Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2




НазваниеРедукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2
страница5/6
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6

3.Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять товар, проверить его наименование, количество, комплектацию, качество в соответствии с условиями договора на основании документов по приемке или направить мотивированный отказ в их подписании.

3.1.2. Оплатить стоимость товара в размере и сроки, установленные настоящим договором.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Произвести поставку товара надлежащего качества, в наименовании, количестве, комплектации качественно и в сроки, установленные настоящим договором. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

3.2.2. Поставщик должен передать Заказчику вместе с товаром по 1 экземпляру следующих документов:

- счет на оплату;

- товарную накладную с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы поставки;

- счет-фактуру поставщика с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы поставки (при наличии);

- копию Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России с приложением, заверенную печатью поставщика или производителя (при наличии);

- документ, подтверждающий качество товара, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ (при наличии);

- копию санитарно-эпидемиологического (или экспертного) заключения (при наличии), заверенную печатью поставщика или производителя;

- документы, подтверждающие срок годности товара;

- инструкцию (или иной документ) по использованию на русском языке;

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

3.2.3. До момента передачи Заказчику товара по товарной накладной Поставщик полностью несет риск его повреждения или гибели от случайных обстоятельств.

3.2.4. Вся техническая документация, включая все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

3.2.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику техническую документацию на товар.

3.2.6. Поставщик обязуется произвести замену Товара ненадлежащего качества, восполнить недопоставленное количество товара или восстановить количество (комплектность) партии Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика. Поставленный товар не соответствующего качества или не имеющий необходимых документов, подтверждающих его качество и безопасность, считаются не поставленным.

3.2.7. Обязательства Поставщика по поставке товара, включающее в себя доставку товара считаются выполненным с момента подписания Сторонами документов по приемке.

3.2.8. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4. Сроки, место и условия исполнения договора.

4.1. Поставка товара осуществляется партиями с 09.01.2017г. по 15.12.2017г., по наименованию и количеству, указанному в заявке Заказчика, в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки, со средней периодичностью 1 раз в месяц.

Поставка товара осуществляется с 8:00 до 14:30 час (мск) (за исключением выходных и праздничных дней) предварительно согласовав дату и время поставки (тел.: (4852) 41-06-63 – Винокурова Ольга Леонидовна).

4.2. Заявка имеет силу для Сторон по настоящему Договору как в случае ее передачи Поставщику путем вручения документа, так и при ее передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что заявка исходит от Заказчика.

4.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком документов по приемке.

4.4. Место поставки товара – ГАУЗ ЯО КБ № 2 по адресу: 150010, г. Ярославль, ул. Попова, д.24, каб. 115, (склад лаборатории).

5.Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству и по качеству производится Заказчиком в соответствии с условиями договора, Инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями). Приемку товара осуществляет представитель Заказчика, уполномоченный на подписание документа, подтверждающего приемку. Представитель Заказчика несет ответственность за приемку товара, достоверность сведений, отражаемых в документе, подтверждающем приемку.

5.2. Представитель Заказчика информирует Поставщика о результатах приемки и в 3-дневный срок направляет ему документы по приемке.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товаров, работ, услуг сторонами составляется акт замечаний и сроков устранения недоработок. После устранения выявленных недостатков приемка осуществляется повторно.

5.4. В случае несоответствия поставляемого Поставщиком товара по цене, количеству, ассортименту, качеству, а также в случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, без сопроводительных документов, предусмотренных п.3.2.2. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке, при этом составляется акт, подписанный Сторонами. Представитель иногороднего Поставщика для подписания акта не вызывается. Иногородний поставщик разрешает привлечь к подписанию акта компетентного представителя организации аналогичного профиля, одногородней с Заказчиком.

5.5. Результаты, зафиксированные в акте, как с участием представителя Поставщика, так и без его участия (в случае неприбытия), обязательны для Поставщика.

5.6. В случае поставки (отгрузки) Поставщиком товара в нарушение условий настоящего договора с нарушениями требований к его комплектности Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика доукомплектования товара в срок, который в этом случае установит Заказчик в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему договору.

5.7. При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Заказчика о доукомплектовании в разумный срок (см. выше) товара Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

5.8. Все транспортные и иные расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного товара, а так же доукомплектования товара как на территории страны «Заказчика», так и стран транзита, несет «Поставщик».

5.9. Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставляемого товара. Для проведения указанной проверки качества товара Заказчик вправе дать Поставщику распоряжение о направлении до отгрузки образцов Товара из каждой партии для проверки качества и соответствия Товара требованиям Заказчика. В случае выявления в тестируемых образцах несоответствия требованиям настоящего договора забраковывается вся партия Товара. При этом объем поставки и сумма договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию. Замена некачественного товара сверх срока поставки товара считается нарушением указанного срока. На время замены товара, товар считается не принятым.

При необходимости стороны могут привлечь к разрешению ситуации независимого эксперта. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что товары не соответствуют требованиям и условиям договора, Поставщик обязуется возместить расходы на проведение экспертизы, а также по соглашению сторон заменить некачественный товар на товар надлежащего качества. Если порча товара произошла по вине Заказчика вследствие нарушения условий хранения товара, расходы на проведение экспертизы возмещает Заказчик.

5.10. Об окончании приемки товара свидетельствует печать и подпись Заказчика о приеме Товара на документах по приемке.

5.11. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству.

5.12. Контрольные образцы:

5.12.1. В период не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки очередной партии товара Поставщик обязан в случае наличия требования Заказчика передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и проч.).

5.12.2. Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого товара, в том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам). По требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику заверенные печатью (для юридического лица) и подписью руководителя Поставщика документы, подтверждающие соответствие скрытых характеристик поставляемого товара характеристикам товара, установленным настоящим Договором.

5.12.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения обязан утвердить контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору. По получению такого уведомления Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Заказчику для утверждения повторный контрольный образец соответствующего товара. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан утвердить повторный контрольный образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии повторного контрольного образца характеристикам товара, определенным в Спецификации к договору.

5.12.4. Заказчик вправе провести соответствующую товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору. В случае выявления несоответствий по скрытым характеристикам расходы по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

5.12.5.Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему договору.

5.12.6. Непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в сроки, установленные в настоящем договоре, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему договору.

5.12.7. Поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам, утвержденным Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан на основании письменного требования Заказчика выплатить пени в размере 5% от цены непоставленного по заявке товара. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик обязан с момента письменного требования Заказчика выплатить также штраф в размере 5 % от стоимости договора за каждый случай неисполнения обязательства, а также возместить причиненные этим убытки сверх штрафа. При этом Поставщик не освобождается от обязанности предоставить надлежащие сопроводительные документы.

6.4. По завершению приемки сторонами оказанных услуг, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, направляет Исполнителю уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6.5. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают Поставщика от надлежащего исполнения обязательств.

6.6. В случае просрочки исполнения обязательства по оплате, Заказчик несет ответственность в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.Действие непреодолимой силы

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, действует следующий порядок.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

7.3. Если указанные в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего договора по соглашению сторон.

8. Прочие условия

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами в трехдневный срок с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между сторонами спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Ярославской области. При неполучении ответа претензия Заказчика считается полученной другой стороной договора по истечении 10-дневного срока с момента ее направления Заказчиком.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

8.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям или недостоверную информацию о поставляемой продукции, что позволило ему стать победителем закупки.

8.7. При заключении и/или исполнении договора допускается изменение (по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом РФ) его условий.

8.8. При заключении договора заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказанных услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

8.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика не позднее, чем за 5 рабочих дней, изменить общий объем поставляемых товаров и соответственно цену договора в сторону уменьшения до 30 процентов, исходя из фактических заявок на поставляемый по договору товар без изменения цены за единицу продукции.

8.10. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить общий объем поставляемого товара и соответственно цену договора в сторону увеличения до 30 процентов, исходя из фактических заявок на оказываемые по договору услуги, без изменения цены за единицу продукции.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
На поставку реактивов и расходного материала для отдела лабораторной диагностики. Лаборатория молекулярной биологии

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconДокументация об аукционе (том 1, том 2, том 3) для проведения открытого...
На право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов и расходных материалов для лабораторной диагностики для нужд...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconРедукционная документация на право заключения договора на поставку инструментов медицинских
Государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница №2» (гауз яо кб №2)

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 icon«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «Росрао» редукционная документация
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра жидкостного сцинтилляционного спектрометрического...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconДокументация об аукционе том 1, том 2
На право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для лабораторной диагностики, изделий медицинского...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconI. порядок проведения запроса котировок в электронной форме
Котировочная документация на право заключения договора на поставку реагентов для лаборатории гауз мо мквд

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconРешением Закупочной комиссии
Закупочная документация открытого запроса цен в электронном виде на право заключения договора на поставку прибора диагностики изоляции...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconОткрытый запрос предложений на право заключения договора поставки...
Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2, тел. (4152) 41-73-93, факс (4152) 22-37-10, e-mail: оmts3@ues kamchaten elektra ru)...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconКраевая клиническая больница
Заедующая отделением клинической лабораторной диагностики, к м н. Л. Р. Колесниченко

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconДокументация об аукционе в электронной форме (электронный аукцион)...
Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 icon1. 1 Общие сведения о запросе предложений 16
Запрос предложений на право заключения договора на поставку шин для нужд филиалов ао «дгк» с разбиение по лотам

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconПередвижная лаборатория для диагностики кабельных линий 6-35 кВ на...
Документация по запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconКонкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса...
Оао «по «Севмаш» проводит открытый одноэтапный конкурс (далее конкурс) на право заключения договора на поставку зип для гигрометра...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconДокументация по запросу предложений на право заключения договора
Участники) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconДокументация о закупке для проведения открытого аукциона в электронной...
Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика...

Редукционная документация на право заключения договора на поставку реагентов для клинической лабораторной диагностики по лотам №1,2 iconКонкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса...
Оао «по «Севмаш» проводит открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на поставку зип длительной эксплуатации для комплекса...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск