Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г




Скачать 218.04 Kb.
НазваниеДокументация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

от 25.07.2013 г.



1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник»

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7

Тел. (495) 967-18-50; Факс (495)967-18-52

Сайт Заказчика: www.marsat.ru

Почтовый адрес:107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2

2. Предмет договора.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части работ

«Создание прототипа автоматического комплекса сбора метеоинформации судами и доставки информации в СРБД ЕСИМО».

3. Место, условия, сроки выполнения работ.

Место выполнения работ – г. Москва.

Срок выполнения работ – до 20 ноября 2013 года.

4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 300 000,00 руб.

5. Порядок и сроки оплаты выполнения работ

Аванс на основании счета Исполнителя в размере 550 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Расчеты за выполненные работы (этапы работ) производятся после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) за вычетом ранее выданного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Порядок формирования цены договора

В цену договора включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявок участниками закупки не предусмотрена.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых для подтверждения соответствия установленным требованиям.

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

-соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора;

- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Участник закупки предоставляет Анкету поставщика по форме Приложения 4 Положения о закупке с приложением выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копии (для юридических лиц) или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее копии (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты извещения о проведении процедуры закупки, копии документа удостоверяющего личность (для физического лица), копий учредительных документов (для юридического лица), копий лицензий (если их наличие обязательно для вида деятельности поставщика).

Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены участником закупки.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Не установлены.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Не установлено.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Не установлен.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г.Москва ____________ 2013 г.

_________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник» (ФГУП «Морсвязьспутник»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Куропятникова Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, в рамках выполнения Заказчиком работ по государственному контракту № 17/Е-13 от 27.05.2013г., заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке технических спецификаций и математического обеспечения судового прототипа автоматического комплекса сбора метеоинформации судами и доставки информации в ЕСИМО (АКМС), по разработке математического обеспечения береговой части комплекта системы сбора метеоинформации. Исполнитель обязуется своевременно сдать Заказчику вышеуказанную работу, а Заказчик ее принять и оплатить.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1).

1.3. Содержание работ, сроки их выполнения, а также перечень отчетных документов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику, определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).

1.4. В случае необходимости Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1) и Календарный план выполнения работ (Приложение № 2) уточняются по согласованию Сторон по дополнительному соглашению.

  1. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

2.2. Исполнитель обязан:

а) обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и передать Заказчику результаты работ в соответствии с условиями Контракта;

б) согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

в) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, для проверки хода и качества выполнения работ;

г) своими силами и за свой счет, не нарушая даты сдачи работы, устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1);

д) уведомлять Заказчика об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней;

2.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту;

б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему Контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;

в) прекращать действие настоящего Контракта, если дальнейшее проведение работ стало нецелесообразным;

г) требовать возмещения в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя, и выплату неустойки,

2.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работ в соответствии с настоящим Контрактом;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

е) уведомлять Исполнителя об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих

дней.

  1. Стоимость работ и порядок расчетов



    1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 1 300 000 руб. 00 коп. (один миллион триста тысяч рублей 00 копеек).

    2. Выполнение работ по настоящему Контракту налогом на добавленную стоимость не облагается (подпункт 16, пункт 3, статья 149, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации).

    3. Заказчик на основании счета Исполнителя производит выплату Исполнителю аванса в размере 550 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

    4. Расчеты за выполненные по настоящему Контракту работы (этапы работ) производятся между Заказчиком и Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) за вычетом ранее выданного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    5. Если работы прекращены по вине Исполнителя или Заказчик не принял работы, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовые выплаты в течение 1 (одного) месяца.

    6. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Исполнителем его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, относятся на счет Исполнителя.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

          1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Контракта. Срок выполнения и сдачи результатов работ по настоящему Контракту – 20 ноября 2013 года.

          2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются по этапам и в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2),

          3. Порядок выполнения и сдачи работ по настоящему Контракту определяются Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).

          4. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

  • Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах;

  • отчет о выполненных работах, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на бумажном и электронном носителях в 2 (двух) экземплярах;

          1. Датой выполнения работ и обязательств Исполнителя по настоящему Контракту считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки работ, а при выполнении работ в несколько этапов - дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).

          2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы (этапы). Заказчик принимает и оплачивает такие работы (этапы) в соответствии с условиями настоящего Контракта,

          3. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания работ (этапа) передает Заказчику документы, указанные в пункте 4.4.

          4. При положительной оценке работ (этапа) Заказчик принимает работу (этап) и направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ (этапа) в срок до 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 4.4.

          5. В случае принятия Заказчиком о несоответствии результатов работ (этапа) условиям настоящего Контракта Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки работ (этапа).

          6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа) Сторонами составляется Акт о необходимых доработках с указанием контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. Срок доработок не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о необходимых доработках.

          7. После подписания Акта о необходимых доработках Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению указанных работ с учетом замечаний Заказчика, повторно представляет Акт сдачи-приемки работ (этапа) и результаты работ (этапа) в срок, указанный в Акте о необходимых доработках.

          8. При положительной оценке Заказчиком результатов работ (этапа) с учетом доработок Заказчик принимает работу (этап) и направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ (этапа) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня повторного предъявления Исполнителем результатов работ (этапа).

          9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в объеме, относящемся к исправленным замечаниям, составляется повторный Акт о необходимых доработках и контрольных сроках их выполнения, являющийся основанием для применения штрафных санкций согласно разделу 7 настоящего Контракта.

          10. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в объеме, относящемся к повторным замечаниям, работа считается не принятой, а Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

          11. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (пяти) работах дней рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ и внести в установленном порядке изменения в настоящий Контракт, либо принять решение о его расторжении.




  1. Исключительные права на результаты работ




  1. Под правами на результаты работы понимаются:

  • исключительные нрава на изобретения, полезные модели, программы для электронно- вычислительных машин, базы данных;

  • права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

  1. Права на способные к правовой охране результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении работы, принадлежат Заказчику.

  2. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего Контракта изобретения, полезные модели, исключительное право на использование создаваемых при реализации Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных принадлежит Заказчику.

  3. Все полученные при выполнении работы результаты, включая созданные при выполнении работы объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по настоящему Контракту.

    1. Условия конфиденциальности

      1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

      2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется исключительно с письменного согласия Заказчика.

    2. Ответственность Сторон

      1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Контракту по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать у Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0.1% от стоимости работ (этапа работ) но настоящему Контракту за каждый день просрочки по невыполненным работам, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

      3. В случае нарушения сроков оплаты работ по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от стоимости неоплаченных (несвоевременно оплаченных) работ (этапа работ) по настоящему Контракту за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

      4. Неустойка (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контактом, уплачиваются по письменному требованию Стороны. Предъявление неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

      5. В случае каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением прав в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик:

  • немедленно информирует об этом Исполнителя;

  • обеспечивает возможность Исполнителю провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем авторских и патентных прав, а также возместить все расходы, связанные с урегулированием указанных нарушений.

    1. Обстоятельства непреодолимой силы

      1. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту обнаружится невозможность исполнения Сторонами своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и принять решение о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий, о чем составляется двухсторонний акт. подписанный Сторонами.

      2. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

    2. Порядок разрешения споров

      1. Стороны предпримут все необходимые меры для урегулирования возникших в связи с настоящим Контрактом споров и разногласий путем переговоров.

      2. Споры и/или разногласия, которые Стороны не смогут решить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

    3. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается:

  • по соглашению Сторон;

  • при невыполнении любой из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту, если такое невыполнение продолжается более 30 (тридцати) календарных дней после письменного предупреждения;

  • в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    1. Заключительные положения

      1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

      2. Любое изменение или дополнение к настоящему Контракту должно быть составлено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

      3. Все извещения, уведомления, письма и т.д. в рамках исполнения настоящего Контракта должны:

а) быть в письменной форме,

б) быть отправлены с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование даты отправления и доставки,

      1. В вопросах, прямо не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      2. При осуществлении действия либо бездействия в рамках исполнения настоящего Контракта, но не предусмотренного последним, все потери несет Сторона, допустившая данное действие либо бездействие.

      3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

      4. Настоящий Контракт содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ


ЗАКАЗЧИК

ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК»

ОГРН 1027700354285;

ИНН 7707074779; КПП 770701001;

ОКПО 04778669

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7.

Почтовый адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, а/я 28

Банковские реквизиты:

Р/с 40502810500700245012 в ЗАО КБ «СИТИБАНК» г. Москва,

к/с 30101810300000000202, БИК 044525202

Телефон: (495) 967-18-50,

Факс: (495) 967-18-50

E-mail: marsat@marsat.ru

Генеральный директор

____________________

Генеральный директор

ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК»

____________________ Куропятников А.Д.



Приложение № 1

к Контракту

от «____»__________ 2013 г.

№ _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

по проекту № 17 в части работ: «Создание прототипа автоматического комплекса сбора метеоинформации судами и доставки информации в СРБД ЕСИМО»
1. Цель выполнения НИОКР, решаемые задачи.

Цель проекта состоит в создании действующего устройства (прототипа) автоматического комплекса сбора метеорологической информации погодной станцией установленной на тестовом судне и доставка обработанной в соответствии с требованиями и форматами Росгидромета информации в СРБД ЕСИМО.
2. Требования к выполняемой работе
Исполнитель должен выполнить работы, обеспечивающие получение следующей научно-технической продукции:

- Аппаратно-программный комплекс информационно-технологического узла ЕСИМО;

- Прототип автоматического комплекса сбора метеорологической информации тестовым судном и доставки информации в ЕСИМО;

- Документация по прототипу автоматического комплекса сбора метеорологической информации,
2.1. Прототип автоматического комплекса сбора метеоинформации судами и доставки информации в ЕСИМО
2.1.1.Функциональные требования

Автоматический комплекс сбора метеоинформации судами и доставки информации в ЕСИМО (АКМС) должен обеспечивать:

  • получение информации согласно регламента, работы добровольных судов по производству попутных метеорологических наблюдений согласно наставлениям (руководствам) Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Росгидромета;

  • доставку информации в СРБД ЕСИМО через узел единой системы в центре ЕСИМО по тематике проекта.

2.1.2. Требования по составу собираемой информации:

  • идентификационные сведения о судне;

  • дата и время измерений;

  • температура воздуха;

  • угол килевой качки судна;

  • угол бортовой качки судна;

  • скорость вымпельного ветра;

  • направление вымпельного ветра;

  • барометрическое давление;

  • скорость поворота;

  • субъективное снижение температуры при истинном ветре;

  • скорость истинного ветра*;

  • направление истинного ветра*;

  • скорость судна относительно грунта (SOG) ;

  • путевой угол (курс относительно грунта) судна (COG) ;

  • субъективное снижение температуры при ветре.

Перечень и спецификации информации должны быть уточнены и представлены для согласования в Росгидромет в ходе выполнения проекта.

2.1.3. Технические требования:

  • АКМС должен использовать для передачи информации каналы спутниковой связи Инмарсат или Иридиум. Тип терминала космической связи определяется в ходе выполнения проекта;

  • тип судовой автоматической метеорологической станции должен быть сертифицирован в установленном порядке и обеспечивать точность измерений метеорологических параметров согласно требованиям ВМО и Росгидромета;

  • алгоритм обработки метеорологической информации, формат данных, периодичность доставки информации должны соответствовать требованиям Росгидромета и спецификациям компоненты “Поставщик Данных” ЕСИМО;

  • должны быть реализованы процедуры мониторинга сообщений с судовой метеорологической информацией, аналогичные применяемым в АСУ «МоРе» для сбора сообщений с судов.

Должны быть подготовлены технические спецификации прототипа АКМС во взаимодействии с Центром по методическому и информационно-технологическому сопровождению ЕСИМО, разработан прототип комплекса и проведены его испытания.
3. Этапы работы
Работа выполняется в соответствии с календарным планом, приведенным в Приложении №2.
4. Требования к оформлению и представлению результатов НИОКР
4.1. Научно–техническая продукция должна включать организационно-распорядительную, методическую и техническую документацию, АПК.

4.2. Документация должна быть подготовлена согласно требованиям и положениям:

  • Плана мероприятий по вводу в действие ЕСИМО (полнофункциональная версия), Порядка ввода в действие ЕСИМО;

  • ГОСТ 34.201-89, документа “Документация на информационные технологии ЕСИМО. Требования к содержанию и оформлению”.

4.3. Научно-техническая продукция размещается на ftp-сервере ЕСИМО и представляется Заказчику в твердой (бумажной) копии и на лазерных дисках (CD, DVD) в двух экземплярах.
5. Гарантийные обязательства
Исполнитель должен гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, а также техническую поддержку введенного в действие АПК, в течение гарантийного срока - с даты утверждения Акта ввода в опытную эксплуатацию АПК до 31.12.2014 г.

Техническая поддержка должна включать в себя:

  • поддержку работоспособности АПК,

  • регистрацию событий сбоев и отказов оборудования, системного, прикладного и специального ПО;

  • обеспечение проведения восстановительных работ в случае обнаружения сбоев и отказов оборудования, системного, прикладного и специального ПО с привлечением поставщиков оборудования и ПО при необходимости;

  • предоставления консультаций пользователям АПК сбора метеорологической информации по вопросам его работы и применения.



От Заказчика





От Исполнителя

Генеральный директор

ФГУП «Морсвязьспутник»




Генеральный директор



_______________ А.Д. Куропятников
« » _________ 2013 г.





_______________

« » _________ 2013 г.

МП




МП





















Приложение №2

к Контракту

от «____»___________ 2013 г.

№________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


п/п

этапа

Содержание выполняемых работ

Перечень

научно-технической продукции, предоставляемой Заказчику

Срок

исполнения работ

(окончание: дата, месяц)

Срок выполнения этапов (начало – окончание) (дата, месяц, год)

Цена

(тыс. рублей)

1

Разработка технических спецификаций прототипа автоматического комплекса сбора метеорологической информации судами и доставки информации в ЕСИМО (АКМС).
Разработка математического обеспечения прототипа судового комплекта системы сбора метеорологической информации.
Разработка математического обеспечения береговой части

комплекта системы сбора метеорологической информации.



Предоставление проекта исходного кода

математического обеспечения.


Описание использованных алгоритмов обработки информации.

Технические спецификации прототипа автоматического комплекса сбора метеорологической информации судами (АКМС) и доставки информации в ЕСИМО

31.07.2013

1-го этапа:

С даты заключения контракта по 31 июля 2013 года

550

2

Комплексное тестирование и сдача в эксплуатацию математического обеспечения автоматического комплекса сбора метеорологической информации судами и доставки информации в ЕСИМО (АКМС) – судовая и береговая части.


Акт приемки комплекса математического обеспечения.
Инструкция администратора серверной части системы.
Техническое описание судового комплекта системы сбора метеоинформации.


20.11.2013

2-го этапа:

С 1 августа по 20 ноября 2013 года

750



От Заказчика


От Исполнителя

Генеральный директор

ФГУП «Морсвязьспутник»

Генеральный директор



_______________ А.Д. Куропятников
« » _________ 2013 г.


_______________

« » _________ 2013 г.

МП

МП



Похожие:

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИзвещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №04-17
Правовое обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): п. 10 ч. 2 ст. 54 Правил закупки товаров, работ,...

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИнструкция по осуществлению закупки у единственного поставщика (подрядчика,...
Иям, связанным с осуществлением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях не требующих размещения извещения...

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИзвещение о закупке
Извещение и документация об открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconДокументация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 11. 02. 2014 г
Срок поставки – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с подписания Договора поставки

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconМ. П. Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя,...
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика №5 еп/зав-13 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика №2 еп/зав-14 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика на основании п 3 4 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconПоложение о закупке товаров, работ, услуг
Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconО закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г iconИзвещение (документация) о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск