М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г




Скачать 458.58 Kb.
НазваниеМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г
страница3/5
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по договору включены Поставщиком в цену договора.


2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по договору производится Заказчиком в течение 90 дней после получения Заказчиком количества поставляемого по настоящему договору товара и подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

2.6. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником при осуществлении закупки с которым заключается договора, на количество товара, указанное в извещении.

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место доставки поставляемого товара: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 1, склад аптеки.

3.2. Срок поставки: с 1 января 2017 года до 30 июня 2017 г. по предварительным заявкам, в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или факсимильной связью;

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Поставить товары Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем, доставку до месту поставки товара указанного в п.3.2. настоящего Договора собственным силами или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, сертификаты\ декларации, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров;

4.1.6. Устранять недостатки товара в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

4.1.7.Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий договора.

4.3.4. Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора

5. Гарантии качества товара

5.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, (паспорта, сертификата и т.п.).

5.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

Гарантии включают в себя исправление любых недостатков товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего договору.

При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.
8.Обеспечение исполнения Договора

8.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере ___ ____________ в форме ____________________ (банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику). В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

8.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров по договору и оканчиваться не ранее даты подписания акта приема-передачи товара по договору. Денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней с момента письменного уведомления Поставщика о необходимости возврата обеспечения, после исполнения Поставщиком своих обязательств по договору. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком в виде внесения денежных средств.

8.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщиком, в течении 20 дней с даты отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Изменение условий Договора

10.1.Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре договоров.

10.2. Стороны вправе изменить, в том числе:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции;

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:

в случае, если такое условие предусмотрено документацией о закупке и (или) договором, - путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);

в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;

в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).

11. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств до 30.09.2017 г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных и денежных обязательств по Договору до полного исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4.Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.5. Односторонний отказ от исполнения договора допускается, в том числе, в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1 Спецификация товара.
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Поставщик

ГАУЗ «РК БСМП им. В. В. Ангапова»

670042, г. Улан-Удэ Пр. Строителей д.1.

Телефон: 8 (3012) 55-62-53

Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГАУЗ РК БСМП им. В.В. Ангапова л/с 30026Э43670)

ИНН: 0323049701 КПП: 032301001

Расчетный счет: 40601810000001000001

Банк получателя Отделение - НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ

БИК: 048142001
Главный врач
_________________________/Раднаев Э.Б./

М.П.











Приложение №1 к договору

Спецификация товаров

№ п/п

Наименование, Наименование страны происхождения

Техническая характеристика

Ед. изм.

Кол-во

Цена ед. товара с НДС (руб.)

Стоимость товара с НДС (руб.)














































Заказчик

Поставщик







1   2   3   4   5

Похожие:

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
Закон); положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
Закон); положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconТ. И. Касимов Документация об открытом аукционе в электронной форме
УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс (341 41) 3-54-44, e-mail:, извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconЕ. М. Ворончихина Документация об открытом аукционе в электронной форме
И. Ю. телефон: 8 (341 41) 3-68-18), aptgb1), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconЕ. М. Ворончихина Документация об открытом аукционе в электронной форме
Обоснование начальной максимальной цены к аукциону в электронном виде на право заключить контракт на поставку лекарственных препаратов...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconДокументация об аукционе в электронной форме на право заключить контракт...
Муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Городская больница

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconДокументация об аукционе в электронной форме на поставку лекарственных...
Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-фз...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. Е. Овсянников Документация об открытом аукционе в электронной форме
Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm net, извещает о принятии решения о проведении открытого...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconО. Л. Бареева Документация об открытом аукционе в электронной форме
Спецификация на поставку лекарственных средств для лечения больных, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
Закон); положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
Закон); положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconМ. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
Закон); положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Торги (открытый аукцион в электронной форме) проводит: Уполномоченный орган – Министерство здравоохранения Сахалинской области, г....

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Право заключения гражданско-правового договора учреждения на поставку лекарственных средств для нужд гауз пк «Ленская црб»

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconТребования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку четырех новых автомобилей...

М. П. Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лекарственных препаратов на первое полугодие 2017 г iconДокументация об аукционе (открытый аукцион в электронной форме) на...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 3


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск