2. Цена Контракта и порядок расчетов




Скачать 230.46 Kb.
Название2. Цена Контракта и порядок расчетов
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № УПГ-08



г.п. Кузьмоловский

«____» августа 2015г.


Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Кожевникова Андрея Станиславовича, действующего на основании распоряжения главы муниципального образования №30 от 31.07.2015г, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью “Производственная компания “ПожИнтер» (ООО «ПК «ПожИнтер»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Соболевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса котировок, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 0145300025215000035-1 от 24 июля 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке указателей расположения пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Описание объекта закупки, технические характеристики, требования определены Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 48 000 руб. 00 коп. (Сорок восемь тысяч 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 7 322 руб. 03 коп. (Семь тысяч триста двадцать два рубля 03 копейки), в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта, подлежащая уплате физическому лицу, может быть уменьшена на размер налоговых платежей, связанных в оплатой Контракта.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, включая расходы на приобретение, материалы, погрузку и разгрузку в месте установки, установку, транспортные услуги, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления цены Контракта по факту выполнения работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры/счета в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. Оплату выполненных работ Заказчик должен осуществить в срок, установленный в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта.




4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, документы, подтверждающие качество применяемых материалов, товара.

4.2. После получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1. Контракта, для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренным настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик, в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, назначает экспертизу с оформлением экспертного заключения. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформления экспертного заключения составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.3. После оформления заключения по итогам экспертизы, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ при наличии претензий по объему и/или качеству выполненных работ, Заказчик направляет Исполнителю претензию в письменном виде.

4.4. Претензии рассматриваются Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт о приемке выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет-фактура/счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить приобретенные и установленные указатели надлежащего качества и в срок, установленный настоящим Контрактом.

5.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, иных лиц, кроме случаев, предусмотренных п. 5.2.3. настоящего Контракта.
5.2. Права Заказчика:

5.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, давать письменные предписания Исполнителю, связанные с исполнением последним обязательств по Контракту.

5.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе предъявить санкции за допущенное нарушение в соответствии с действующим законодательством.

5.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.

5.2.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2.5. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.3. Обязанности Исполнителя:

5.3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

5.3.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы, или делающих продолжение работы невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика.

5.3.3. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.4. Устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в срок дополнительного согласованный Сторонами.

5.3.5. Выполнить работы с соблюдением требований действующих норм и технических условий, нормативных актов и инструкций.

5.3.6. Исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

При выполнении работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности.

5.3.7. При выполнении работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

5.3.8. Обеспечить возможность контроля представителей Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.3.9. Нести ответственность перед Заказчиком за объемы и качество работ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, в случае их привлечения к выполнению работ по отдельно заключенным с ними договорам.

5.3.10. Исполнитель обязан гарантировать качество указателей, а также качество материалов, используемых для их установки, обеспечить наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество, и по требованию Заказчика предоставить эти документы.

5.3.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4. Права Исполнителя:

5.4.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту третьих лиц по отдельно заключенным с ними договорам. Ответственность за объемы и качество работ, выполняемых третьими лицами, несет Исполнитель.

5.4.2. Исполнитель вправе выполнить работы по настоящему Контракту досрочно, после получения согласия Заказчика.
6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к установке и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика
6.1. Требования определены Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
7.1. На результаты работ устанавливается гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев.

7.2. Срок действия гарантии на указатели - не менее 18 (восемнадцати) месяцев.

7.3. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

7.4. Требования, связанные с недостатками результата работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

7.5. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки (дефекты) результата работы, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом за подписью Заказчика и Исполнителя.

7.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Исполнителя с последующим взысканием расходов с Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.

7.7. Если в период гарантийной эксплуатации указателей выявляются недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.



8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены Контракта 1200 руб. 00 коп.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Контракта 4800 руб. 00 коп.

8.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
9. Порядок расторжения Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1. Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части финансирования до 25 декабря 2015 года.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Все изменения, исправления и дополнения к настоящему Контракту действительны только при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих сторон и рассматриваются как его неотъемлемая часть. В случае смены руководителя, изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов у одной из Сторон, она должна направить другой Стороне в письменной форме уведомление или сообщение.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала или доставляются лично по месту нахождения Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- приложение № 1 «Расчет цены контракта»;

- приложение № 2 «Техническое задание».
18. Реквизиты Сторон

Заказчик:

Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

188663,

Ленинградская область, Всеволожский

район, г.п. Кузьмоловский,

ул. Рядового Л. Иванова, д.14

ИНН 4703083449 КПП 470301001

р/c 40101810200000010022

г.Санкт-Петербург , Отделение Ленинградское, БИК 044106001

л/с 02010401171 в КФ администрации

МО Всеволожский муниципальный

район ЛО


Исполнитель:

ООО «ПК «ПожИнтер»

ИНН 7804502758 КПП 780401001

Юридический адрес: 195299, СПб, ул. Киришская, д. 2, лит. А, пом.2Н 13 (офис 107), т. 363-08-03

Банковские реквизиты:

Р/с 407 028 107 551 300 024 87

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К/с 301 018 105 000 000 006 53

БИК 044030653

kvv@poginter.ru

www.poginter.ru

И.о. главы администрации Кузьмоловского городского поселения
_________________ А.С. Кожевников

м.п.
«___» _______________ 2015 г.

Генеральный директор

ООО «ПК «ПожИнтер»
_________________ Т.Н. Соболева

м.п.

«___» ______________ 2015 г.


Приложение № 1

к Муниципальному контракту

УПГ-08 от «____» августа 2015г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА


Наименование



Количество

(штук)

Цена

за ед. с учетом НДС

(рублей)



Сумма с учетом НДС

(рублей)



1

2

3

4

Установка указателей расположения пожарных гидрантов


40

600,00

24 000,00

Стоимость установки


40

600,00

24 000,00

Итого:







48 000,00

в т.ч. НДС 18%







7 322,03


Итого: 48 000 руб. 00 коп. (Сорок восемь тысяч 00 копеек), в т.ч. НДС 18% в сумме 7 322 руб. 03 коп. (Семь тысяч триста двадцать два рубля 03 копейки).


ЗАКАЗЧИК

И.о. главы администрации Кузьмоловского городского поселения
_________________ А.С. Кожевников

м.п. «___» _______________ 2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

ООО «ПК «ПожИнтер»
_________________ Т.Н. Соболева

м.п. «___» _______________ 2015 г.


Приложение № 2

к Муниципальному контракту

УПГ-08 от «_____» августа 2015г.

Техническое задание
Выполнение работ по установке указателей расположения пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области




п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

1.

Описание товара, характеристики:






Количество указателей: 40 штук

Указатели поставляются за счет средств исполнителя.

Материал изготовления: сталь

Тип краски: светоотражающая

Размеры указателя:

Высота: 300мм

Ширина: 300мм

Указатели должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2001.

Установка должна производиться на ближайшем к гидранту капитальном строении. Высота установки должна быть не менее 2м.

Адресная программа местоположения установки должна быть согласована с Заказчиком.

Вид указателя:указатель пг


2.

Требование к качеству

Все указатели должны быть

- заводского изготовления, новыми (не бывшими в эксплуатации), не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными, и свободно распространяться на территории Российской Федерации, не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением;

- идентичной сборки и комплектации с одинаковыми эксплуатационными характеристиками;

- обеспечены комплектом документации на русском языке:

а) сертификаты на используемые материалы (копия);

б) сертификат производителя (копия);

в) руководство по эксплуатации;

г) паспорт на указатели.

По согласованию с Заказчиком допускается установка указателей, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в настоящем Техническом задании.


3.

Требования к безопасности


Указатели должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. Безопасность указателей – это их безопасность для жизни, здоровья, окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации.


4.

Требования к сроку действия гарантий

Срок действия гарантии на указатели - не менее 18 (восемнадцати) месяцев.

На результаты работ устанавливается гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев.


5.

Объем предоставления гарантий

Срок устранения недостатков, замена указателей или доукомплектование устанавливаются в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Заказчиком заявки о необходимости устранения обнаруженных недостатков.

6.

Требования к упаковке

Исполнитель обязуется поставить указатели в таре и упаковке, соответствующих обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке указателей указанного вида (рода).

Упаковка должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской. Упаковка указателей должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.


7.

Условия поставки

Доставка непосредственно до места установки, разгрузка, сборка, установка, вывоз тары (упаковки) указателей осуществляется силами и транспортом Исполнителя.


8.

Требования к соблюдению определенных условий при транспортировке

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать маркировкам, нанесенным на упаковку фирмой-изготовителем.



ЗАКАЗЧИК

И.о. главы администрации Кузьмоловского городского поселения
_________________ А.С. Кожевников

м.п. «___» _______________ 2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

ООО «ПК «ПожИнтер»
_________________ Т.Н. Соболева

м.п. «___» _______________ 2015 г.

Похожие:

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. Цена договора и порядок расчетов

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. Цена Контракта и порядок расчетов
Ооо «Альбатрос», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного представителя Рухловой Елены Константиновны, действующего...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconА Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconЦена и общая стоимость договора и порядок расчетов
«Продавец», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а в отдельности – «Сторона», договорились о нижеследующем

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon3. Цена договора и порядок расчетов
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области»,...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и порядок оплаты

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. цена договора и порядок расчетов
Рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от «19» марта 2012 года, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconЦена по Договору и порядок расчетов
России», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя начальника предприятия по обеспечению объектов строительства оборудованием...

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота)
Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. Цена договора и порядок расчетов
Гайсинского Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании протокола...

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon3. Цена контракта. Изменение условий контракта

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. цена и сумма договора. Порядок расчетов
Система», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кирсановой Маргариты Валерьевны, действующего на основании...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconОбоснование начальной (максимальной) цены контракта
Нмцкрын -начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. цена договора и порядок расчетов. Обеспечение договора
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,...

2. Цена Контракта и порядок расчетов icon2. Цена Договора и порядок расчетов
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 18. 07. 2011 №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических...

2. Цена Контракта и порядок расчетов iconТехническое задание по лоту №16 на право заключения муниципального контракта на поставку
Начальная цена муниципального контракта – 13 800 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек)


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск