Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году




Скачать 252.08 Kb.
НазваниеПоставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы
Приложение №2 к документации


  1. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №



на поставку лекарственных препаратов (адреномиметики) для нужд ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году
г.о. Химки «____»_____________ 2016г.



Государственное автономное учреждение здравоохранения МО «Химкинская центральная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Власова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница», иного законодательства Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола проведения электронного аукциона от «__» _____ 2016 г. № _________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


  1. 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Наименование Товара, количество, его качественные и иные показатели определяются Спецификацией. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Договору) силами и за счет Поставщика.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц. Товар является новым, не бывшим в эксплуатации.


  1. 2. Цена Договора и порядок оплаты

  2. 2.1. Цена Договора составляет ________ руб. (________) ____ коп., в том числе НДС 10 % — ________ руб. (_________) ____ коп. (Если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога).

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, все расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик обязан выплатить в связи с исполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик настоящим гарантирует, что цена за единицу Товара, указанная в Спецификации, не превышает предельную отпускную цену производителя, зарегистрированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» с учётом региональной оптовой надбавки.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.5. Заказчик производит оплату поставленной партии Товара в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный Товар производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента поставки партии Товара при наличии следующих документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи Товара (Приложение №3 к настоящему Договору).

В счетах, выставленных Заказчику к оплате за каждую партию поставленного Товара, Поставщик обязан указывать номер и дату Договора.

  1. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Оплата по Договору осуществляется за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования (средства ОМС) Московской области на 2017 г.; средств бюджета МО; собственных средств. Заказчик производит оплату за поставленный товар по кодам бюджетной классификации (КБК):

825 0000 0000000 244

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3. Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями по предварительным заявкам Заказчика (заявка передается в письменной форме по факсу, электронным каналам связи) в течение 5 (пяти) календарных дней, с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно.

3.2. Фактической датой поставки Товара считается дата приемки, указанная уполномоченным представителем Заказчика в товарной накладной и в Акте приемки-передачи Товара.

3.3. Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: 141400, РФ, Московская область, г.о. Химки, Ленинский проспект, д. 14, аптека ГАУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница», (контактное лицо: заведующая аптекой Павлова Ольга Дмитриевна, тел +7 (495) 575-85-94).

3.4. Поставщик удостоверяет качество, комплектность и задекларированную страну происхождения Товара соответствующей нормативно-технической документацией и сопроводительными документами, установленными законодательством Российской Федерации и предоставляет Заказчику при поставке каждой партии Товара:

- копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ на Товар;

- копию паспорта завода-изготовителя (сертификата качества/анализа) и копию декларации о соответствии (сертификата соответствия) на каждую серию Товара;

- товарную накладную (предоставляется на бумажном носителе при поставке, а так же обязательно в электронном формате Excel по форме ТОРГ-12 в день поставки партии товара);

- счет – фактуру;

- счет;

- акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения №3 к настоящему Договору;

- протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оформленный по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

- подтверждение о наличии у Поставщика права на реализацию товаров, выданное организацией-производителем, удостоверяющее необходимые полномочия Поставщика на предложение и поставку товара требуемого качества и объемов в соответствии с условиями Договора. Данное подтверждение предоставляется Поставщиком по требованию Заказчика в соответствии с п. 6.4. Договора или с поставкой каждой партии товара по форме, определенной в Приложении № 4 к Договору.

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

3.5. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.).

По факту приемки уполномоченный представитель Заказчика на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

3.6. Товарная накладная Поставщика оформляется в установленном порядке.

3.7. С момента подписания товарной накладной и Акта приемки-передачи товара Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.8. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, Заказчик направляет Поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 3 (трёх) суток с даты извещения.

3.9. В случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать замены его на Товар надлежащего качества. Срок замены Товара Поставщиком с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования не более 3 (трех) суток.

3.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.11. Поставщик обязан своевременно уведомить Заказчика о возникновении дефектуры на фармацевтическом рынке на поставляемый по Договору товар (партию товара), предоставив официальное письмо (письмо производителя).

3.12. Если при приемке Товара будет выявлена необходимость замены Товара, то по требованию Заказчика, данный Товар должен быть заменена на аналогичный, без дополнительной оплаты.
4. Качество Товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации, Технического задания, что удостоверяется соответствующей нормативно-технической документацией и сопроводительными документами, установленными законодательством Российской Федерации, на каждую серию Товара.

4.2. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае изменение оформляется в порядке, установленном в пункте 9.2 настоящего Договора.

4.3. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна по соглашению Сторон.

4.4. Срок предоставления гарантии качества Товара должен быть не менее срока годности, установленного производителем.

4.5. В случае необходимости проведения экспертизы качества поставленных товаров, в рамках настоящего Договора оплата услуг по экспертизе в аккредитованной испытательной лаборатории и иные расходы, связанные с проведением экспертизы поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг производятся за счет Поставщика.
5. Упаковка и маркировка

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в адрес Заказчика, а также при погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

5.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для термолабильных препаратов с соблюдением «холодной цепи» (доставку в специализированных охлаждаемых контейнерах или изотермическим транспортом).

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.
6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

6.2. У Поставщика отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

6.3. У Поставщика отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным Договорам.

6.4. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, гарантии качества по каждой позиции товара, в соответствии с условиями п. 3.4. Договора.
7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. В случае полного или частичного неисполнения обязательств по поставке Товара Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 3% от стоимости не поставленного или недопоставленного Товара.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в настоящем Договоре. Статья 317.1 ГК РФ не применяется.

7.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленного Товара, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктом 7.5. настоящего Договора.

7.7. В случае неустранения дефектов, допущенных по вине Поставщика в согласованный Сторонами срок, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащего замене за каждый день просрочки.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


  1. 8. Обеспечение исполнения Договора

  2. 8.1. В целях обеспечения выполнения обязательств по Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в соответствии с требованиями документации о проведении закупки.

  3. 8.2. Обеспечение выполнения обязательств по настоящему Договору представляется на сумму 10 306 (Десять тысяч триста шесть) рублей 74 копейки, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации процедуры закупки.

  4. 8.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется на весь срок действия Договора, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия Договора. В случае продления сроков выполнения обязательств по Договору, Поставщик представляет Заказчику доказательства продления сроков обеспечения выполнения обязательств по Договору.

  5. 8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.

  6. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

  7. 8.5. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Договора, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Договору.

  8. 8.6. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора.



  9. 9. Обстоятельства непреодолимой силы

  10. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

  11. 9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  12. 9.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 9.2. настоящего Договора, будет продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков и привлечение последней к ответственности.

  13. 9.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  14. 9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.



  15. 10. Порядок урегулирования споров

  16. 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  17. 10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждение здравоохранения Московской области «Химкинская центральная клиническая больница».

  18. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

  19. 10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

  20. 10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

  21. 10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  22. 10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  23. 10.4. Срок досудебного урегулирования спорных вопросов не может превышать 10 дней.

  24. 10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.



  25. 11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. По соглашению Сторон в период исполнения Договора Заказчик вправе изменить:

  1. - предусмотренный договором объем закупаемого товара.

  2. Если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара;

  3. - сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

  4. - цену договора:

  5. а) путем ее снижения в случае уменьшения цены за единицу товара без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

  6. б) в случаях изменения объема закупаемого товара;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

  1. 11.2. Изменение условий Договора в период его исполнения допустимо по согласованию Сторон при обнаружении неверных или неточных сведений о поставщике, товаре, реквизитах Сторон допущенных при заключение Договора, или в силу иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при заключение Договора либо связь, которых с заключаемым Договором невозможно было предвидеть при заключении Договора.

  2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Химкинская центральная клиническая больница».

  3. 11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его расторжения. В остальных случаях расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  4. 11.4. Основанием одностороннего расторжения настоящего Договора являются существенное нарушение условий Договора Поставщиком, а именно:

  5. - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

  6. - однократного нарушения сроков поставки товаров по заявке Заказчика более чем на 3 рабочих дня;

  7. - необоснованного отказа Поставщика в одностороннем порядке от поставки всего либо части того или иного товара, указанного в Спецификации;

  8. - отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки, установленные настоящим Договора;

  9. - невыполнение в 3-х дневный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара ненадлежащей комплектации.

  10. - в случае существенного изменения обстоятельств, из которых исходил Заказчик при заключении Договора, или не достижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами.

  11. 11.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего Договора, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

  12. 11.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших у сторон до момента расторжения настоящего Договора.

  13. 11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Химкинская центральная клиническая больница».

  14. 11.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.



  15. 12. Срок действия Договора

  16. 12.1. Настоящий Договор вступает в силу и действует с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно. В части проведения расчётов Сторонами Договор действует до полного их завершения.



  17. 13. Прочие условия

  18. 13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в трехдневный срок письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  19. 13.2. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу.

  20. 13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

  21. 13.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским Кодексом РФ, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Химкинская центральная клиническая больница», все приложения и документы подписаны электронно-цифровой подписью.

  22. 13.5. Неотъемлемой частью к Договору является:

  23. Приложение № 1 «Спецификация»

  24. Приложение № 2 «График поставки»

  25. Приложение № 3 «Акт приемки-передачи товара»

  26. Приложение № 4 «Форма подтверждения наличия у Поставщика права на реализацию товаров, выданное организацией-производителем»




  1. 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон



  1. ЗАКАЗЧИК:

ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница»
Адрес (место нахождения юридического лица)

141400 г. Московская обл.,

г. Химки, Ленинский пр-кт, д. 14

ОГРН: 1025006174852

ИНН: 5047010074

КПП: 504701001

р/с 40601810945253000001

в ГУ Банка России по ЦФО

Минфин Московской области (л/с 30013480060, ГАУЗ МО «ХЦКБ») – бюджет, собственные средства

Минфин Московской области (л/с 32013480060, ГАУЗ МО «ХЦКБ») – ОМС

БИК: 044525000

ОКВЭД: 85.11.1

ОКТМО: 46783000001

ОКОНХ: 91511
Главный врач

_________________________ / Власов А.В./

м.п.

ПОСТАВЩИК:

(Наименование организации)
(Лицензия: серия _______ № ______, выдана _______ «__»____201_ года (срок действия: _____; лицензионные виды деятельности: организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения)
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:

Руководитель

____________________ /Ф.И.О./

м.п.







  1. Приложение № 1

к Договору

  1. ______________ от «___»________________2016 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ



п/п

Международное непатентованное наименование

Торговое наименование

(форма выпуска, дозировка, фасовка)

Производитель товара

Страна происхождения товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. с учетом НДС (руб.)

Сумма с учетом НДС (руб.)

1




 




 

 

 





























































Итого, руб.:




Итого НДС __ %, руб.:






ЗАКАЗЧИК:

ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница»
Главный врач
______________________/ Власов А.В./

м.п.

ПОСТАВЩИК:

(Наименование организации)


Руководитель

______________________/Ф.И.О/

м.п.



Приложение № 2

к Договору

____________ от «___»________________2016 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ


п/п


Торговое наименование препарата

(форма выпуска, дозировка, фасовка)

Ед. изм.

Кол-во

Срок поставки

Поставка осуществляется партиями по предварительным заявкам в течение 5 (пяти) календарных дней

1













2










































ЗАКАЗЧИК:

ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница»
Главный врач
______________________/ Власов А.В./

м.п.

ПОСТАВЩИК:

(Наименование организации)


Руководитель

______________________/Ф.И.О/

м.п.



Приложение № 3

к Договору

____________ от «___»________________2016 г.


АКТПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
по Договору № __________ от «___»____20____ г.,

на сумму __________ рублей
г.о. Химки «____»_____________ 20__г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Химкинская центральная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора №____ от «______» _______2016 г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке __________________ на сумму ____________ (__________) руб. ___ коп.

2. Фактическое качество и безопасность товаров соответствует действующим стандартам, подтверждено обязательными для данного вида товаров сертификатами, оформленными в соответствии с российским законодательством.

3. Поставленные Товары по количеству, номенклатуре и стране происхождения соответствуют спецификации к Договору.

4. Срок выполнения обязательств по Договору – до «____» ____ 20___ г., фактический срок выполнения обязательств – «___» _____ 20___ г.

5. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика.


СДАЛ

Поставщик: (Наименование организации)

Место нахождения:

Телефон:
Уполномоченное лицо

_____________________ /Ф.И.О./

м.п.

ПРИНЯЛ

Заказчик: ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница»
Место нахождения: 141400, Российская Федерация Московская область, г.о. Химки, Ленинский проспект, д. 14,

Телефон: +7 (495) 793-20-78

_____________________ /Ф.И.О./

м.п.


  1. На фирменном бланке организации

  2. Дата, исх. Номер





  3. Приложение № 4 (образец)

к Договору

  1. ______________ от «___»________________2016 г.



Подтверждение наличия у Поставщика права на реализацию товаров,

выданное организацией-производителем.


Настоящим компания _____________________________________________________________, являющаяся производителем удостоверяет, что
_____________________________________________________________________

( наименование Поставщика)

имеет все необходимые полномочия на предложение и поставку указанного ниже товара в объеме и в сроки, установленные Договором № ____________ от _________________, заключаемого по итогам размещения закупки:
№ п/п МНН Торговое наименование Форма выпуска Дозировка и Фасовка


Компания _____________________________________________________________ гарантирует требуемое качество товара и вышеуказанные объемы поставки.

Руководитель ________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Похожие:

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (Офтальмологические...
Офтальмологические препараты для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2018 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (иммунобиологические)...
...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных средств, применяемых...
Поставка лекарственных средств, применяемых в эндокринологии, препараты гормональные для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (антикоагулянты)...
Поставка лекарственных препаратов (антикоагулянты) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (антибиотики)...
Поставка лекарственных препаратов (антибиотики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (противовирусные)...
Поставка лекарственных препаратов (противовирусные) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (муколитики)...
Поставка лекарственных препаратов (муколитики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку медицинского расходного материала...
Лот 2 для нужд гауз мо "Химкинская центральная клиническая больница" на 2018 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (Глюкокортикостероиды)...
Глюкокортикостероиды для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2018 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных средств, влияющих на...
Поставка лекарственных средств, влияющих на процессы тканевого обмена, для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница»...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (Противовирусные)...
Противовирусные для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2018 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (Антибиотики)...
Антибиотики для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2018 году

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов, применяемых...
Поставка лекарственных препаратов, применяемых для лечения нервной системы, для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных средств, применяемых...
Поставка лекарственных средств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для нужд гауз мо «Химкинская центральная...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconНа поставку медицинского расходного материала (реагенты) для нужд...
Государственное автономное учреждение здравоохранения мо «Химкинская центральная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,...

Поставить лекарственные препараты (адреномиметики) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2017 году iconТехническое задание на поставку лекарственных препаратов (витамины)...
Поставка лекарственных препаратов (витамины) для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая больница» в 2018 году


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск