Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского




Скачать 71.06 Kb.
НазваниеМоу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
Приложение № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

(проект)
г. Тверь « » ___________ 2009 г.
МОУ ДОД ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Блиновой Р.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с результатами открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по капитальному ремонту зрительного зала МОУ ДОД ДШИ № 1 им. М. П. Мусоргского среди субъектов малого предпринимательства Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту зрительного зала в МОУ ДОД ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского

1.2. Объем работ определяется сметная документация - Приложение №1, дизайн-проектом (Приложение № 2) и Техническим заданием (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью контракта

1.3. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта в течение 25 календарных дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Для выполнения настоящего Контракта:

2.1. Заказчик:

2.1.1. Осуществляет контроль при выполнении работ. Предоставляет фронт работ и оказывает помощь в обеспечении сохранности материалов.

2.1.2. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего Контракта.

2.1.3. В пятидневный срок, с момента предъявления акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Заказчика.

2.1.4. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

2.2. Подрядчик:

2.2.1.Выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдает выполненные работы Заказчику.

2.2.2. Отвечает за технику безопасности при производстве работ.

2.2.3. Гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими, ГОСТ и иными техническими нормами, правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.2.4. Обеспечивает охрану, содержание и уборку территории объекта и вывоз мусора.

2.2.5. Обеспечивает своевременное устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке работ собственными силами и за счет собственных средств.

2.2.6. Составляет акты скрытых работ с указанием фактических объемов и промежуточные акты в присутствии Заказчика или его Представителя. Обязательно составляет акт по противогрибковой обработке стен.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При начале работ предоставляет Заказчику сертификаты на изделия и инструкции по эксплуатации.

3.2. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ. При этом проводится проверка качества работ и соответствия их СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами.

3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней, со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

3.4. При выявлении несоответствия результатов работы сметной документации, дизайн-проекту, техническому заданию, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ.

3.5. При возникновении разногласий Подрядчик производит экспертизу выполненных работ за свой счет.

В случае выявления экспертизой:

- факта соответствия результатов работ сметной документации, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам Заказчик выплачивает стоимость проведенной экспертизы.

- факта несоответствия результатов работ сметной документации, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет __________ руб. (____________________) (в т.ч./без НДС).

4.2. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ (услуг) и иных условий его исполнения.

4.3.Порядок оплаты:

  • оплата будет осуществлена в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика;

- аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней после подписания контракта.

- окончательный расчет в течение 30 банковских дней после завершения всех работ по контракту, подписания актов выполненных работ и предоставления счета, счета-фактуры.

4.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных последствиями финансового кризиса, на основании правовых актов органов местного самоуправления контрактом предусматривается отсрочка платежа на 3 месяца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несоблюдение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере трех трехсотых от действующей на день уплаты ставки рефинансирования за каждый день просрочки, которая перечисляется Подрядчиком на счет УФК по Тверской области в доход бюджета города Твери.

5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе потребовать расторжения контракта и потребовать возмещения убытков.

5.3. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждый допущенный случай:

- не устранения выявленных недостатков в указанные Заказчиком сроки – в размере 0,15 % от стоимости работ, выполненных с недостатками;

- выполнения работ с ненадлежащим качеством, установленным настоящим Контрактом – в размере 0,15 % от стоимости некачественно выполненных работ.

Штрафные санкции применяются к каждому случаю ненадлежащего исполнения настоящего контракта. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за выполненные работы Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении работ.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на работы устанавливается в течение 2 лет с момента приемки работ.

6.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах, в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.
7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Исполнение обеспечения муниципального контракта установлено аукционной документацией в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2. Выбрать нужный вариант:

- исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается банковской гарантией от ________ № _____, выданной __________________.

- исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается передачей Заказчику в залог денежных средств в размере ________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.). Платежное поручение № ______________ от _____________.

- исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от ______ № ___, _________________________________(указать наименование страховой компании);

- исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается договором поручительства № _____ от ________.

7.3. Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, независимо от применения неустойки.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1.Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон.

8.2.Расторжение контракта возможно при необоснованном срыве сроков начала работ Подрядчиком и при некачественном выполнении работ, зафиксированным актом в присутствии сторон.

8.3.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в течение 10 дней, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения всех его условий сторонами.

9.2. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


Подрядчик:

Согласовано:

________________________О.В. Жукова


Заказчик: МУ ДОД ДШИ №1 им. М.П. Мусорского

170100 г. Тверь, пл. Славы, д. 3, 34-54-00

ИНН 6905059763 КПП 690501001

л/с 002030021 в Финансовом управлении администрации г. Твери

БИК 042809001
_________________Р.Н. Блинова
Согласовано:

Управление муниципального заказа
____________________ Р.Р. Келебай





Приложение №1
к муниципальному контракту № __________
от «_______»______________2009 г.


Сметная документация


Заказчик:

Подрядчик:




_________________/____________________/



Согласовано:
________________________О.В. Жукова




Приложение №2
к муниципальному контракту № __________
от «_______»______________2009 г.


Дизайн-проект


Заказчик:

Подрядчик:




_________________/____________________/



Согласовано:
________________________О.В. Жукова




Приложение №3
к муниципальному контракту № __________
от «_______»______________2009 г.


Техническое задание


Заказчик:

Подрядчик:



_________________/____________________/



Согласовано:
________________________О.В. Жукова


Похожие:

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconДоклад о результатах деятельности мбоу дод «Солнечная дши» Сургутского...

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconГау дод то «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи»...
Лауреат молодежной премии Правительства Омской области (2004 г.), специалист высшей квалификационной категории, «Отличник просвещения»....

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconКонкурсная деятельность моудод дши п
Моудод дши п. Персиановский (обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием)

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconСвидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые...
«Проектно-изыскательские работы по объектам электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств...

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconУчреждения по Уставу
Общая характеристика моу дод ддт с. Приволжья Приволжского района Самарской области

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconУчреждения по Уставу
Общая характеристика моу дод ддт с. Приволжья Приволжского района Самарской области

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconПояснительная записка к Учебному плану моу дод «Центр детского творчества»...
Федеральный закон РФ от 29. 12. 2012 года №243-фз «Об образовании в Российской Федерации»

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского icon«согласовано» общим Советом трудового коллектива моу дод цдод протокол от «01» 09 2014г. №1
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей: Центр дополнительного образования детей

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского icon5 сентября 2014 года г. Волгодонск На основании приказа Финансового...
Моу дод дооц «Жемчужина Дона» в 2014 году, целесообразности осуществления данных расходов

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconТехническое задание на поставку музыкальных инструментов для моу...
Все предлагаемое оборудование в обязательном порядке должно отвечать требованиям безопасности, предъявляемым к оборудованию для театральных...

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского icon1. Общие сведения о моу центре
Анализ работы моу центра и приоритеты воспитания на предстоящий период

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconРабочая программа по физической культуре в 1 классе составлена в...
Моу сош п. Пашково, в соответствии с учебным планом моу сош п. Пашково, в ней учтены изменения, согласно приказу Министерства образования...

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconУчебно-воспитательного распорядка для учащихся моу сош №20
Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся моу сош №20 (О режиме работы оу приказ №188 от 28. 08. 12 г.)

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconИнструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных...
Моу «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39» г о. Саранск

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconПубличный доклад моу сош №1 г. Котово за 2013-2014 г
...

Моу дод дши №1 им. М. П. Мусоргского iconАнализа работы школы: представить анализ состояния образовательной...
Моу сош №70 за 2011-2012 учебный год, показать результативность реализации коллективом школы основных направлений деятельности, информировать...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2017
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск