На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2




Скачать 140.58 Kb.
НазваниеНа поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку комплектующих для установки УДВ 150/21-А2

г. Надым « ___ » ___________ 20__ г

Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в г.Надыме Белоногова С.В. действующего на основании доверенности №2-652 от 01.04.2013г., с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-поставщика)

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________,

(устав, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии от «____» _____________2013г. №_______________, заключили настоящий договор (далее - договор) на основании о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Заказчик принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям настоящего договора и Приложения №1 к нему (в дальнейшем Спецификация №1), являющегося неотъемлемой частью договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
2. Цена Товара

2.1. Общая сумма договора составляет _________________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС (без НДС).

2.2. Цена Товара определяется в Спецификации №1 к настоящему договору и фиксируется на весь согласованный объем Товара.
3. Качество, количество и упаковка Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать сертификату соответствия на продукцию, а также техническому заданию Заказчика на данный вид Товара. Качество Товара должно быть подтверждено паспортом производителя.

3.2. Номенклатура и количество Товара определяется в Спецификации №1 к договору.

3.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.
4. Условия поставки Товара

4.1 Сроки поставки товара по настоящему договору: в течение 40 дней с момента 30% предоплаты.

4.2. Датой поставки является дата, проставленная в оригинале товарно-транспортной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале товарно-транспортной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

    1. При отгрузке Товара автотранспортом Поставщик обязан в течение двух суток с даты отгрузки проинформировать Заказчика по телефон/факсу 8(3499)53-35-65 и(или) по электронной почте t.mikhailova@nd.yamalkomenergo.ru о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

    2. Условия перевозки, хранения в соответствии с ГОСТ 9.014078, 15150-69.


5. Условия приемки Товара

5.1. Приемка Товара по качеству, количеству производится Заказчиком в одностороннем порядке в течение 5(пяти) дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1 настоящего договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, товарно-транспортных накладных.

5.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего договора, Заказчик вправе приостановить разгрузку поступившего Товара, и в течение суток обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.

5.3. В случае у Заказчика сомнений в соответствии поставки продукции требованиям, изложенным в Спецификации №1, Заказчик вправе назначить проведение независимой экспертизы партии Товара. Экспертиза проводится за счет Заказчика. В случае обнаружения несоответствия, Поставщик обязан возместить Покупателю затраты на проведение экспертизы.

5.4. В случае несоответствия качества и/или количества Товара условиям договора (Спецификации №1), техническому заданию, Поставщик в течение 45 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1. настоящего договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям договора.

5.5. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7.
6. Порядок оплаты

6.1. Оплата Товара производится на основании выставленного Поставщиком счета в следующем порядке:

- 30% в качестве предварительной оплаты в течение 7(семи) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату;

- оставшиеся 70% в течение 10(десяти) рабочих дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

6.2. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. Документы

7.1. В целях информирования Заказчика о статусе выполнения обязательств по настоящему договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара, Поставщик обязуется предоставить по тел/ф 83499533565 или e-mail: t.mikhailova@nd.yamalkomenergo.ru копию товарно-транспортной накладной, подтверждающей отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара к месту доставки.

Поставщик обязан направить оригинал счета-фактуры и товарную накладную (ТОРГ-12) почтой или курьерской службой в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления по почтовому адресу Заказчика.

7.2. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Заказчику следующие документы:

- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;

- сертификат качества;

- паспорт на Товар, скрепленный печатью производителя.

Указанные выше документы передаются Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае если указанные выше документы не будут переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара.

7.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

7.5. Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик также обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих таможенное оформление Товара при ввозе на территорию Российской Федерации в режиме «выпуск для внутреннего потребления».
8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем договоре и Спецификациях к нему, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, либо Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене) за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего договора, либо предусмотренных в Спецификации №1 к настоящему договору, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям Заказчика, установленным для данного Товара, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара.

8.4. В случае направления в адрес Заказчика Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Заказчик вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение десяти дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Заказчика о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% и возместить убытки Заказчика, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 30 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Заказчика. При этом, в случае принятия Заказчиком отказа Поставщика от поставки Товара, договор считается расторгнутым с даты направления Заказчика письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

В случае несогласия Заказчика принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1 настоящего договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.5. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

8.6. Поставщик обязан возместить Заказчику все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

8.7. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего договора, а также причиненные убытки.

8.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему договору, за исключением случая, предусмотренного п. 8.5. договора.
9. Гарантийные обязательства

9.1. В случае если это предусмотрено нормативными документами Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Продолжительность данного срока указывается в гарантийных обязательствах Поставщика.

9.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего договора и Приложений к нему, Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента обнаружения недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.
10. Разрешение споров

10.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию - 15 дней.

10.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.

10.3. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
12. Срок действия договора

12.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013г., а части расчетов – до их полного завершения.
13. Возможность уступки прав по договору

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
14. Порядок и основания изменения и расторжения договора

14.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

14.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 5.2 настоящего договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего договора, в течение тридцати дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

14.3. При изменении или расторжении договора по соглашению Сторон договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

14.4.При изменении или расторжении договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором либо действующим законодательством Российской Федерации, договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении договора, направленном другой Стороне.

14.5. Настоящий договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика.

14.6 Поставщик обязан направить оригинал подписанного договора в срок не более 10 (десяти) дней после даты подписания итогового протокола о проведении запроса цен на поставку трубы стальной.

14.7.Настоящий договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

14.8.Условия настоящего договора действуют применительно к каждой отдельной Спецификации, подписанной Сторонами. В случае расхождений между условиями договора и Спецификацией приоритет имеют условия, согласованные в Спецификации.

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго»

Юридический адрес: 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Игарская, д. 33.

ИНН 8901025421, ОГРН 1118901002153.

Филиал Открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме

Полный почтовый адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 10, пом. 27. Тел.: (3499) 53-10-21.

ИНН 8901025421, КПП 890343001, ОКПО 92217121.

Р/с 40702810814990001372 Надымский филиал «Запсибкомбанк» ОАО, к/с 30101810100000000639, БИК 047130639.

Р\с 40702810804020001369 Тюменский филиал ОАО КБ «Агропромкредит» г.Тюмень, к\с 30101810500000000962, БИК 047106962

Поставщик: Заказчик:

Директор филиала

ОАО «Ямалкоммунэнерго» в

г.Надыме

________________________ ____________________________

МП МП


Приложение № 1

к договору от «__»______20__г №___


СПЕЦИФИКАЦИЯ №1






Наименование товара

Ед.изм.

Кол-во

Цена с НДС за ед., рубл

Стоимость, рубл

1

Лампа ДБ-75-2-Д

шт

80







2

Чехол кварцевый 75 незапаянный

шт

80







3

Прокладка 24хх35 Н01.00.005

шт

160







4

Прокладка 38х51 Н00.00.063

шт

160







5

Втулка М42х3 НР00.00.146

шт

160







6

Гайка 42х3-145

шт

160







7

Датчик ДИ-2

шт

8









1.Общая сумма договора составляет __________________(______________) рублей, включая НДС (без НДС).

2. Форма и порядок расчетов: на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по предварительной оплате в размере 30% в течение 7(семи) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, оставшиеся 70% оплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика.

2. Срок отгрузки со склада Поставщика: в течение 40 календарных дней с момента предоплаты 30%.

3. Доставка товара на склад (место поставки) Заказчика.

3. Время и место поставки: с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд №6, объект «Котельная №1», склад.

  1. Транспортные расходы включены в стоимость товара.

Поставщик: Заказчик:

Директор филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в г.Надыме
__________________С.В.Белоногов





Похожие:

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconРуководство по монтажу и эксплуатации многоступенчатого насоса dpv-2-150. Назначение
Паспорт и руководство по эксплуатации и обслуживанию установки ультрафиолетового обеззараживания воды удв-1/1-Б

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconО внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной...
А/эф на поставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения молекулярно-генетических исследований для нужд фгаоу во...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconКамикс-150 Гипсовый самонивелирующийся пол камикс-150
Камикс-150 сухая растворная смесь на основе гипса для приготовления высококачественного самонивелирующегося раствора для выравнивания...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconОб открытом аукционе в электронной форме №51-16/А/эф по выбору Поставщика...
А/эф по выбору Поставщика на право заключения контракта на поставку оборудования и комплектующих для аудиовизуального сопровождения...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconДокументация об аукционе на право заключения муниципальных контрактов...
Лот №2 Поставка комплектующих изделий к медицинскому оборудованию – среди субъектов малого предпринимательства

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconТехническое задание на поставку запасных частей и комплектующих материалов...
Техническое задание на поставку запасных частей и комплектующих материалов для ремонта оргтехники и пэвм

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconТехническое задание (идентификационный номер процедуры №35/4-11192)...
Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconТехническоезадани е на поставку и монтаж индивидуальных канатно-спусковых...
Гостиничного комплекса «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 150

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconКраткая инструкция для работы на ккм "Меркурий ms-к" c твд-150
Кассовые аппараты продажа, регистрация в ифнс, техническое обслуживание. Замена эклз на месте установки кассового аппарата

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconИзвещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право...
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н. Н. Бурденко» проводит...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconПамятка населению проведение дезинфекции территорий
Нгк), для обработки 10 кв м необходимо 15 литров рабочего раствора (15 л воды и 150 г нгк), на 100 кв м 150 л (150 л воды и 1,5 кг...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconОткрытый запрос предложений на право заключения договора
На поставку картриджей, комплектующих запасных частей для компьютеров, принтеров и копировальной техники для нужд

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconИнструкция по участию в открытом Отборе
Выбор организации, способной осуществить поставку дизельной электростанции (дэс) мощностью 150-160 кВт для

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconРекуперативный воздухонагреватель рв-150(ж) – на жидком топливе паспорт
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения воздухонагревателя и принципа работы рв-150(ж) и содержит сведения, необходимые...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconВ электронной форме на право заключения договора
...

На поставку комплектующих для установки удв 150/21-А2 iconИзвещение о проведении открытого запроса цен
Договора на поставку комплектующих к пароконвектомату unox xvc 705E., для ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск