срабатываний технических средств, разработка необходимых алгоритмов и принятие мер по недопущению ложных срабатываний и отказов технических средств;

- обеспечение соблюдения внутриобъектового режима за счет поддержания в актуальном рабочем состоянии технических средств систем безопасности, включая меры по настройке, регулярному контролю за работоспособностью и обеспечению резервирования и отказоустойчивости с использованием средств автоматизированного управления системами;

- восстановление работоспособности технических средств и средств автоматизированного управления системами безопасности в случаях аварийного выключения и сбоев в работе;

- проведение по заданию Заказчика работ по модернизации и замене технических средств систем безопасности в случае их износа, выхода из строя и при приобретении Заказчиком нового оборудования взамен устаревшего.

2.3. Указания Подрядчика, предусмотренные требованиями действующих нормативных документов по соблюдению правил эксплуатации и содержанию технических средств, а также по устранению недостатков, отрицательно влияющих на работоспособность технических средств, являются для Заказчика обязательными.

2.4. При возникновении неисправности технических средств подрядчик обязуется производить их ремонт. На период ремонта технических средств подрядчик обеспечивает замену неисправных приборов. В случае технической невозможности ремонта приборов, Подрядчик производит их замену за счет средств Заказчика.

2.5. Настоящий Контракт предусматривает, что Заказчик не имеет права осуществлять ремонт технических средств, своими силами и средствами. В противном случае Подрядчик, за правильное функционирование обслуживаемой системы в целом, ответственности не несёт

2.6. Представитель Подрядчика при каждом посещении Заказчика передаёт его представителю специальный журнал, в котором последний проставляет дату посещения, перечень выполненных работ и заверяет указанные данные своей подписью.

Журналы хранятся у Подрядчика и Заказчика по одному экземпляру, листы нумеруются, прошиваются и скрепляются печатями.

2.7. По завершении периода оказания услуг Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны двусторонний Акт сдачи - приемки услуг для его подписания Заказчиком.

2.8. Заказчик не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения Акта от Подрядчика возвращает подписанный Акт сдачи - приёмки услуг Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи - приемки услуг в письменной форме.

2.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи - приемки услуг сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и срок их выполнения за счет Подрядчика.


3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по Контракту составляет _______________________ (________________) рублей 00 коп. в год, с учетом НДС (в случае, если организация является плательщиком НДС).

3.2. Оплата стоимости оказанных услуг производится ежемесячно путем перечисления на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета. Основанием для выставления счета является подписанный Сторонами Акт сдачи - приемки оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности.

3.3. Возмещение расходов, связанных с приобретением приемно-контрольных приборов, их ремонтом, а также ремонтом линейной части технических средств производится Заказчиком.

3.4. При наличии обстоятельств, препятствующих дальнейшему исполнению Заказчиком настоящего Контракта (прекращение финансирования, выявившаяся нецелесообразность оказания услуг и т.п.), Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до получения последним извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

3.5. Цена контракта может быть уменьшена пропорционально объему оказываемых Подрядчиком услуг и выполненных работ в зависимости от даты заключения сторонами настоящего контракта и фактического объема оказанных услуг

3.6. Контракт оплачивается «Заказчиком» из средств текущего финансирования, федеральный бюджет.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Качественно и своевременно осуществлять оказание услуг по настоящему Контракту.

До начала выполнения работ и оказания услуг предоставить Заказчику перечень лиц, допущенных Подрядчиком к выполнению работ и оказанию услуг с указанием Ф.И.О. и приложением копии паспорта (первый разворот и регистрация).

4.1.2. Иметь резервный фонд технических средств. В технически возможные сроки, по сообщению Заказчика, устранять неисправности средств противопожарной защиты. В случае невозможности производства ремонта технических средств Подрядчик предоставляет Заказчику мотивированный акт с указанием причин невозможности ремонта, на основании которого Заказчиком производится списание прибора.

4.1.3. Соблюдать во время проведения работ правила техники безопасности на объекте, правила противопожарной безопасности и правила охраны труда при работе в электроустановках.

4.1.4. Оказывать Заказчику помощь в обеспечении надёжной эксплуатации технических средств, в проведении инструктажей, в составлении инструкций и в решении иных служебных вопросов, связанных с эксплуатацией и работоспособностью систем.

4.1.5. По обращению Заказчика, совместно с представителем пожарной охраны, принимать участие в обследовании технического состояния объекта, определять необходимые мероприятия для устранения выявленных недостатков.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Выделить для связи с Подрядчиком и для оформления необходимой документации лицо, ответственное за техническое состояние объекта по месту нахождения обслуживаемых технических средств.

5.1.2. Незамедлительно уведомлять Подрядчика обо всех случаях неисправности сигнализации по телефону «горячей линии»: __________(круглосуточно) и обеспечить свободный доступ к техническим средствам.

5.1.3. Обеспечить состояние объекта, отвечающего требованиям техники безопасности для выполнения работ по обслуживанию технических средств. По требованию Исполнителя оказывать реальную помощь в организации проведения работ по техническому обслуживанию технических средств, предоставлять необходимую техническую документацию.

5.1.4. Сообщать Подрядчику о проведении ремонта помещений, о переоборудовании объекта и о других мероприятиях, которые могут привести к нарушению работоспособности технических средств, не менее чем за 5 дней до их начала.

Поддерживать в рабочем состоянии и незамедлительно устранять неисправности в сети электропитания до распределительного электрощита приборов технических средств.

5.1.5. Знакомить работников Подрядчика с правилами внутреннего трудового распорядка и охраны труда, действующими на объекте Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.4. Расчет пени будет производиться в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" по следующим формулам:

П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

описание: base_1_154930_3,

где: описание: base_1_154930_4 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

описание: base_1_154930_5,

где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком и Подрядчиком обязательств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" в следующем порядке:

- за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком или подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта и составляет _______________руб.;

- за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены контракта и составляет___________________руб.;

6.5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одна Сторона направляет другой требование об уплате неустоек (пеней).

В случае иных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком Заказчик направляет ему уведомление об удержании размера неустойки (пени) из обеспечения исполнения контракта, если исполнение контракта произведено путем перечисления денежных средств на депозитный счет Заказчика. В иных случаях Стороны направляют друг другу требование об уплате штрафа.

6.6. Уплата пени или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.7. Все претензии по качеству и срокам исполнения обязательств направляются Заказчиком Подрядчику в письменном виде. Срок рассмотрения претензии – 3 (Три) рабочих дня с даты ее получения Подрядчиком.
  1   2   3   4

Похожие:

Проект iconНово-Аганское
Основание для проектирования (проект разведки, проект пробной эксплуатации, проект или тех схема разработки, протокол)

Проект iconБренда
Укажите даты (в формате месяц/день/год) начала и окончания вашего проекта, даже если проект начался раньше срока, указанного в требованиях...

Проект iconПедагогический проект
Предлагаемый проект представляет педагогическую работу с детьми старшего дошкольного возраста

Проект icon1. Контекст проекта
Проект «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России» (Лесной проект-2)

Проект iconПояснительная записка 2016/7145-пппм директор К. В. Баталов Главный...
Проект планировки и проект межевания территории для размещения внеплощадочных сетей производственной площадки по улице Автотранспортная,...

Проект iconПроект планировки и проект межевания
Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

Проект iconI. Проект планировки территории Исходно-разрешительная документация
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта на земельных участках с кадастровыми номерами 35: 21: 0102004:...

Проект iconПроект Владивосток 2010
Модель профессионального признания иностранных квалификаций: Проект. – Спб., 2010. – 92 с

Проект iconДипломный проект по специальности код и название специальности по теме
Проект реконструкции участка по капитальному ремонту фартука токарного станка 16Б16 ОАО «Прогресс»

Проект iconПроект проход и питание в школах
На сайте Госуслуг появилась услуга Предоставление информации о посещаемости и питании учащегося в оу. Данный проект вводится в школах...

Проект iconНациональный исследовательский университет «высшая школа экономики»...
Библиотека распространяется как проект на C#. Для ее использования необходимо добавить этот проект в существующее решение

Проект iconПроект планировки территории и проект межевания территории для размещения...
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод по адресу: Ленинградская...

Проект iconПроект планировки территории и проект межевания территории для размещения...
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод по адресу: Ленинградская...

Проект iconПроект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 б г. Екатеринбурге выполнен...

Проект iconПроект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 в г. Екатеринбурге выполнен...

Проект iconДипломный проект по теме “Отопительно-производственная котельная...
На рецензию представлен дипломный проект, состоящий из пояснительной записки и 3-х листов чертежей


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск