3. Цена контракта. Изменение условий контракта




Скачать 203.23 Kb.
Название3. Цена контракта. Изменение условий контракта
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
Приложение № 4

к заявке№ ДГЗ_118_2015
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________________________

на поставку товаров для государственных нужд
г. Екатеринбург ___________________
От имени Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», как _________________электронного аукциона № ___________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1В данном контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

(а) «Товар» - лекарственные препараты, которые должны быть поставлены по настоящему контракту;

(б) «Получатель» - ООО «АВК-Альянс», г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, здание служебно-бытовых помещений цеха 95, литер УУУУУУ, ответственный представитель получателя Миронова Надежда Ильинична, тел.: 8 (343) 310-00-55.
2. предмет контракта

2.1. Заказчик поручает и обязуется обеспечить оплату поставленного Товара, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар на условиях настоящего контракта в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту).

2.2. Наименование Товара и его количество определяются Спецификацией.

2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком получателю в следующие сроки:

1-я партия в объеме 50% по каждой Программе в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта;

2-я партия в период с 03.08.2015 г. по 10.08.2015 г. включительно.

Доставка товара до получателя и проведение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются силами и средствами Поставщика.
3. Цена КОНТРАКТА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

3.1. Цена контракта составляет (в т.ч. НДС) _______________ (______________________________________) рублей __ копеек.

3.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

3.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий контракта.

3.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.3.3. если Заказчику как получателю бюджетных средств уменьшен ранее доведенный лимит бюджетных обязательств

3.4. При заключении контракта допускается увеличение количества Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

3.5. Цена настоящего контракта включает стоимость Товара с учетом НДС, все расходы Поставщика по его исполнению, в том числе стоимость тары (упаковки), транспортных расходов до получателя, погрузочно-разгрузочных работ, а так же все налоги, пошлины и прочие сборы, которые необходимо оплачивать в соответствии с условиями настоящего контракта или на иных основаниях.
4. Страна происхождения

4.1. Весь поставляемый по настоящему контракту Товар должен иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.


  1. Нормы и стандарты

5.1.Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен соответствовать установленным нормам и стандартам.
6. права НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

    1. Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав правообладателей авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара в рамках настоящего контракта.

    2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения прав правообладателей авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Поставщиком в добровольном порядке.


7. Упаковка и маркировка

7.1 Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к получателю. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке.

7.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством.

7.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

7.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до получателя.

7.5. При нарушении вышеуказанных условий Заказчик или получатель имеют право требовать замены Товара, поставленного с нарушениями.

7.6. При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативно-технической документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации на препараты предъявляются в случае несоответствия лекарственного препарата нормативно-технической документации или в случае осложнений, связанных с применением препарата. При поступлении рекламации, подтвержденной лабораторией по контролю качества лекарственных средств, Поставщик по требованию Заказчика или Получателя своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком и Получателем, осуществляет замену данной партии препаратов в течение 10 дней со дня официального подтверждения рекламации.


  1. Поставка товара и документация

8.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком получателю в следующие сроки:

1-я партия в объеме 50% по каждой Программе в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта;

2-я партия в период с 03.08.2015 г. по 10.08.2015 г. включительно.

8.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в накладной (товарной / товарно-транспортной).

    1. При поставке товара Поставщик предоставляет получателю:

а) один из следующих документов: сертификат или декларацию о соответствии; копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона;

б) инструкцию по применению на русском языке;

в) счет-фактуру (счет), выставленные Заказчику, с указанием получателя;

г) товарно-транспортную (товарную) накладную в 4-х экз. (один экземпляр для Заказчика, два экземпляра для Получателя и один экземпляр для Поставщика);

д) Акт приема-передачи Товара.

Поставщик вправе предоставить получателю копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России, Минздравсоцразвития России).


  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ товара

9.1. Приемка осуществляется получателем как уполномоченным представителем Заказчика.

9.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в момент передачи Товара получателю на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

9.2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации и требованиям, предъявляемым к качеству Товара;

9.2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;

9.2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

9.2.4. проверка наличия необходимых сопроводительных документов, указанных в подпунктах а), б), в) пункта 8.3. настоящего контракта. В случае поставки Товара без сопроводительных документов Товар получателем не принимается и возвращается Поставщику за его счет.

9.3. Приемка Товара по количеству, комплектности, объему и качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

9.4. В случае выявления несоответствия Товара условиям контракта Заказчик или получатель вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично.

9.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

9.6. Обо всех нарушениях условий контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке, режима хранения и транспортировки Заказчик или получатель извещает Поставщика в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по контракту составляется Заказчиком или получателем в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений.

Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения.

При замене Товара Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Товара своими силами и за свой счет.

9.7. В момент приемки получатель подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его своей печатью, на товарной (товарно-транспортной) накладной Поставщика получатель делает отметку о получении Товара с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. КАЧЕСТВО ТОВАРА

10.1. Качество поставляемого Товара удостоверяется: Регистрационным удостоверением Росздравнадзора (Минздрава России, Минздравсоцразвития России) в установленном порядке; Сертификатом или декларацией соответствия.

10.2. Срок годности Товара на момент поставки должен соответствовать следующим требованиям:

1) если срок годности препарата составляет до 2 лет включительно, то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев;

2) если срок годности препарата составляет более 2 лет, то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 18 месяцев.

10.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности.

10.3.1. Поставщик передает получателю Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

10.3.2. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

10.3.3. При замене Товара Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Товара собственными силами и за свой счет.

10.4. При поставке термолабильных лекарственных средств должны быть соблюдены правила «холодовой цепи».
11. Порядок оплаты

11.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

11.2. Оплата осуществляется за счет средств субвенций, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в бюджет Свердловской области, в размере _________, средств областного бюджета в размере _______, безналичный расчет, во 2-4 кв. 2015 года, по факту поставки партии Товара, после предоставления Заказчику следующих документов: счета – фактуры (счета) на Товар; товарно-транспортной накладной (товарной накладной) с отметкой получателя о приемке Товара; Акта приема-передачи Товара, подписанного Поставщиком и получателем.

Указанные документы должны быть предоставлены Поставщиком Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента поставки Товара.

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется в течение 30 дней с даты подписания получателем Акта приема-передачи Товара.

11.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

11.4. На всех документах, перечисленных в пункте 11.2. обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, получателя, Поставщика, номер и дата государственного контракта, даты оформления и подписания документов. Реквизиты Поставщика, указанные в контракте должны полностью соответствовать реквизитам, указанным в счете – фактуре (счете) на Товар; товарно-транспортной накладной (товарной накладной).

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

12.1. Требование обеспечения исполнения контракта Заказчиком не установлено на основании части 2.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта».
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик требует уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Расчет неустойки (пеней) производится Заказчиком в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

При этом сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств может быть удержана из суммы, подлежащей выплате Поставщику по настоящему контракту.

13.3. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______________рублей, установленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

13.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

13.5. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения.

13.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере ______________рублей, установленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

13.7. За непредоставление документов, предусмотренных пунктом 11.2 контракта, в течение трех рабочих дней Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________рублей, установленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

13.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны.
14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 31.12.2015 г., но в любом случае до полного исполнения обязательств.
15. Расторжение контракта

15.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16. форс-мажорНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

16.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

16.3. Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

16.4. Если, по мнению сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

17. Уведомления

17.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, высылается по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

17.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. В случае невозможности исполнения обязательств по контракту Поставщик в течение одного дня уведомляет Заказчика посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала уведомления почтой.

18. Прочие положения

18.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ) с предварительным направлением претензии почтовым отправлением или факсимильной связью одной из сторон контракта, срок рассмотрения которой составляет 10 дней, с направлением письменного ответа.

18.3. К настоящему контракту прилагается спецификация, являющаяся неотъемлемой частью настоящего контракта.

19. Реквизиты, ПОДПИСИ сторон


Заказчик:

Министерство здравоохранения Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б

ИНН 6660010415 КПП 667101001

лицевой счет 03013260660

оплата через УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области)

ИНН 6660006553 КПП 667001001

т/счет 40201810400000100001

БИК 046577001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург


Поставщик:


От Заказчика:


От Поставщика:


А.Р.Белявский


Спецификация
















Приложение №1

к контракту

к Государственному контракту от "___" ____________ 2015 г. № ______________





























































Поставщик:


























































N

Получатель

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата

Торговое наименование лекарственного препарата

Форма выпуска

Ед. изм.

Фирма- изготовитель, страна происхождения

Кол-во

Цена в рублях с НДС

Сумма в рублях с НДС

За счет субвенций, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в бюджет Свердловской области (Программа ОНЛП)

1




























За счет средств областного бюджета (Программа ДЛ)

1




























 

 

 

 

 

 

Итого













Итого по




Итого стоимость товара (с НДС):

______________________________________________



















(прописью)



















в том числе НДС___ % ____________________


























Заказчик: Министерство здравоохранения Свердловской области




Поставщик:

















Акт №
приема-передачи товара

г. ______________ «___»________________ г.

по контракту № _____ от __________ 20____ г.
Поставщик_____________________________________, в лице _____________________,

(наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________, с одной стороны и

Получатель ________________________________________, в лице ______________________,

(наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Получатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № ____ к контракту):

__________________________________________________________________________________
(наименование, единицы измерения, количество Товара, серия товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Срок поставки товара ______________________________________________________.

Остаточный срок годности товара на момент поставки __________________________.

Принятый товар по качеству, количеству соответствует требованиям и условиям контракта.

либо

При приемке товара были выявлены следующие нарушения, не препятствующие его приемке: __________________________________________________________________________

(заполняется при наличии нарушений)

________________________________________________________________________________

Срок устранения выявленных нарушений ___________________________________________
К настоящему Акту прилагаются следующие документы:

- Товарная накладная от « _____» __________ 20__г. № _____

- Счет-фактура от « _____» __________ 20__г. № _____

- Копия регистрационного удостоверения от «____» _______ 20_г. № _____

- Копия паспорта производителя от «____» __________ 20__г. № _____

- Копия декларации о соответствии от «____» __________ 20__г. № _____

- Инструкция (ии) по применению лекарственного препарата на русском языке.
Получатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар с момента подписания настоящего Акта приема-передачи Товара.

Все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.


От Поставщика

_______________________

М.П.

«___»____________20__ г.


От Получателя:

________________________

М.П.

«___»____________20__ г.

(Дата получения Товара получателем)

Похожие:

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconОбоснование начальной (максимальной) цены контракта
Нмцкрын -начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconТехническое задание по лоту №16 на право заключения муниципального контракта на поставку
Начальная цена муниципального контракта – 13 800 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconПредмет муниципального контракта (предмет аукциона), объем и начальная...
Муниципальные заказчики: муз «Гатчинская цркб» 188300 г. Гатчина ул. Рощинская 15а к. 1 E-mail grtmo@ lens spb ru. (81371) 2-26-90,...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта icon5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота)
Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconГосударственный заказчик: геохи ран
Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconГосударственный заказчик: геохи ран
Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconПротокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconПротокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconТехническое задание : смотреть в приложении №1
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconО проведении запроса котировок №20
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconКонкурсная документация
Статья Начальная (максимальная) цена Государственного контракта и её обоснование 4

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и порядок оплаты

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconНачальная (максимальная) цена контракта, рублей
Директор Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области»

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconО проведении запроса котировок
Максимальная цена контракта – 6830,00руб. (шесть тысяч восемьсот тридцать руб. 00 коп.)

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconКонкурсная документация
Форма предложения об условиях исполнения муниципального контракта часть II. Проект муниципального контракта

3. Цена контракта. Изменение условий контракта iconПроект муниципального контрактА
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, указанные в п 2 настоящего контракта, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск