Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету




НазваниеДокументация о запросе котировок в электронной форме по предмету
страница6/8
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

IV. Проект договора

ДОГОВОР №_______
г. Улан-Удэ « ___ » _________________ 2018 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дамбаевой Александры Ринчиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" на основании протокола ____________________ № __________ от «___» _________________ 2017г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства, используемые для аптечного приготовления лекарственных форм (далее именуемое «Товар»), согласно Спецификации товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ______________ (___________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

(В случае заключения договора с физическим лицом, цена договора будет уменьшена на сумму налогов и других обязательных отчислений, поскольку Заказчик будет являться налоговым агентом)

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных средств – средства ФОМС, средства от оказания платных услуг.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком после получения Заказчиком поставляемого по настоящему Договору товара на основании счетов-фактур, товарных накладных, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента поставки каждой партии товара. Окончательный расчет за поставленный товар производится на основании итогового акта приемки-передачи товара (Приложение №2 к договору). Итоговый акт приемки-передачи товара направляется Поставщиком в сторону Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента поставки последней партии товара в соответствии с настоящим договором.

2.6. При заключении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении.
3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 2, аптека.

3.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар с момента подписания договора до 30.06.2018 г., по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента подачи заявки в электронном виде.

3.3. Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки;

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации. В случае выявления контролирующими Заказчика органами нарушений требований к поставленным товарам, выявления несоответствия товара установленным правилам в сфере обращения медицинских изделий, в том числе за пределами срока действия договора, Поставщик обязан компенсировать Заказчику убытки, включая компенсацию уплаченных штрафов, стоимость товара, несоответствующего требованиям законодательства, судебные издержки.

4.1.2.1.Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие поставки некачественного товара, вследствие нарушения их имущественных или иных прав, в случаях привлечения Заказчика в качестве ответчика или соответчика.

4.1.2.2.В указанных выше случаях Поставщик на основании претензии, добровольно, в течение 5 дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемых с Заказчика, на основании решения уполномоченного органа (решения суда, Территориального органа Росздравнадзора и т.д.) на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров;

4.1.6. Устранять недостатки товара в течение 3 (трех) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

4.1.7.Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных договором;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий договора.

4.3.4. Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
5. Проведение экспертизы. Порядок приемки товара

5.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При принятии Заказчиком решения о проведении экспертизы, Стороны в равных частях производят оплату за такую услугу, но в случае, если по результатам такой экспертизы будут установлены нарушения Поставщиком требований Договора, то поставщик обязан компенсировать Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.

5.2. Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором, осуществляется в полном соответствии с накладной, счетом-фактурой, спецификацией (приложение). Приемка осуществляется в 3-хдневный срок.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания товарной накладной и итогового акта приема-передачи товара (документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа). В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Акт приема-передачи товара оформляется в течение трех дней с даты приемки товара. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено поставщиком.
6. Гарантии качества товара

6.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, государственным фармакопейным статьям Российской Федерации, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке. Перечисленные документы подлежат передаче Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество товара, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. В случае обнаружения недостатков товара Поставщик обязан передать Заказчику функционально аналогичный товар, взамен товара, в котором в течение срока его применения Заказчиком были обнаружены недостатки.

6.3. Товар на дату поставки должен иметь допустимый срок хранения. Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки по каждому виду товара установлен в Приложении №1 (Спецификация товара).
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 0,1 % от цены Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10 % от цены Договора, за каждый установленный случай нарушения обязанностей, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, штрафов и пеней.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация открытый запрос котировок в электронной форме по выбору...
Информация об открытом запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок)

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора
Содержание документации об открытом запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) в соответствии с Федеральным...

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconНаименование оператора электронной площадки
...

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»

Документация о запросе котировок в электронной форме по предмету iconДокументация об открытом запросе цен (запросе котировок) в электронной форме
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка»


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск