«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда»




Скачать 283.42 Kb.
Название«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда»
страница1/3
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3
Блок 6 «Проект Договора»

(блок 6 из 8)

Договор № ___

на выполнение комплекса работ по объекту:

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на АО «ДВЗ «Звезда»

г. Большой Камень "____"__________2016г.

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (АО «ДВЗ «Звезда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юрия Анатольевича Фильченка, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. Предмет Договора


1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, в целях эффективной, безопасной и бесперебойной работы пользователя данных (Заказчика), выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на АО «ДВЗ «Звезда» в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по объекту: «Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на АО «ДВЗ «Звезда» (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость.

1.2.Срок выполнения работ: 90 дней с даты подписания Сторонами Договора.

1.3. Настоящий Договор заключен по итогам проведения запроса цен в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола подведения итогов №___________ от ___________г.

1.4. Место проведения работ: г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, территория АО «ДВЗ «Звезда».

  1. Порядок выполнения работ, права и обязанности Сторон




  1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков) по письменному согласованию с Заказчиком. В указанном случае ответственность за действия привлекаемых субподрядчиков несет Подрядчик.

  2. Выполняемая Подрядчиком работа должна соответствовать нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации.

  3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Для создания системы АСКРО установить лицензированное программное обеспечение (далее по тексту–ПО) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3.2. Иметь действующее на момент заключения Договора Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Обязательное Приложение к Свидетельству должно содержать виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии): 23.6, 24.10, 24.11, 24.12.

2.3.3.Выполнить работу (услуги) качественно и, в предусмотренный

настоящим Договором, срок.

2.3.4. Обеспечить безошибочную работу установленного программного обеспечения, сохранение данных в полном объеме, а также в гарантийный период:

- производить периодическое (периодичность устанавливается в эксплуатационной документации на АСКРО) обследование состояния эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения с целью повышения надёжности, безопасности и экономичности оборудования элементов программно-аппаратного комплекса АСКРО.

- выполнять обновление установленного программного обеспечения АСКРО при разработке Подрядчиком новых версий программ, оказывать поддержку персонала при работе с новыми версиями программного обеспечения АСКРО.

- восстанавливать нормальное функционирование программного обеспечения АСКРО в случае критического сбоя.

- выполнять корректировку программного обеспечения с учётом текущих изменений регламентных и организационных требований Заказчика.

2.3.5. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства и обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности, в области энергоэффективности, режимных требований, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

2.3.6. В целях выполнения требований пункта 2.3.5 Договора ознакомить персонал, выполняющий работы по Договору, с действующим у Заказчика Положением «Положения о внутриобъектовом режиме в АО «ДВЗ «Звезда», «Инструкции о пропускном режиме на АО «ДВЗ «Звезда», исполнять требования локальных актов Заказчика на протяжении действия настоящего Договора.

2.3.7. Информировать Заказчика обо всех внештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях, в срок не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения внештатной ситуации.

2.3.8. По окончании работ, передать Заказчику единовременно с актом сдачи-приемки выполненных работ (п.6.1 Договора):

- лицензионный сертификат (лицензию), составленный правообладателем по установленной им форме и подтверждающий право использования программного продукта;

- эксплуатационную документацию на русском языке;

- ключ активации стандартного лицензионного ПО согласно п 1.1 технического задания;

- лицензионное соглашение с компанией правообладателем данного программного обеспечения на бумажном носителе или в электронном виде.

- лицензию на право пользования программным обеспечением в бессрочное пользование.

2.4. Подрядчик вправе:

      1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ.

      2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения

работ, информацию и документы.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в

размере и порядке, установленными разделом 3 настоящего Договора.

2.5.2. В срок не позднее 1 (одного) календарного дня от даты установления

Факта любого рода нарушения Подрядчиком положений настоящего Договора направить Подрядчику требование об устранении выявленных нарушений.

2.5.3. При проведении работ на радиационно-опасных участках осуществлять

контроль в сфере обеспечения радиационной безопасности.

2.5.4. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на режимную территорию Заказчика при условии соблюдения Подрядчиком п.2.3.5, п. 2.3.6 настоящего Договора.

2.6. Заказчик вправе:

2.6.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых

работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

2.6.2. Приостанавливать работы в случае обнаружения отступлений от условий

настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работы, немедленно сообщив об этом Подрядчику в письменной форме.

2.6.3. Заказчик при приобретении программного обеспечения имеет право воспроизведения программного обеспечения, т.е. право инсталляции, копирования и запуска. Программное обеспечение должно использоваться на территории Российской Федерации только для внутренней деятельности Заказчика согласно предмету настоящего Контракта.


  1. Стоимость Договора и порядок расчетов




  1. Стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет в текущих ценах_____________ (________________) руб., в том числе НДС (18%) _____________ (______________) руб. Стоимость работ установлена на основании Протокола _______________ подведения итогов результатов запроса цен № ________ от ______________г., подтверждается локально-сметным расчетом (приложение № 3 к Договору).

3.2. Цена договора включает в себя все затраты по выполнению работ, в том числе заработную плату специалистов и рабочих, компенсацию издержек Исполнителя, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на разработку программного обеспечения, иные расходы и обязательные платежи Исполнителя, связанные с Работами по Договору.

3.3.Указанная стоимость работ по Договору является окончательной на весь срок выполнения работ и может быть изменена только по соглашению Сторон, если условиями настоящего Договора не предусмотрено иное.

3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.4.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ в сумме __________ (__________) руб., в том числе НДС (18%) ___________ (____________) руб. в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

3.4.2. Окончательный расчет за фактически выполненные работы Заказчик осуществляет на основании счета Подрядчика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора.

Все оплаты по настоящему договору производятся в рублях путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5.Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачивается

3.6. При оформлении выполненных работ по Договору Подрядчик обязан использовать форму первичных учетных документов, приведенную в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.7. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по

настоящему Договору не применяются, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.


  1. Условия о конфиденциальности


4.1. По соглашению Сторон в рамках настоящего Договора информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, признается Сторонами конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация»). Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее передачи/раскрытия третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.

4.2. Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи обязательного в соответствии с действующим законодательством раскрытия информации. В любом случае, Сторона, которая обязана в соответствии с действующим законодательством раскрыть Конфиденциальную информацию, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить другой Стороне о необходимости раскрыть информацию.

4.3.Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Вышеперечисленные обязательства действуют с момента заключения настоящего Договора до прекращения действия исключительных прав владельца Конфиденциальной информации, но не менее 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
5.Антикоррупционные условия

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

5.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

5.6. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – ИНФОРМАЦИЯ).

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

5.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
6.Защита государственной тайны
6.1. При выполнении работ по настоящему договору, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или с доступом к носителям таких сведений, а также по их завершении, Стороны обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004г № 3-1, «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010г. № 63, а также других нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
7. Порядок сдачи и приемки работ, гарантия качества
7.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы о

выполненных работах, в качестве первичных, в количестве двух экземпляров: Акт сдачи приемки выполненных работ (Приложение № 2),счет-фактуру, а также документы, обозначенные п. 2.3.8 настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора и направить Подрядчику подписанные документы либо мотивированный отказ.

7.3. На результат работ (строительно-монтажные и пусконаладочные работы) устанавливается гарантийный срок 5 лет, который исчисляется со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта сдачи приёмки выполненных работ (Приложение № 2).

7.4. Если в течение гарантийного срока выявляются дефекты, любого рода

нарушения нормальной работы оборудования с установленным программным обеспечением, Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком (но не более 10 (десяти) календарных дней), устранить обнаруженные дефекты путем его устранения либо замены дефектного оборудования и/или его частей, на основании соответствующих претензий Заказчика.

В случае устранения дефектов или замены некачественного оборудования или его частей гарантийный срок для всего оборудования продлевается на время простоя оборудования, а для замененных частей на 12 (двенадцать) месяцев.

Все расходы, связанные с заменой дефектного оборудования, несет Подрядчик.

7.5. Программное обеспечение предоставляется Заказчику бессрочно и считается предоставленным с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и нарушений.


  1. Ответственность Сторон


8.1. За нарушение сроков выполнения работ (п. 1.2 настоящего Договора)

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 2.3.6 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,01% от общей стоимости работ по Договору ежедневно, начиная с даты истечения срока требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

8.3. В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 7.4 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору.

8.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


  1. Разрешение споров


9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.2. До обращения в суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения. Датой получения претензии признается дата вручения под расписку либо дата вручения почтовой службой. В случае возврата претензии почтовой службой датой получения претензии будет считаться дата отметки почтовой службы об отсутствии (выбытии) адресата по указанному в Договоре почтовому адресу, либо об отказе адресата от получения, либо о возвращении заказной корреспонденции в связи с истечением срока хранения.


  1. Срок действия Договора




    1. .Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


  1. Изменение и расторжение Договора


11.1. Любые изменения и дополнения к Договору не противоречащие действующему Законодательству РФ действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, путем оформления Дополнительных соглашений к Договору.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. При расторжении Договора у Заказчика не будет никаких обязательств перед Исполнителем кроме оплаты фактически выполненных Исполнителем работ, согласно Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Приемка и оплата работ производится в соответствии с условиями Договора.

11.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.


  1. Форс-мажор




    1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, делающих для

любой из Сторон невозможным полное или частичное исполнение обязанностей по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или иных, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств.

    1. .Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств

по Договору, должна немедленно письменно уведомить об этом другую Сторону, приложив соответствующее уведомление, выданное компетентным органом. При несвоевременном уведомлении, срок задержки уведомления не добавляется к сроку исполнения обязательств по Договору.

    1. Если сложившиеся обстоятельства непреодолимой силы будут

продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна Сторона не будет иметь право на возмещение убытков.


  1. Заключительные положения




    1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.

    2. К настоящему Договору прилагаются:

  • Приложение № 1. Техническое задание

  • Приложение № 2. Форма. Акт сдачи приемки выполненных работ.

  • Приложение № 3. Локально-сметный расчет.



  1. Адреса и расчетные счета Сторон




Заказчик: АО «ДВЗ «Звезда»

Место нахождения: 692801, Приморский край,

г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1

ИНН 2503026908,

КПП 250301001

Р/сч 4070 2810 1502 6007 5183 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск

К/сч 3010 1810 6000 0000 0608,

БИК 040813608

Подрядчик:

Место нахождения: ИНН, КПП, ОГРН , Р/сч , Банк: , К/сч, БИК



ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



_______________ /_______/

«____» ________ 20__г.


_______________/__________/

«____» ________ 201__г.
  1   2   3

Похожие:

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на проведение запроса цен на выполнение работ...
Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик), проводит закупку на выполнение работ по объекту: «Создание...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconУтверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол...
«двз «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»)....

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconПрограмма производства пусконаладочных работ по титулу: Строительство...
Расширение действующих мощностей ОАО «двз «Звезда» в обеспечения строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconПрограмма производства пусконаладочных работ систем вентиляции бкп...
Расширение действующих мощностей ОАО «двз «Звезда» в обеспечения строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconАо «двз «Звезда» Протокол №196/17-у от 01. 06. 2017 г. Документация о закупке
«Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда»

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на проведение запроса предложений
Достроечной набережной №1 по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-дсме». I этап строительства. Расширение действующих...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на проведение запроса цен на поставку кабельной...
«Звезда-дсме». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «двз «Звезда»в обеспечение строительства морских транспортных...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconСправочник по поражающему действию ядерного оружия, часть II «Выявление...
Тема Основы дозиметрии. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconАо «двз «Звезда» Протокол №168/17-у от г. Документация о закупке
Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на проведение запроса предложений выполнение...
Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик), проводит закупку на выполнение ремонта участка магистрального...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на создание автоматизированной системы «Корпоративное хранилище данных»
Гост 34. 602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (пример)

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconИнтегральный радиометр радона рга-04
Может использоваться населением для индивидуального контроля радиационной обстановки

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconМетодическая разработка «современные отечественные средства радиационной,...
Целью настоящего обзора является анализ современных отечественных дозиметрических, химических приборов и оборудования, которые наиболее...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconАо «двз «Звезда» Протокол №309/17-у от 14. 08. 2017 г. Документация о закупке
Документации в органах Государственных экспертиз по объекту «Комплексная программа реконструкции ао «Дальневосточный завод «Звезда»....

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconРуководство по эксплуатации автоматизированной системы управления агзс «Звезда»
Если вы используете терминал Сбербанка, то после установки и настройки асу звезда установите библиотеки sbrf по инструкции в файле...

«Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ао «двз «Звезда» iconТехническое задание на проведение запроса предложений на поставку...
Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку оргтехники, а именно


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск